1/10 TARJOUSPYYNTÖ 51529 VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jari Huttunen Suomi puh. +358 403143557 jari.huttunen@tuusula.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä Hankintayksikön esittely: Tuusula on nykyaikainen ja virkeä kaupunkimainen kunta, jossa on reilut 38 000 asukasta. Tuusulassa on hyvät edellytykset elää, työskennellä ja yrittää. Suurin osa suomalaisista tuntee Tuusulan sen merkittävän kulttuurihistorian johdosta. Tuusulanjärven rannalla on kirjoitettu, maalattu ja sävelletty teoksia, jotka edelleenkin määrittävät paitsi tuusulalaisuutta myös suomalaisuutta. Tuusulan kunnassa työskentelee 2 000 ammattilaista. Kunta tarjoaa monipuolisen kirjon työtehtäviä erilaisissa palveluissa ja toimialoilla koko kunnan alueella. Kunta on kasvava, kehittyvä, joustava ja vakaa työnantaja. Yhteinen tavoitteemme on tarjota kuntalaisille toimivat ja laadukkaat palvelut. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 51529 Hankinnan kuvaus: pyytää tarjousta Viheraluieden kunnossapitourakasta alueella C Tuusulan keskus ja Nummenharju. Urakka käsittää yleisten viheralueiden, katuvihreän, leikkipuistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitoa. Hankkeen laajuus on kaikkiaan noin 210 000 m2. Kiinteistöjen piha-alueiden osalta vuosittainen hoitoaika on 1.4.-30.11. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai erityisalojen hankintalain 12 :n kynnysarvon.
2/10 Päänimikkeistö: 50000000-5 (Korjaus- ja huoltopalvelut) Hankinnan voimassaoloaika: 01.04.2016-31.03.2018 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Sopimus sisältää vuoden option siten, että optiota käytettäessä sopimus päättyy 31.3.2019. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään 31.10.2017. Lisähankintojen alustava kesto: 12 kuukautta 3. Hankinnan taustaa VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU käsittää yleisten viheralueiden, katuvihreän, leikkipuistojen, sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitoa. Hankkeen laajuus on kaikkiaan noin 210 000 m2. Urakan määrälliset ja laadulliset tavoitteet on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevissa kunnossapitoaluetaulukoissa ja kartoissa sekä työselityksessä. Urakan laatutaso perustuu Viherympäristöliiton julkaisuihin Viheralueiden hoitoluokitus VYL 2007, Viheralueiden hoito VHT 14 hoidon laatuvaatimukset sekä Niityt ja maisemapellot VYL nro 53, joiden sisältöön tarjoajan tulee huolella perehtyä. Sopimuksen palvelutason on oltava sopimusasiakirjojen mukainen heti sopimuskauden alusta lähtien. Urakoitsijan tehtävä on hoitaa työnjohto siten, että palvelun laatutaso toteutuu sopimuksen mukaisena koko sopimuskauden ajan. Sopimus astuu voimaan urakkasopimuksen allekirjoituspäivänä. Tavoitteena on saada sopimus alkamaan 1.4.2016. Kiinteä sopimuskausi päättyy 31.3.2018 ilman eri ilmoitusta. Sopimus sisältää vuoden option siten, että optiota käytettäessä sopimus päättyy 31.3.2019. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään 31.10.2017. Hanke toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Urakoitsija vastaa työnjohtovelvollisuuksista itsenäisesti. Sopimusneuvottelut ja työmaan johto sekä yhteydenpito urakoitsijan ja tilaajan välillä tapahtuu suomen kielellä. Tilaaja edellyttää, että yrittäjällä ja sen työntekijöillä on asioiden hoidon, työmaan johtamisen ja turvallisuuden takaamisen kannalta riittävän hyvä suomenkielen taito. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Palvelut Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:
3/10 Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: - Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen - Tarjousten ja palvelujen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjoukset vertaillaan tarjouspyynnössä määriteltyjen vertailuperusteiden mukaisesti - Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen - Hankintasopimusten solmiminen, kun valitusaika on kulunut. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. TARJOUSTEN VERTAILU Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot sekä hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset otetaan vertailuun. Tarjouksia vertaillaan kokonaishinnan mukaan seuraavasti: kokonaishinta 100 % - Hinnat ilmoitetaan Cloudia- kilpailutusjärjestelmän kautta yksikköhintoina/ vuosi. Tarjousten vertailu tehdään kokonaishinnan/ vuosi perusteella. Kokonaishinta/ v saadaan kertomalla yksikköhinta/ v hankittavalla määrällä ja laskemalla näin saadut summat yhteen. - Halvimman kokonaishinnan/ v tarjonnut tarjoaja saa laskennalliset 100 hintapistettä. Muiden tarjoajien hintapisteet lasketaan kaavalla halvimman tarjoajan kokonaishinta / vertailtavan tarjoajan kokonaishinta x 100. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan Tarjouksen valintaperuste: Halvin hinta Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 5. Hankinnan kohteen kriteerit Kokonaishinnan maksimipisteet 100.00 pienin annettu arvo --------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo Viheralueiden kunnossapito HUOM! Tarjoaja vakuuttaa, että on antanut hinnat /yksikkö/vuosi Pensaat A2 Hankittava määrä: 1840 m2
4/10 Hoidetaan hoitoluokan A2 kevätkunnostuksen (ei paikkauksia), rikkakasvien ja vieraslajien torjuminen sekä kasvuston siistimisen kahdesti kasvukaudessa sekä muotoonleikkauksen (33 m2). Nurmi viheralueet A2 Hankittava määrä: 55725 m2 Hoidetaan hoitoluokan A2 kevätkunnostuksen ( ei lannoitusta), paikkauksen, leikkuun, leikkialueiden rajauksen ja syyskunnostuksen. Leikkaus suoritetaan siten, että pituus saa vaihdella välillä 4-12 cm. Nurmi A3 Hankittava määrä: 20120 m2 Hoidetaan hoitoluokan A3 kevätkunnostuksen, paikkauksen, leikkuun ja syyskunnostuksen. Leikkaus suoritetaan siten, että pituus saa vaihdella välillä 4-20 cm. Niitty B2 Hankittava määrä: 78175 m2 Hoidetaan hoitoluokan B2 kevätkunnostuksen, niiton kahdesti kasvukaudessa (kesäkuun ja elokuun loppuun mennessä) sekä vieraslajien ja vesakoiden poiston kivisaarekkeiden ja puiden ympäriltä. Avoimilta niityiltä niittojäte kerätään pois. Kivituhka, hiekka, kiveys A2 Hankittava määrä: 7160 m2 Hoidetaan hoitoluokan A2 kevätkunnostuksen, epätasaisuuksien korjauksen, rikkakasvien torjunnan mekaanisesti tai liekittämällä sekä syyssiivouksen. Kivituhka, hiekka,kiveys A3 Hankittava määrä: 3160 m2 Hoidetaan hoitoluokan A3 kevätkunnostuksen, epätasaisuuksien korjauksen, rikkakasvien torjunnan mekaanisesti tai liekittämällä sekä syyssiivouksen. Käytävä, leveys 3m, A3 Hankittava määrä: 8580 m / m
5/10 Hoidetaan hoitoluokan A3 orgaanisen aineksen ja rikkakasvien poiston kerran vuodessa mekaanisesti. Nurmi kiinteistöt A2 Hankittava määrä: 43984 m2 Hoidetaan hoitoluokan A2 kevätkunnostuksen ( ei lannoitusta), paikkauksen, leikkuun ja syyskunnostuksen. Leikkaus suoritetaan siten, että pituus saa vaihdella välillä 4-12 cm. Ryhmän yleiset kriteerit Viheralueille sijoittuvat puut hoidetaan nurmikon hoitoa vastaavan hoitoluokan runko- ja juurivesojen poiston, tuentojen tarkastuksen ja korjauksen, yleisen kasvukunnon seurannan sekä liikkumista haittaavien oksien, kaatuneiden, kuolleiden tai vaarallisten puiden poiston. Viheralueille sijoittuvien kalusteiden ja varusteiden kunnon seuranta (ilmoitus tilaajalle) sekä töhryjen poisto hoidetaan välittömästi, kun puute havaitaan. Leikkivälineet tarkastetaan silmämääräisesti viikoittain (puutteista ilmoitus tilaajalle), turvasoraan keinujen, liukujen yms. alle muodostuneet kuopat tasoitetaan viikoittain ja töhryt poistetaan. Puhtaanapito suoritetaan viheralueilla (ei kiinteistöjen pihoilla) A2 hoitoluokan alueilla puhtaanapitoluokan P3 mukaisesti ( 1 toimenpidekerta viikossa ) sekä A3 ja B2 hoitoluokan alueilla puhtaanapitoluokan P4 mukaisesti (2 toimenpidekertaa kuukaudessa). Yhteensä 79 roska-astiaa. Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä 100.00 6. Hinta ja kaupalliset ehdot Tarjouksen hintatiedot annetaan arvonlisäverottomina.tarjouksessa annetaan yksikköhinnat hoidettavista alueista hoitoluokittain eriteltynä/ vuosi. Tarjousten vertailu perustuu kokonaisurakkahintaan/ vuosi, joka saadaan kertomalla yksikköhinnat hankittavilla määrillä ja laskemalla yhteen näin saadut summat. Alueittain ja hoitoluokittain annettuja hintoja käytetään,
6/10 jos sopimuksesta myöhemmin poistetaan tai siihen lisätään alueita. Sopimuksen mukaan tilaaja voi lisätä tai vähentää urakka-alueita 20 % tarjouspyynnön määristä tarjouksen mukaisilla neliömetrihinnoilla. 7. Laskutus ja maksuehto Maksut suoritetaan urakkasuoritukseen sidotun liitteessä esitetyn maksuerätaulukon mukaisesti. Urakoitsijan suorittamien kunnossapitotöiden sopimuksenmukaisuuden valvomiseksi pidetään sopimusalueella katselmuksia vähintään kerran kuukaudessa. Katselmuksesta tehdään pöytäkirja, joka oikeuttaa urakoitsijan laskuttamaan maksuerätaulukon mukaisesti. Hyväksyttyjen laskujen maksuehto on 21 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko 8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjoajien on vastattava vaatimusten täyttymistä koskeviin kysymyksiin kyllä / ei. Vastaamalla ei tarjousta ei voi jättää. Pyydetyt selvitykset ja liitteet on myös ladattava tarjouksen liitteiksi. Edullisimman tarjouksen antaneen tarjoajan osalta tullaan tarkastamaan KAIKKIEN alla esitettyjen vaatimusten täyttyminen. Taloudellisten kelpoisuuvaatimusten täyttymisen voi tarjoaja osoittaa joko toimittamalla RALA-pätetyystodistuksen ja rekisteristä tulostetun ajantasaisen yritysraportin TAI Tilaajavastuu.fi-yritysraportin TAI erilliset selvitykset/todistukset taloudellisten kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä. Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tarjoajan kelpoisuusvaatimusten täyttymisen tarjoaja voi osoittaa lisätietoja kohdassa esitetyillä dokumenteilla. Vaatimusten tulee täyttyä myös alihankkijoiden osalta. Tarjousten vertailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläke- ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisen. Tarjous voidaan hylätä, jos tarjoushinta tai yksittäinen yksikköhinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa voida toteuttaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Tarjoajan taloudelliset kelpoisuusvaatimukset Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Tarjoajalla on voimassa oleva lakisääteinen tapaturmavakuutus Lisätietoa Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava kaupparekisteriote sekä selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, mikäli tarjoaja ei kuulu yllälueteltuihin rekistereihin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava veroviranomaisen antama todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Eläkevakuutusmaksujen osalta on pyydettäessä toimitettava työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava selvitys lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta
7/10 Tarjoaja noudattaa vähimmäisvaatimusta palkka-, työaika- ja muiden ehtojen osalta, joita Suomessa lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Tarjoajalla on työterveyshuolto järjestetty. Tarjoajan tekniset kelpoisuusvaatimukset Tarjoajalla on nimetty vastuullinen työnjohtaja, jolla on vähintään puutarhurin koulutus ja viiden vuoden työkokemus viheralueiden kunnossapidossa sekä vähintään vuoden kokemus työnjohtotehtävissä. Hänelle on nimetty vararesurssi, joka täyttää em. vaatimukset. Tarjoajan muilla urakkaan osallistuvilla työntekijöillä on vähintään 2 vuoden työkokemus viheralueiden kunnossapitotöissä. Työntekijöille on varattu varahenkilöt siten, että urakkasuorituksen toteutuminen ja laatutaso säilyy tasaisena koko urakan ajan. Tarjoajan henkilöresurssiluettelo, jossa näkyvät nimetty vastuullinen työnjohtaja varahenkilöineen sekä urakkaan varattavan henkilöstön määrä. Tarjoajalla on käytössään sopimuksen toteuttamiseen tarvittavat työvälineet, tekniset laitteet ja muu kalusto. Luettelo mahdollisista alihankkijoista. Luettelo tarjoajan referenssikohteista. Ladattava Ladattava Ladattava Tarjoajan on pyydettäessä ilmoitettava mitä työehtosopimusta tai -sopimuksia tarjoaja noudattaa henkilöstönsä osalta. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava selvitys työterveyshuoltonsa järjestämisestä. Resurssiluettelo on ladattava liitteeksi. Kaluston minimivaatimus on: nurmikonajoon kaksi ajettavaa suurtehoruohonleikkuria, viimeistelyyn kaksi siimaleikkuria, niittyjen leikkaamiseen keräävä ajettava suurtehoruohonleikkuri tai kelamurskain/ lautausleikkuri ja erillinen kerääjä, hiekan ja lehtien poistoon nurmikolta keräävä harjakone. Tarjoajan tulee myös antaa selvitys kaluston vararesurssista, jolla varmistetaan urakan toteutuminen ja laatutaso myös konerikko- ja huoltotilanteissa. Koneluettelo ja vararesurssiselvitys ladattava liitteeksi. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, liitetään tarjoukseen vapaamuotoinen selvitys käytettävistä alihankkijoista sekä siitä, miltä osin palvelu tuotetaan alihankkijoiden avulla. Alihankkijaa koskevat samat soveltuvuusvaatimukset kuin tarjoajaa. Toimittaja vastaa tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden selvittämisestä ja täyttämisestä käyttämiensä alihankkijoiden osalta. Tarjoajan referensseissä on oltava vähintään kaksi Suomessa toteutettua julkisten viheralueiden hoitourakkaa laajuudeltaan vähintään 100 000 m2. Referenssityöt eivät saa olla viittä vuotta vanhempia. Luettelo referensseitä ladattava liitteeksi. Tarjoajalla on laatukäsikirja. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava laatukäsikirja.
8/10 Tarjoaja on tutustunut liitteissä 1,2 ja 5 esitettyihin urakan kunnossapitoalueluetteloon, urakka-aluekarttoihin sekä työselitykseen ja siinä mainittuihin Viherympäristöliiton julkaisuihin ( Viheralueiden hoitoluokitus 2007, Viheralueiden hoito VHT 2014, hoidon laatuvaatimukset sekä Niityt ja maisemapellot vyl. nro 53), joihin urakan hoitotaso perustuu. Tarjoaja vakuuttaa toteuttavansa urakan siten, että laatutaso toteutuu tasaisena koko urakka-ajan. Muut vaatimukset Vakuutamme, että yrityksemme on tutustunut tarjouspyynnössä esitettyyn Tuusulan kunnan laatimaan sopimusluonnokseen, joka on tarjouspyynnön liitteenä 4 ja sitoutuu noudattamaan sitä. Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. 9. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tämän vuoksi tarjouksen antajan tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltä osin tarjous mahdollisesti sisältää liikesalaisuuksia. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia. Urakan toteutus- ja laatutaso on määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Jos urakan valvoja havaitsee virheitä tai puutteita urakan toteutuksessa, valvoja voi huomauttaa virheistä tai puutteista urakoitsijalle joko suullisesti tai kirjallisesti. Huomautuksen saatuaan urakoitsija on velvollinen antamaan selvityksen korjaavista toimenpiteistä ja niiden aikataulusta sähköpostitse kahden päivän kuluessa huomautuksesta. Korjaavat toimenpiteet on suoritettava viikon kuluessa ensimmäisestä huomautuksesta. Jos selvitystä korjaavista toimenpiteistä ei anneta kahden päivän sisällä ja valvoja joutuu huomauttamaan palvelutason puutteista toistamiseen, peritään huomautuksesta 200 huomautusmaksu. Mikäli virheitä tai puutteita ei ole korjattu viikon kuluessa valvojan ensimmäisestä huomautuksesta lukien, antaa valvoja kirjallisen huomautuksen. Kirjallisesta huomautuksesta peritään 500 huomautusmaksu. Mikäli urakoitsija ei korjaa mainittuja puutteita viikon kuluessa kirjallisesta huomautuksesta, tilaajalla on oikeus teettää tekemätön työ kolmannella osapuolella ja vähentää aiheutuneet kustannukset urakoitsijalle maksettavasta urakkasummasta. Kahden samasta työstä peräkkäin annetun huomautuksen jälkeen tilaajalla on lisäksi oikeus irtisanoa urakkasopimus välittömästi. 10. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa 90 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 11. Päätöksenteon perusteet Tilaaja valitsee hyväksyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvimman. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit.
9/10 Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 12. Hylkäämisperusteet Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjoaja, joka ei täytä kelpoisuusehtoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjousten vertailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläke- ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisen. Tarjous voidaan hylätä, jos tarjoushinta tai yksittäinen yksikköhinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa voida toteuttaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. 13. Sopimusmenettely Sopimus tehdään yhden, edullisimman tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa. Hankintapäätöksen tekee Tuusulan kunnan tekninen lautakunta tai teknisen lautakunnan päätöksellä delegoidun päätösvallan omaava viranhaltija. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille kirjallisesti. Kunta voi perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta tai jättää hankinnan toteuttamatta. Kunta voi myös rajata hankinnan laajuutta pienemmäksi, jos tarjoushinnat menevät yli hankkeeseen varatun budjetin. Hankintapäätös lähetetään hankintalain (348/2007) 75 :n mukaisesti tarjoajalle tiedoksi käyttäen tarjoajan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa katsotaan tarjoajan saaneen hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen urakkasopimuksen allekirjoittamisella. 14. Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tämän vuoksi tarjouksen antajan tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltä osin tarjous mahdollisesti sisältää liikesalaisuuksia. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia. 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistaviksi. 16. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä 7 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön määräajan umpeutumista. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. vastaa kysymyksiin mahdollisimman pian niiden saapumisesta. Tarjoajien tulee perehtyä tehtyihin kysymyksiin ja vastauksiin ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoajan edellytetään ottavan huomioon annetut vastaukset tarjousta tehdessään. 17. Tarjouksen lähettäminen
10/10 Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: 19.02.2016 klo 23:30 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuusula. 18. Allekirjoittajat Jari Huttunen, Kunnossapitopäällikkö 19. Liitteet ja linkit Liite 1 Kunnossapitoalueet C 2016-2018.pdf Liite 2A Kunnossapitoaluekartta C 2016-2018.pdf Liite 2B Kunnossapitoaluekartta kiinteistöt C 2016-2018.pdf Liite 3 Maksuerätaulukko C 2016-2018.pdf Liite 4 Sopimusluonnos C 2016-2018.pdf Liite 5 Työselitys C 2016-2018.pdf