HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA
HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 2(8) 1. Sopijapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde... 3 3. Sopimuksen mukaiset käymälät... 4 4. Sopimusasiakirjat ja sopimusehdot... 4 5. Sopimuskausi... 4 6. Toimitusaika ja -katselmus... 5 7. Viivästyssakko... 5 8. Alihankkijat... 5 9. Myyjälle maksettavat kauppahinta... 5 10. Laskutus... 5 11. Vahingonkorvaus ja sopimussakko... 6 12. Ulkopuoliselle ja asiakkaalle aiheutunut vahinko... 6 13. Sopimuksen muuttaminen... 6 14. Sopimuksen siirtäminen... 6 15. Helsingin kaupungin käymälämalli... 6 16. Rahoitusosapuolen asema HKR:n hankintamenettelyssä... 7 17. Erimielisyydet... 7 18. Sopimuksen purkaminen... 7 19. Sopimuksen voimaantulo... 7 20. Allekirjoitukset... 8
HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 3(8) 1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin kaupungin rakennusvirasto Y-tunnus:0201256-6 Käyntiosoite: Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki Postiosoite: PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki Laskutusosoite: PL1509, 00099 Helsingin Kaupunki Puhelin: (09) 310 1661 Yhteyshenkilö: Ari-Pekka Muilu Sähköposti: aripekka.muilu@hel.fi Myyjä XXXXXXXXXXX Y-tunnus: XXXXXXXXXXX Osoite: XXXXXXXXXXX Puhelin: XXXXXXXXXXX Yhteyshenkilö: XXXXXXXXXXX Sähköposti: XXXXXXXXXXX Rahoitusyhtiö Nordea Rahoitus Suomi Oy Y-tunnus:0112305-3 Osoite: Aleksis Kivenkatu 9, 00020 NORDEA Puhelin: +358 50 357 7570 Yhteyshenkilö: xxxxxxxxxxxxxxx Sähköposti: xxxxxxxxxxxxxxx Tässä sopimuksessa termillä sopijapuolet tarkoitetaan tilaajaa yhtenä osapuolena, myyjää toisena osapuolena ja rahoitusyhtiötä kolmantena osapuolena 2. Sopimuksen kohde Tämä sopimus koskee käymäläyksiköiden ostamista ja toimittamista tilaajan käyttöön leasing-hankintana. Tilaaja rahoittaa käymäläyksiköiden hankinnan käyttämänsä rahoitusyhtiön avulla. Rahoitusyhtiö ostaa käymäläyksiköt myyjältä ainoana tarkoituksenaan vuokrata ne tilaajalle rahoitussopimuksen mukaisin ehdoin. Kunkin käymäläyksikön leasing-aika on kymmenen vuotta. Käymälöiden ylläpidosta on erillinen sopimus tilaajan sekä myyjän välillä.
HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 4(8) Rahoitusyhtiöllä sekä tilaajalla on erillinen keskinäinen AssetMaster-rahoitussopimus ja kohteet rahoitetaan rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. 3. Sopimuksen mukaiset käymälät Myyjä sitoutuu toimittamaan sopimusaikana (vuosina 2015-2020) tilatut sopimusasiakirjojen mukaiset käymälämallit täysin käyttövalmiina tilaajan osoittamiin paikkoihin. Pääosa käymälöistä asennetaan Helsingin keskustan alueelle. Arviolta 30 kpl näistä hankittavista käymälöistä sijoitetaan nykyisin käytössä olevien vanhentuvien city-käymälöiden paikalle. Tämän lisäksi käymälöitä sijoitetaan muuallekin Helsingin kaupungin alueella. Hankittavat käymälät täyttävät tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset tekniset ja esteettiset vaatimukset. 4. Sopimusasiakirjat ja sopimusehdot Yleisökäymälöiden toimituksessa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys: 1. Tämä sopimus 2. JYSE 2014 tavarat 3. Mahdolliset lisäkirjeet, 4. Tarjouspyyntö liitteineen 5. Myyjän tarjous Myyjän tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä sekä ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset koko sopimuskauden ajan. 5. Sopimuskausi Yleisökäymälät hankitaan sopimuskaudella vuosina 2015-2020. Leasing-sopimus päättyy käymäläkohtaisesti ja sopimusajan päätyttyä myyjä sitoutuu ostamaan käymäläyksikön rahoitusyhtiöltä yhden (1) euron hinnalla. Myyjä purkaa käymäläyksikön käyttökohteesta ja vastaa sen kuljettamisesta pois. Toimitusraja purkamisessa on sama kuin alkuperäisessä asennuksessa. Käymäläyksikön omistusoikeus siirtyy myyjälle, kun lunastushinta on maksettu rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö ei vastaa kohteen kunnosta myyjää kohtaan.
HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 5(8) 6. Toimitusaika ja -katselmus Käymäläyksikön toimitusaika on enintään 3 kk tilauksesta. Mikäli ensimmäinen tilaus yhdestä käymälästä päästään tekemään viimeistään kesäkuussa 2015, niin toimitusaika on enintään 4 kk. Tilaus on tehtävä kirjallisesti. Jokaisesta käymäläyksiköstä tehdään oma erillinen tilaus, jossa ilmoitetaan toimituspaikka ja - aika. Vuosittain hankittavista käymälämääristä neuvotellaan etukäteen myyjän kanssa viimeistään siinä vaiheessa kun yksittäisen hankkeen suunnittelua ja rakennuslupavalmistelua käynnistetään. Ennen töiden aloittamista tilaaja ja myyjä pitävät yhteisen katselmuksen. 7. Viivästyssakko Käymälätoimituksen viivästyminen ja viivästyssakko käsitellään JYSE 2014 Tavarat kohdan 12 mukaisesti. Mikäli käymälätoimitus viivästyy, on tilaajalla oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Viivästyssakko on suuruudeltaan 1 prosentti jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla myyjä ylittää sovitun toimitusajan. Viivästyssakko lasketaan myyjältä sellaisen toimituksen tai sen osan hinnasta, joka viivästymisen vuoksi on jäänyt saamatta, ja sitä peritään enintään 15 viikolta. Käymälätoimituksen takuuaika on JYSE 2014 Tavarat kohdan 11 mukainen. 8. Alihankkijat Myyjän alihankkijat ja heidän tehtävänsä sopimuksen kohteen toimittamisessa ovat seuraavat: xxxxxxxxxxxx Myyjä vastaa alihankkijoidensa osuudesta kuten omastaan. 9. Myyjälle maksettava kauppahinta Rahoitusyhtiö maksaa myyjälle käymälän hankintahinnan. Käymäläyksikkö voidaan laskuttaa, kun tilaaja on hyväksynyt sen vastaanottotarkastuksessa. Hinta on tarjouksen mukainen yksikköhinta. Hinnat ovat käymälätoimitusten osalta kiinteät kaksi vuotta alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta. Mahdolliset hinnanmuutokset JYSE 2014 Tavarat kohdan 5.7 mukaan. 10. Laskutus Nordea Rahoitus Suomi Oy maksaa hankintahinnan myyjälle kun tilaaja on hyväksynyt tuotteen ja ilmoittanut siitä kirjallisesti Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle. Käymälätoimituksen lasku toimitetaan Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle.
HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 6(8) Maksuaika on 21 vrk hyväksytyn laskun saapumisesta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Rahoitusyhtiö ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan viivästyskorkoa, mikäli viivästys johtuu tilaajasta johtuvasta syystä. 11. Vahingonkorvaus ja sopimussakko Sopijapuolella on oikeus saada toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta korvaus kaikista välittömistä kuluista ja vahingoista. Korvausvaatimukset on esitettävä kirjallisesti. 12. Ulkopuoliselle ja asiakkaalle aiheutunut vahinko Myyjä vastaa toimittamansa käymälän tilaajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. Tapauksissa, joissa kaupunki on laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kaupunki hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on aiheutunut siitä, että myyjä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kaupungilla oikeus kohdistaa myyjään korvausvaade. Myyjän on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin myyjän vahinkotapahtumien asiakirjoihin. 13. Sopimuksen muuttaminen Sopimuksen muuttaminen tehdään sopijapuolten allekirjoittamalla kirjallisella muutossopimuksella. 14. Sopimuksen siirtäminen Tätä sopimusta ei saa siirtää uudelle osapuolelle ilman sopijapuolten kirjallista suostumusta paitsi milloin siirto liittyy joko liikkeenluovutukseen tai jonkun sopijapuolen toiminnan sisäiseen uudelleen järjestelemiseen. 15. Helsingin kaupungin käymälämalli Myyjä xxxxxxxxxxxxxx sitoutuu olemaan toimittamatta julkisivultaan täysin samanlaista, rakennusvalvontavirastolta mallihyväksynnän saanutta yleisökäymälää kenellekään muulle tilaajalle kuin Helsingin kaupungille ilman rakennusviraston lupaa ja erillistä sopimusta.
HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 7(8) 16. Rahoitusosapuolen asema rakennusviraston hankintamenettelyssä Rahoitusyhtiön roolina on käymälöiden leasing-rahoitus, joka kestää kymmenen vuotta kunkin yksikön osalta riippumatta ylläpitosopimuksen voimassaoloajasta. Leasing-sopimuksen päättyessä käymäläyksikkö siirtyy myyjän omistukseen yhden (1) euron hinnalla. Rahoitusyhtiöllä on oikeus kieltäytyä rahoittamasta tässä sopimuksessa mainittuja kohteita, mikäli rahoitusyhtiön ja tilaajan välinen rahoitussopimus päättyy tai rahoitusyhtiö muutoin katsoo saatavansa tilaajalta vaarantuneen. Rahoitusyhtiöllä ei ole velvollisuuksia tilaajan ja myyjän välisessä ylläpitosopimuksessa mainittujen teknisten tai yllä- ja kunnossapitovelvoitteiden osalta. Kaikki sopimuksen ja sen liitteiden mukaiset velvollisuudet säilyvät myyjällä ja tilaajalla. Myyjän velvoitteiden laiminlyönti ei oikeuta kaupunkia pidättäytymään vuokran maksusta rahoitusyhtiötä kohtaan. 17. Erimielisyydet Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 18. Sopimuksen purkaminen Toimituksen toistuvat puutteet ja laiminlyönnit joista on huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkamisperuste. Sopimuksen purkaminen tilaajan taholta tällaisessa tilanteessa ei oikeuta myyjää saamaan mitään korvausta. Lisäksi tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos myyjä on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen tai jos myyjä ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa myyjää laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet. 19. Sopimuksen voimaantulo Sopimus syntyy kun kaikki sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 8(8) 20. Allekirjoitukset Tämä sopimus on laadittu kolmena samasanaisena kappaleena, yksi kullekin sopijapuolelle. Helsingissä Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Silja Hyvärinen osastopäällikkö xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Pekka Isoniemi ylläpitotoimisto toimistopäällikkö Nordea Rahoitus Suomi Oy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Liitteet: liite 1 liite 2 liite 3 liite 4 Mahdolliset lisäkirjeet, Tarjouspyyntö liitteineen JYSE 2014 Tavarat Myyjän tarjous teknisine piirustus- ja valokuvaliitteineen