SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

Transkriptio

1 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat yleiset sopimusehdot Siltä osin kuin tässä Sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, Sopimukseen sovelletaan Jyse 2014 Tavarat (jäljempänä JYSE ) ehtoja. 3. Sopimuksen kohde Hankinnan kohteena ovat Klaukkalan vanhustentalon liikuntasalin kuntosalilaitteet ikääntyneiden lihaskuntoharjoitteluun ja kuntoutuskäyttöön. Laitteet soveltuvat liikunta- ja toimintakyvyltä rajoittuneille ikääntyneille ihmisille. Liikuntasaliin tullaan hankkimaan tarjouspyynnön liitteessä mainitut kuntosalilaitteet määrärahan puitteissa. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota Toimittajalle yksinoikeutta myydä tavaraa Tilaajalle. Toimittajan on toimitettava Tilaajalle tavaran asennus-, korjaus-, huolto- ja käyttötoiminnassa tarvittavat hankintaan kuuluvat piirustukset ja ohjeet sekä muut tiedot ja asiakirjat. Näiden tietojen ja asiakirjojen on oltava suomenkielisiä. Toimittaja järjestää tarvittavan käyttökoulutuksen Tilaajan tiloissa (laitteiden sijoituspaikassa). Koulutuspäivien ajankohdasta sovitaan tarkemmin sopimuksen yhteyshenkilöiden välillä. Koulutuksen on tapahduttava suomen kielellä. Varaosia on oltava saatavilla vähintään 10 vuoden ajan laitteiden vastaanottamisesta.

2 2 (5) 4. Alihankkijat Toimittaja vastaa alihankintana tuotetuista palveluista kuten omistaan. Alihankkijan osuus tulee kuvata tarjouksessa omana kohtanaan. Toimittajan on toimitettava kuntaan tilaajanvastuulain mukaiset selvitykset, jos alihankkijan osalta tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus konkretisoituu. 5. Sopimuskausi Tämä Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja sitoo toimittajaa kunnes tavara on toimitettu, asennettu ja hyväksytysti vastaanotettu. Laitteiden takuu on voimassa tarjouksen mukaisen takuuajan. 6. Hinnat Laitteiden hinnat ovat kiinteitä arvonlisäverottomia kokonaishintoja, sisältäen vaaditut ominaisuudet ja varusteet, vapaasti perille toimitettuna. Hintaan sisältyvät lisäksi asennus testauksineen täydelliseen käyttökuntoon saatettuna, käyttö- ja huolto-ohjeet, koulutukset sekä takuuajan määräaikaishuollot. 7. Laskutus Laskutus-, toimitus, käsittely- tai muita lisämaksuja ei hyväksytä. Laskutuksessa käytetään sähköistä verkkolaskutusta. Laskut toimitetaan annettujen ohjeiden mukaan erikseen sovitulla tavalla. Laskussa on erittely laskutuksen perusteista. yritys Y-tunnus Verkkolaskuosoite ja operaattori Nurmijärven kunta OVT CGI Laskutusosoite Nurmijärven kunta Ostolaskujen käsittely PL Pori 8. Maksuehdot Maksuehto on 30 pv netto hyväksytyn laskun saapumisesta.

3 3 (5) Maksu suoritetaan maksuehdon mukaisesti laskutuksen pohjalta jälkikäteen, kun tavarantoimitus on hyväksytysti vastaanotettu. 9. Viivästyskorko Viivästyskorko on korkolain mukainen. 10. Toimitusehto Toimitusehto TOP Vaskomäentie 1, Klaukkala (Finnterms 2001), Tilaajan osoittamaan lopulliseen sijoituspaikkaan toimitettuna, täysin toimintakuntoisena, laitteet ja varusteet paikoilleen asennettuina sekä toimintavalmiina ja testattuna yhdessä asiakkaan kanssa (toimituksen hyväksyntä edellyttää asiakkaan kirjallista hyväksyntää). 11. Tavaran hyväksyminen ja vastaanottomenettely Tilaaja tarkastaa tavaran, kun Toimittaja on luovuttanut tavaran sopimuksen mukaisesti Tilaajan tarkastettavaksi. Toimittaja avustaa Tilaajaa vastaanottotarkastuksen suorittamisessa yhdessä sovitulla tavalla. Laitteen on oltava toimintakunnossa ja sen on oltava Tilaajan henkilökunnan käytettävissä niin, että Kuntosalilaitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien sekä viranomaisten antamat määräykset. Laitteiden tulee täyttää voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Käytön opastus täyttää niiden ehdot. 12. Takuu Takuuaika on vähintään viisi (5) vuotta laitteiden rungolle ja kaksi (2) vuotta muille osille. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin tavara on vastaanottotarkastuksessa hyväksytysti vastaanotettu. Jos tilaaja toteaa vastaanottotarkastuksessa, että tavarassa on virhe, takuu alkaa vasta siitä päivästä, kun toimittaja on korjannut virheen. Takuu kattaa kaikki takuuaikana ilmenevät virheet. 13. Toimituksen viivästyminen Jos toimitus viivästyy toimittajasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että toimittajan viivästyksestä olisi aiheutunut tilaajalle vahinkoa. Laitteiden toimituksen viivästyessä sovitusta

4 4 (5) toimitusajankohdasta viivästyskorko on yksi (1) prosentti viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Tilatun huoltotyön viivästyessä ilmoitetusta vasteajasta viivästysmaksu on 500 euroa 0 % alv jokaiselta alkavalta viivästyspäivältä. Viivästyspäivän katsotaan alkavan klo Vahingonkorvaus JYSE kohtaan 14 lisätään seuraava: Välitön ja välillinen vahinko määritellään kauppalain 67 :ssä säädetyllä tavalla. 15. Salassapito Sen lisäksi mitä JYSE 17 luvussa sovitaan, todetaan, että salassapitoa koskevia määräyksiä noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin. 16. Sopimuksen siirtäminen ja muutokset Todetaan JYSE 18 luvussa. Sopimuksen yhteyshenkilöillä ei ole oikeutta muuttaa Sopimusta. Sopimusta voidaan muuttaa vain osapuolten kirjallisella päätöksellä. 17. Erimielisyydet ja sovellettava laki Todetaan JYSE 20 luvussa. 18. Sopimuksen liitteet ja asiakirjojen pätevyysjärjestys Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: Sopimus Tarjouspyyntö Hankintapäätös Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014Tavarat Tarjous

5 5 (5) 19. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet Tätä Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle. TILAAJA Paikka xx.xx.xxxx TOIMITTAJA Paikka xx.xx.xxxx Nimi Nimi Liitteet Hintaliite Tavarat