Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Transkriptio

1 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava liitteenä olevia, Ramboll Finland Oy:n laatimia asiakirjoja, karttaotetta mittausalueista ja työselostusta. Tilaaja Kokkolan Satama Oy, Kantasatamantie 50, Kokkola Y-tunnus: Toimituksen sisältö Toimitus sisältää oheisten karttojen ja työselostuksen mukaiset monikeilaustyöt, lisäksi optiona tarjottavat tankoharaustyöt, jotka määritellään monikeilauksesta saatujen tulosten perusteella: POS 01 Syväsataman altaan monikeilaustyö Pinta-ala n m2 POS 02 Kantasataman väylän ja satama-altaiden monikeilaustyö Pinta-ala n m2 POS 03 Kantasataman väylän monikeilaustyö (Liikenneviraston väyläosuus) Pinta-ala n m2 POS 04 Em. vesialueiden tankoharaustyöt Pinta-ala määritetään monikeilaus tulosten perusteella Työjärjestys sovitaan yhdessä tilaajan kanssa, ennen työn aloittamista, huomioiden sataman laivaliikenne.

2 2(5) Tilaajalla on oikeus jakaa tutkimustyöt eri urakoitsijoiden kesken, siten että, haraustöiden urakoitsija päätetään erikseen. Hinta POS Tarjoajan on annettava hinnat kaikille positioille erikseen, hinnat eivät saa olla toisistaan riippuvaisia. Hinnat ovat kiinteitä kokonaishintoja alv = 0 %. Hintoihin lisättävä arvonlisäveron määrä on erikseen mainittava. OPTIO, Hinta POS 04 Tarjoajan on annettava hinta tankoharaustyöstä, / ha. Hinta ei saa olla riippuvainen POS hinnoista. Hinnat ovat kiinteitä kokonaishintoja alv = 0 %. Hintoihin lisättävä arvonlisäveron määrä on erikseen mainittava. Tarjous Tarjous on tehtävä käyttäen liitteenä olevaa tarjouslomaketta. Maksu Maksu yhtenä eränä, kun luotaustyö on valmis, kun tulokset tilaajalle luovutettu ja tilaajan toimesta hyväksytysti vastaanotettu. Tankoharaustyö maksetaan yhtenä eränä, kun tulokset tilaajalle luovutettu ja tilaajan toimesta hyväksytysti vastaanotettu. Maksuehdot Maksukelpoinen lasku maksetaan toimittajalle 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun se on esitetty tilaajalle. Mikäli tilaaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa, on toimittaja oikeutettu perimään tilaajalta korkolain mukaisen 10 %:n vuotuisen viivästyskoron. Vakuutukset Toimittajalla on oltava voimassa oleva toiminnanvastuuvakuutus, jolla katetaan tilaajalle tai kolmannelle

3 3(5) osapuolelle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, sekä toiminnan keskeytyksestä aiheutuneet vahingot. Toimitusaika Urakka on aloitettava heti, kun tilaaja on antanut urakasta allekirjoittamansa tilauksen urakoitsijalle ja sen on oltava kokonaisuudessaan valmis ja vastaanotettu mennessä. Viivästyssakko Toimituksen viivästyessä sopimuksen mukaisesta valmistumisajankohdasta on tilaaja oikeutettu saamaan toimittajalta viivästyssakkona kultakin työpäivältä 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Viivästymissakon perinnälle asetetaan ylärajaksi 5 % hankintasummasta. Muuta huomioitavaa Tarjouksessa on huomioitava seuraavaa: Työn suunnittelussa on toimittava yhteistyössä tilaajan nimeämän edustajan kanssa. Mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten tulee tarjoukseen liittää käytettävät tuntiveloitushinnat (mies- ja konetyöt, ym.) Tilaaja ei anna aputyövoimaa, nostureita, nostolaitteita, telineitä tai siirtokalustoa toimittajan käyttöön, vaan kustannukset näistä on sisällytettävä toimitukseen. Mikäli osapuolille syntyy toimitusta koskevia erimielisyyksiä, on ne ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli yhteisymmärrykseen ei neuvotteluin päästä, ratkaistaan erimielisyydet Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Suomen lakia soveltaen. Toimittajan käyttämät alihankkijat on hyväksytettävä tilaajalla. Muilta osin toimituksessa noudatetaan Yleisiä Sopimusehtoja YSE 1998

4 4(5) Vaaditut selvitykset Toimittajan tulee liittää tarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi toimittajan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys, joka ei ole kahta kuukautta vanhempi. Toimittajan tulee vaatia alihankkijoiltaan vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Tilaajalla ja toimittajalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen toimittaja ja alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Toimittajan tulee myös esittää todistus siitä, että toimittaja on rekisteröity arvonlisäverolliseksi ja ennakkoperintärekisteriin tai ilmoitus vapautuksesta arvonlisäveron suorittamiseen. Sopimus Toimituksesta tehdään erillinen hankintasopimus, johon liitetään Yleiset Sopimusehdot 1998 Sopimuskielenä on Suomen kieli. Lisätiedot Tarjouspyyntöön liittyvät tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen: klo mennessä. Tilaaja vastaa kaikille tarjouspyynnön saaneille sähköpostin välityksellä mahdollisimman nopeasti.

5 5(5) Tarjouksen jättäminen Pyydämme jättämään sitovan tarjouksen siten, että se on perillä viimeistään , klo.12.00, osoitteessa: Viestin otsikoksi " Tarjous Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä ". Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjousten avaus Tarjoukset avataan satamakonttorilla suljetussa tilaisuudessa. Tarjouksen valintaperusteet Tilaaja toimii tarjousvertailussa seuraavasti: Tarjouksista hyväksytään monikeilausluotausten osalta halvin, kiinteä kokonaishinta ja tankoharaustöiden osalta halvin hinta / ha. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä saadut tarjoukset. KOKKOLAN SATAMA Tapio Lampinen Tekninen päällikkö LIITTEET Työselostus / Ramboll Kartta, Kokkolan sataman monikeilausalueet / Ramboll Tarjouslomake Turvallisuusliite