Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358 445883222 fax tapani.mahonen@ Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä Hankintayksikön esittely:. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 32790 / 2015 Hankinnan kuvaus: VIRTASALMEN KAATOPAIKAN SULKEMISEN PINTARAKENNEURAKKA 32790 / 2015 Rakennuskohteena on Pieksämäen kaupungin Virtasalmen kaatopaikan pintarakenneurakka tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa tilaajalle luovutuskuntoon saatettuna sekä lisäksi työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut. Urakkaan sisältyy käytöstä poistetun kaatopaikan muotoilu, kuivatus ja pintarakenteiden teko valmiiksi tarvittavine materiaaleineen sekä käytöstä poistetun lietealtaan kunnostus ja lietteen toimitus asianmukaiseen paikkaan käsiteltäväksi käsittely- ja kaatopaikkamaksuineen. Urakan tarkempi sisältö on esitetty urakkaohjelmassa. Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset hankintoineen, joita sovitun työtuloksen aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi lukuun ottamatta hankintoja ja töitä, jotka urakkaohjelmassa on ilmoitettu kuuluvaksi jollekin muulle kuin urakoitsijalle. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ei ylitä hankintalain 15 :n kynnysarvoa Päänimikkeistö: paivi.nykanen@

2/9 45112360-6 (Maan ennallistamistyöt) Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: K593 (Pieksämäki) Hankinnan voimassaoloaika: 03.08.2015-30.10.2015 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: 3. Hankinnan taustaa Urakoitsija Urakoitsijan tulee olla Suomessa kyseisiä urakoita kaikilla tavoin tuottamaan oikeutettu, hyvämainen ja tunnettu hyvästä yhteistyökyvystään. Urakan laatu ja siinä esiintyvät virheet Urakan on koko sopimuskauden ajan vastattava sitä mitä on sovittu. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Urakoitsija toteuttaa urakan huolellisesti, harkiten ja sellaisella ammattitaidolla, mitä voidaan kohtuudella olettaa ammattitaitoiselta ja kokeneelta urakoitsijalta. Urakka toteutetaan suomen kielellä, ellei toisin ole sovittu. Jos palvelu poikkeaa edellä esitetystä, siinä on virhe. Tiedotusvelvollisuus Urakoitsijan tulee nimetä yhteyshenkilö, joka urakoitsijan puolella vastaa yhteistyöstä ostajan kanssa ja toiminnan käytännön järjestelyistä. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Rakennusurakka Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: paivi.nykanen@

3/9 TARJOUKSEN LAADINTA Tarjous on laadittava suomen kielellä ja tarjouksen tulee olla tämän tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset on toimitettava tarjouksen yhteydessä. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä ja hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintaprosessi pitää sisällään seuraavaa: Ilmoitus ja hankintamenettely Sähköinen hankintailmoitus www.hankintailmoitus.fi sivuille 4.6.2015 Tarjouspyyntö saatavilla Tarjouspalvelu.fi portaalissa 4.6.2015 alkaen. Mahdolliset lisäkysymykset lähetettävä tarjouspalvelu.fi portaalin sivulle 12.6.2015 klo 14.00 mennessä Mahdolliset lisäkysymykset ja vastaukset siirretään Tarjouspalvelu.fi portaalin sivuille viimeistään 15.6.2015 klo 16.00 mennessä. Tarjousten vastaanottaminen Tarjouspalvelu.fi portaaliin 25.6.2015 klo 12.00 mennessä. Tarjousten avaus Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Hankintapäätös Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Hankintasopimus / tilaus Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT) ja Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660) - Pidätetään oikeus keskeyttää hankintamenettely joko kokonaan tai osittain - Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. - Pidätetään oikeus olla hyväksymättä osatarjouksia. - Pidätetään oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. - Pidätetään oikeus hylätä tarjous, jos sitä ei ole kirjoitettu siinä muodossa kuin tarjouspyyntö edellyttää. - Tarjouksen pyytäjä varaa mahdollisuuden hylätä kaikki tarjoukset, jos hankintahinta on liian suuri budjetoituun rahamäärään nähden tai jättää urakan toteuttamatta muusta perustellusta syystä. - Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa urakan laajuutta asiakirjoissa mainitusta - Tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää lisä- ja muutostöissä myös muita urakoitsijoita tai omaa työtään. - Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. - Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä. - Tarjouksen pyytäjällä on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisätietoja. - Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin ja niitä tarjouksia, jotka eivät täytä tarjouspyynnön ehtoja, ei käsitellä. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan Tarjouksen valintaperuste: Halvin hinta Sähköistä huutokauppaa käytetään: 5. Hankinnan kohteen kriteerit Pieksämäen kaupungin Virtasalmen kaatopaikan pintarakenneurakka paivi.nykanen@

4/9 Pieksämäen kaupungin Virtasalmen kaatopaikan pintarakenneurakan kokonaishintaan seuraavasti. Arvonlisäveroton urakkahinta Arvonlisävero (24 %): Urakkahinta arvonlisäveroineen numeroin Urakkahinta arvonlisäveroineen kirjaimin Tarjoaja lataa Liitteen 1 Tarjouslomake täytettynä tähän. Syötettävä Syötettävä Syötettävä Syötettävä Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa 100.00 pienin annettu arvo --------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä 100.00 6. Hinta ja kaupalliset ehdot Tarjouksen hinnat ovat tarjouksen tekijää sitovia. Kaikki tarjoushinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomana (alv 0 %) nettohintana. Tarjoushinta annetaan urakkatarjouslomakkeella kokonaishintana. Sidottujen määrien osalta urakkahintaa tarkistetaan toteutuneiden määrien perusteella. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa olevalla lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelolla. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintojen tulee sisältää kaikki urakan välittömät ja välilliset kustannukset. Hintoihin tulee sisältyä palvelun toimittamisen kustannukset. Erillisiä toimitusmaksuja ja laskutuslisiä ei hyväksytä. Tarjoushintoihin on sisällyttävää myös palvelun tuottamiseen käytettävät matka-ajat, matkakorvaukset ja päivärahat. Hintamuutokset Hintoja ei sidota indeksiin. Vastuuvelvoitteet Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakka hinnasta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuiden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli takuuajan ja rakennusaikaisen vakuuden lisäksi hyväksyttyyn vastaanottotarkastukseen asti ja kunnes takuuajan vakuus on jätetty. Vakuudeksi hyväksytään Suomessa toimiluvan omaavan pankin antama, rakennuttajan hyväksymä, omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus. Tarjouksessa on ilmoitettava vakuuden antaja. Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyöva kuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan ni miin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen tulee kattaa vahingot vähintään sataan tuhanteen (100 000) euroon asti kunkin vahinkotapahtuman osalta. Urakoitsija vastaa kaikista vakuutusmaksuista. Urakoitsijan tulee vastata aiheuttamistaan henkilövahingoista paivi.nykanen@

5/9 täysimääräisesti. Vakuutuskirjat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäviksi ennen urakkasopi muksen allekirjoittamista. Vakuutuskirjasta tulee käydä ilmi myös omavastuuosuus. Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. Sopimusehdot Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT) ja Hankinnassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660). 7. Laskutus ja maksuehto Maksuehto Laskujen nettomaksuaika on oltava vähintään 21 vrk. Maksusuorituksen viivästyessä on palvelun tuottajalla oikeus periä viivästyskorkona viivästyskorkolain mukainen viivästyskorko. Laskutus Laskutus on tehtävä tilaajan hyväksymän maksuerätaulukon mukaisesti vähintään kuukausittain siten, että laskutettavat työt on eritelty laskussa. 8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjousten arviointi, käsittely ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa 1. Tarjoajien ja mahdollisten alihankkijoiden soveltuvuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten kokonaistaloudellisuuden edullisuuden vertailu Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan jäljempänä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. Liitteenä olevat todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Mikäli pyydetyt todistukset on toimitettu muun kilpailutuksen yhteydessä viimeisen kahden (2) kuukauden aikana, todistuksia ei tarvitse toimittaa, mutta siitä on oltava maininta tarjouksessa. paivi.nykanen@

6/9 YLEISET KELPOISUUS- JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Todistus maksetuista veroista, sosiaaliturvamaksuista, eläkevakuutusmaksuista, ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta ja tilaajavastuulain noudattamisesta. Työehtosopimus tai keskeiset työehdot Todistusten kelpoisuusaika TARJOUKSEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Lyhyt kuvaus yrityksestä ja yritysreferenssit Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa Yleiset tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Urakoitsijan tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen laatu RALA ry:n päteväksi toteama yritys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat tiedot ja todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä, jotka sisältävät: - tiedot merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta - todistus eläkevakuutusmaksujen (Etera/LEL, TEL) suorittamisesta - todistus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta vakuutuksesta - selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan rakennuttajalle edellä mainitut todistukset myös kaikista aliurakoitsijoistaan ennen näiden hyväksyttämistä. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Tarjoajan on ladattava todistukset - tiedot merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta - todistus eläkevakuutusmaksujen (Etera/LEL, TEL) suorittamisesta - todistus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta vakuutuksesta Tarjoaja lataa selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Liitteenä olevat todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Mikäli pyydetyt todistukset on toimitettu muun kilpailutuksen yhteydessä viimeisen kahden (2) kuukauden aikana, todistuksia ei tarvitse toimittaa, mutta siitä on oltava maininta tarjouksessa. Tarjouspyynnön vaatimukset liittyen tarjoukseen. Urakoitsijan tulee olla kokenut maanrakentaja: Tarjoajan on ladattava lyhyt kuvaus yrityksestä ja yritysreferenssit. - urakoitsijalla on työkokemusta urakkakohteista 5- vuoden ajalta. Urakoitsijan on tehtävä selvitys siitä, että on kokenut maanrakentaja. Urakoitsijan on toimitettava referenssilista merkittävimmistä rakennuskohteista 5 vuoden ajanjaksolta. Vastaavan mestarin referenssit Tarjoajan on ladattava vastaavan mestarin referenssit. Käytettävät henkilöresurssit Tarjoajan on ladattava selvitys käytettävistä henkilöresursseista. Kuvaus käytettävästä kalustosta Tarjoajan on ladattava kuvaus käytettävästä kalustosta. Vakuus Tarjoaja lataa vakuuden antajan tähän. Tarjouspyynnön ehtojen hyväksyminen. Kyllä Tarjoajan, joka jättää tarjouksen, katsotaan hyväksyneen tässä tarjouspyynnössä olevat vaatimukset ja sopimusehdot sellaisinaan. Muita kuin tässä tarjouspyynnössä mainittuja ehtoja ja vaatimuksia ei huomioida. paivi.nykanen@

7/9 Tarjouksen teosta ei korvausta. Urakoitsijan tulee osallistua kohteen esittelyyn. Kyllä Kyllä Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista. Urakoitsijan tulee osallistua kohteen esittelyyn. Urakoitsija ei voi myöhemmin vedota mihinkään seikkaan, mikä rakennuspaikkaan tutustumalla olisi selvinnyt. Tarjoaja / urakoitsija on noudattanut tätä ohjetta ja vastaa KYLLÄ. Yhteyshenkilöt Tarjoajan on ladattava selvitys, josta käy ilmi yhteyshenkilöt seuraaville asioille: Tarjousasiat, Sopimusasiat, Tilausasiat, Laskutusasiat, Reklamaatioasiat. Tarjouksen voimassaoloaika Kyllä Tarjous on voimassa tarjouspyynnön mukaisesti. Päiväys ja allekirjoitus Tarjoajan on ladattava tarjouksen päiväys ja allekirjoitus. 9. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Vaitiolovelvollisuus ja tietoturvallisuus Urakkaan osallistuvien henkilöiden tulee sitoutua asiakas ja ym. tietojen osalta vaitioloon. Viivästyminen Jos urakan valmistuminen viivästyy urakkasopimuksessa sovitusta valmistumisajankohdasta, viivästyssakkoa peritään kultakin alkavalta päivältä kuitenkin enintään 30 päivältä. Viivästyssakon määrä kultakin päivältä on 0,1 % (15 ensimmäistä päivää) ja 0,2 % (15 seuraavaa päivää) urakan arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Mikäli urakoitsija ei kykene tuottamaan sovittua palvelua, on tarjouksen pyytäjällä oikeus sopimuksen purkamiseen. 10. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa 60 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 11. Päätöksenteon perusteet Hankintapäätös tehdään halvimman hinnan perusteella. Edullisuutta vertailtaessa käytettävät valintaperusteet ovat seuraavat: Vertailussa edullisimmasta hinnasta saa parhaan pistemäärän ja muut tarjotut hinnat suhteutetaan tähän kaavalla: Edullisin hinta / tarjottu hinta * maksimipistemäärä Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 12. Hylkäämisperusteet Tarjouskilpailusta suljetaan hankintalain 53 ja 54 :n mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, joka on syyllistynyt vakaviin taloudellisiin rikoksiin tai sellaiset yritykset, joilla ei katsota olevan hankintalain 71 :n teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä palvelun suorittamiseen, tai joka on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten maksujen suorittamisen. Tarjous hylätään, mikäli se ei ole tarjouspyynnön mukainen, sitä ole annettu määräajassa tai tarjouspyynnössä pyydettyjä liitteitä ei ole toimitettu. Tarjouksen tekijän on toimitettava liite 1 täytettynä ja kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimusten mukaiset selvitykset tarjouksen jättöaikaan mennessä sähköisesti. 13. Sopimusmenettely Hankintasopimus tehdään, kun hankintapäätöksen mukainen valitusaika on päättynyt. paivi.nykanen@

8/9 Sopimusasiakirjoissa noudatetaan urakkaohjelman mukaista järjestystä. Hankintapäätös ja -sopimus Tätä hankintaa koskevan päätöksen tekee. Hankintasopimus Hankinnassa noudatetaan odotusaikaa. Julkisista hankinnoista annetun lain 74 :n mukaan hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, yhden päivän kuluttua niiden lähettämisestä sähköpostilla. Hankintasopimus voidaan kuitenkin tehdä tätä aikaisemminkin, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä tai ennalta arvaamattomasta hankintayksiköstä riippumattomasta syystä. Sopimusasiakirjojen järjestys: Kaupalliset asiakirjat: - Hankintasopimus - Urakkaneuvottelumuistiot - Tarjouspyyntö ja laskenta-aikaiset lisätiedot - Urakkaohjelma - Rakennustöiden yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 - Urakoitsijan tarjous - Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo Tekniset asiakirjat: - työselostukset - suunnitelmapiirustukset - työturvallisuusasiakirja sekä työturvallisuussäännöt ja menettelyohjeet - yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 14. Tarjousasiakirjojen julkisuus Asiakirjojen julkisuus Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella julkista hankintaa koskevat osallistumishakemukset, tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen heti päätöksenteon jälkeen. Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä,jonka on oltava selkeästi ja seuraavasti merkitty, liitteen NIMESSÄ on oltava sana SALAINEN ja avatun liitteen oikeassa yläkulmassa PUNAISELLA kirjasimella sana SALAINEN. Tuotteen hinta ja alennusprosentti eivät ole liikesalaisuuksia. 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen Kilpailutuserimielisyydet Kilpailutuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan hankintalain mukaisen oikaisuvaatimus- ja valituskäytännön mukaisesti. Sopimuserimielisyydet Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on esitetty kohdassa 13. Hankintasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että työ, joka ilmenee jossakin asiakirjassa, sisältyy urakkaan. Mikäli samanarvoisissa teknisissä asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, mitä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia Etelä-Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi. paivi.nykanen@

9/9 16. Muut asiat Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Urakoitsijan on ilmoitettava alihankkijat ja aliurakoitsijat hyväksyttäväksi YSE 7 mukaisesti. Rakennuttajan hyväksyminen ei siirrä vastuuta aliurakoitsijoista rakennuttajalle. 17. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä 12.06.2015 klo 14:00 mennessä. Lisätiedot ja kysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät lisätietopyynnöt ja kysymykset on lähetettävä Tarjouspalvelu.fi/pieksamaki portaalissa 12.6.2015 klo 14.00 mennessä. Sähköpostilla tai kirjeellä lähetettyihin tai puhelimitse tehtyihin tarjouspyyntöön liittyviin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin ei vastata, koska silloin ei toteudu hankintalain vaatima tasapuolinen kohtelu. Lisätietopyyntöjen ja kysymysten jätön määräajan jälkeen lähetettyihin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin ei vastata. Tarjouspyyntöön liittyviin lisätietopyyntöihin ja kysymysiin vastataan Tarjouspalvelu.fi/pieksamaki portaalissa viimeistään 15.6.2015 klo 16.00 mennessä. 18. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: 25.06.2015 klo 12:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/pieksamaki 25.6.2015 klo 12.00 mennessä. 19. Allekirjoittajat Tapani Mähönen, Tekninen johtaja 20. Liitteet ja linkit Liite 1 Virtasalmi_Tarjouslomake.pdf Liite 2 Virtasalmi_Yksikköhintaluettelo_01062015.pdf Liite 3 Virtasalmen pintarakenneurakan piirustukset 01062015.zip Liite 3 Virtasalmen pintarakenneurakan tekstit.zip Liite 3 Virtasalmi_Urakkaohjelma 01062015.pdf paivi.nykanen@