URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

Transkriptio

1 As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: Laatija: Sami Koskela

2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot Tilaaja / rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat Rakennuskohde Rakennuskohde ja -paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan Hankkeen urakkamuoto Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet Urakat ja niiden sisältö Pääurakka Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Työn toteutus ja yhteistoiminta Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Laatu Laadunvarmistus Käyttäjien tiedottaminen Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet Ympäristö Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Ongelmajäte Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta Urakka-aika Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Työaika Viivästyminen Vastuuvelvoitteet Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolelle Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Hintasidonnaisuudet... 12

3 10.4 Muutostyöt Valvonta Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaistarkastukset Vastaanottomenettely Vastaanottotarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Käytön opastus Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen Urakoitsijan valintaperusteet Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Vaihtoehtotarjoukset Tarjous Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus Lisätiedot... 17

4 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Tilaaja / rakennuttaja Nimi: Osoite: Isännöitsijä Nimi: Osoite: Yhdyshenkilö: Puhelin: As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1, ESPOO Avara Isännöinti Oy Kivenhakkaajankuja 1, ESPOO Pertti Uotinen Faksi Sähköposti: pertti.uotinen@avara.fi 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Nimi: Osoite: Yhdyshenkilö: Puhelin: Faksi Sähköposti: Yhdyshenkilö: Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy Tekniikantie 12, ESPOO Sami Koskela sami.koskela@upj.fi Pauli Järvirova Puhelin: Faksi Sähköposti: pauli.jarvirova@upj.fi 0.3 Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu Nimi: Osoite: Yhdyshenkilö: Arkkitehdit D 4 Oy Otsonkallio 2, ESPOO Jarmo Saari Puhelin: Faksi Sähköposti: jarmo@arkd4.fi Rakennesuunnittelu Nimi: Ins. tsto Konstru Oy Osoite: Ahventie 4 B, ESPOO Yhdyshenkilö: Mika Laitala Puhelin: Faksi IV-suunnittelu: Nimi: Energiateknillinen konsultointi ETC Oy

5 Osoite: Yhdyshenkilö: PL 125, NUMMELA Ari Laukkanen Puhelin: Faksi Sähköposti: Sähkösuunnittelu: Nimi: Osoite: Yhdyshenkilö: Ins. tsto Optomec Oy PL 32 Kauppakaari 13, KERAVA Jukka Itkonen Puhelin: Faksi Sähköposti:

6 1 Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohteena on As Oy Mäkärän yläpohjakorjauksen. Rakennuspaikan osoite on Hakamaankuja1, ESPOO. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen työskentelyolosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijalla ei tältä osin ole oikeutta vedota urakka-asiakirjojen mahdollisiin puutteellisuuksiin. Rakennuspaikkaa esittelee huoltoliike Kiinteistöhuolto Kotiranta Oy / Jari Kotiranta, puh ja rakennuttajakonsultti Sami Koskela puh Hankkeen urakkamuoto 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Myöhemmin käytetään nimitystä pääurakoitsija. Urakkaan kuuluu kaikki asiakirjojen mukaiset rakennus-, ilmanvaihto-, ja sähköyöt. 2.2 Maksuperuste Rakennustyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. 2.3 Urakkasuhteet Ei alistettavia sivu-urakoita. Urakoitsija voi teettää aliurakkoina urakkaan kuuluvia töitä. Mahdolliset aliurakoitsijat tulee hyväksyttää rakennuttajalla ja urakoitsija vastuussa aliurakoitsijoiden töistä kuin omistaan. 3 Urakat ja niiden sisältö 3.1 Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt, ilmanvaihtotyöt ja sähkötyöt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. 3.2 Sivu-urakat Ei sivu-urakoita. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Ei merkittäviä rakennuttajan hankintoja. Vähäisten hankintojen ohjelman mukaisista asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin.

7 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle ja tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Aikatauluissa tulee huomioida 5. tp. aikatauluvaraus YSE 44, kohdan 3:n tarkoittamille rakennuttajan mahdollisesti tilaamille muutostöille. Varaus tulee merkitä aikatauluun. 4.3 Työmaajärjestelyt Työmaajärjestelyissä tulee huomioida, että urakka-alueella (asunnoissa) asutaan. Urakoitsijan tulee suojata kaikki ne huonetilat tai alueet, joissa tehdään rakennustöitä. Suojauksessa tulee käyttää tukevia suojaukseen tarkoitettuja paksuja suojia. 4.4 Suunnitelmakatselmus YSE 63 :n mukainen suunnitelmakatselmus pidetään tarvittaessa ennen urakkasopimusten tekemistä. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Räystäästä tehdään mallikatselmus. 4.6 Luvat Rakennustyöt eivät edellytä rakennuslupaa. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin kolme (3) sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta (tarjouspyyntöjen lisäsarjat tilataan suoraan kopiolaitokselta).

8 Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa. 5 Laatu 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 5.2 Käyttäjien tiedottaminen Pääurakoitsijan tulee tiedottaa käyttäjiä ja naapureita riittävissä määrin ja tavoin, jotta heille ei aiheudu turvallisuusriskiä rakennustyöstä. Tämän lisäksi pääurakoitsijan tulee tiedottaa asukkaita riittävissä määrin projektin aikataulusta, alkavista työvaiheista, käynnissä olevista työvaiheista ja päättyneistä työvaiheista. 5.3 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee tehdä kustannuksellaan kaikki urakkasopimuksen mukaiset laadunvalvontakokeet ja mittaukset. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 6 Ympäristö 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi lajittelemalla jätteet, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Urakoitsijan tulee lisäksi noudattaa Espoon kaupungin ympäristösuojelumääräyksiä. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi-, raivaus-, purku ja puuaines Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa-aines, purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Purettavien kojeiden ja laitteiden mahdollinen uudelleenkäyttö on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Muilta osin purettavat kojeet ja laitteet kuuluvat urakoitsijalle.

9 6.3 Ongelmajäte Urakkahintaan sisältyy suunnitelman mukaiset purkutyöt tehtynä asbestipurkutyönä teknisissä asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa tarvittavine suojauksineen ja jätteen analysointeineen siten, että purkutyö ei aiheuta vaaraa työmaalla ja purkujäte toimitetaan viranomaisten hyväksymään paikkaan hävitettäväksi tai varastoitavaksi. 7 Asiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan tulostuspalvelu Sokkeli Oy:stä, puh Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa, kun urakkapäätöksestä tai tarjousten hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään mm. - urakkaneuvottelupöytäkirja - YSE tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset - tämä urakkaohjelma liitteineen - työturvallisuusasiakirja - tarjous - muutostöiden yksikköhintaluettelo sekä - asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava. A. Kaupalliset asiakirjat - urakkasopimus - urakkasopimusneuvottelupöytäkirja(t) - tämä urakkaohjelma liitteineen - turvallisuusasiakirja - yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset - tarjous liitetietoineen - yksikköhintaluettelo - maksuerätaulukko

10 B. Tekniset asiakirjat - urakkasuoritusta koskevat työselitykset liitteineen - sopimuspiirustukset - yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset Rakennusurakkaan sisältyvällä erityistyön selostuksella on rakennusselostukseen nähden parempi pätevyys. Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassaolevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä voimassa olevia virallisia ja puoli virallisia normaalimääräyksiä, ohjeita ja standardeja. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Asiakirjat ovat yksityisiä ei-julkisia asiakirjoja. 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei anna määriä. 8 Urakka-aika 8.1 Töiden aloitus Työt kohteessa voidaan aloittaa, kun sopimus on syntynyt. Urakan valmistelu voidaan aloittaa heti, kun urakkasopimus on syntynyt. 8.2 Rakennusaika Rakennusaikaa työhön varataan neljä (4) kalenterikuukautta. Urakka tulee valmistua kesän 2011 aikana. Rakennusaika katsotaan alkavaksi siitä, kun urakoitsija on saanut rakennuttajalta luvan aloittaa työt. Urakkasopimukseen merkitään näin laskettu urakka-aika. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.3 Välitavoitteet Välitavoitteena on kunkin asunnon valmistuminen. 8.4 Työaika Työt tulee suorittaa arkena klo 7 16 välisenä aikana. Meluavia töitä ei saa aloittaa ennen klo 8:00. Meluavien työvaiheiden osalta tulee noudattaa lisäksi järjestyslakia 612/2003. Muista työajoista sovitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti. 8.5 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä alkavalta työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 0,1 %.

11 Kohdassa 8.3 mainitun välitavoitteen osalta on viivästyssakko työpäivältä 0,1 %. Välitavoitteiden viivästyssakkoja peritään enintään 25 työpäivältä. Välitavoitteen osalta peritty viivästyssakko ei vähennä valmistumisen viivästyessä perittäviä viivästyssakkoja. 9 Vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 10 %. b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 2 %. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Vakuutena voi olla myös vastaavan suuruinen pankkitalletus. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli takuuajan. 9.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa kustannuksellaan rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen (esinevakuutus) koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen tulee kattaa aliurakat ja rakennuttajan hankinnat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Jokainen urakoitsija vastaa itse omien työkalujensa ja kiinnittämättä olevien rakennustarvikkeiden vakuuttamisesta. Urakoitsijan on huolehdittava hänelle työnantajana kuuluvien lakisääteisten ja työehtosopimusten mukaisten vakuutusten ottamisesta. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 9.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE 1998.

12 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinta tulee antaa tarjouslomakkeen mukaisesti eriteltynä. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisäveroineen (sisältäen arvonlisäveron). Yksikköhintaluettelo tulee toimittaa urakkaneuvotteluun Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen Erityiset maksuerät Sähkötöiden loppupiirustuksille varataan oma maksuerä, joka on 1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu, virheet ja puutteet korjattu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (sisältäen käyttöja huolto-ohjeet) on luovutettu rakennuttajalle, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja mahdolliset vahingonkorvaukset on suoritettu Sivu-urakoiden maksut Ei sivu-urakoitsijoita Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Laskujen maksuaika alkaa siitä, kun valvojan hyväksymä lasku on toimitettu rakennuttajalle Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta.

13 10.4 Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä käytetään 12 % ja aliurakoiden osalta 6 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Rakennuttaja voi tilata muutostyöt myös todellisten kustannusten mukaisena (omakustannushinta) lisättynä sovitulla yleiskustannuslisällä. Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelman muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja tai näiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan rakennussuunnitelmien muutokset koskivatpa muutokset suorituksen lisäystä tai vähennystä Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkaneuvottelu vaiheessa toimitettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee toimittaa yksikköhintaluettelo rakennuttajalle urakkaneuvotteluun. 11 Valvonta 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttaja tai isännöitsijä. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajakonsultti ja työmaan paikallisvalvoja Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan paikallisvalvojan. Talotekniset suunnittelijat toimivat Lvi- ja sähkövalvojina Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuuttama edustaja. 12 Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla kokopäiväinen työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus urakkaan kuuluvista töistä. Kunkin (aliurakoitsijan) tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtaja. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Rakennuttajan osalta työturvallisuudesta vastaa rakennuttajan nimeämä turvallisuuskoordinaattori.

14 12.2 Työvoima Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain. Urakoitsijan on käytettävä ammattitaitoista työvoimaa. Niiden töiden osalta, joiden suorittaminen edellyttää erityisen pätevyystodistuksen oloa, tulee esittää tekijän pätevyystodistus rakennuttajan hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä. Pätevyyden todistaminen käy ainoastaan Suomen viranomaisten hyväksymän laitoksen antama pätevyystodistus. Edellä esitetty vaatimus koskee myös urakoitsijan aliurakoitsijan tai alihankkijan käyttämää työvoimaa Kulkuluvat Voimassa YSE momentti ja työturvallisuuslaki 738/2002/ ja sen muutos 709/2008. Lainmuutoksessa rakennuttajalle asetettu huolehtimisvelvollisuus siirretään pääurakoitsijalle. Pääurakoitsijan on huolehdittava, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työntekijän nimi Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kolmen viikon välein. Pääurakoitsija varaa riittävän suuren tilan kokousten pitämiseen Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä urakoitsijakokouksia. Rakennuttajan edustajalla on läsnäolo-oikeus. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaistarkastukset Kunkin urakoitsijan on huolehdittava oman alansa viranomaistarkastuksista. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja ja ao. suunnittelija voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 13 Vastaanottomenettely 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. Rakennuttajan ennakkotarkastus pidetään (2) viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Mikäli rakennustyöt eivät ole siinä valmiudessa, että tarkastus voidaan pitää tai urakoitsija ei ole ensin itse varmistanut, että työ on valmis ja täyttää sille asetetut vaatimukset (YSE 71) siirtyy vastaanottotarkastus pidettäväksi kahden viikon päähän siitä päivämäärästä, jolloin ennakkotarkastus on hyväksytysti pidetty.

15 13.2 Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta - toinen jälkitarkastus: veloituksetta - kolmas jälkitarkastus enemmät jälkitarkastukset Toimintakokeet 13.4 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa kaikkien urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja valvojien osalta Käytön opastus Urakoitsijoiden tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle (huoltomies). 14 Erimielisyydet 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan yleisten sopimusehtojen luvun 11 periaatteiden mukaisesti 92 :n mukaisesti Espoon käräjäoikeudessa. 15 Urakoitsijan valintaperusteet 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan rakennuttajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjoushinnan lisäksi otetaan huomioon kokemus vastaavanlaisista töistä, joita urakoitsijan esittämä työnjohto on toteuttanut. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Rakennuttaja ei suorita tästä korvausta Vaihtoehtotarjoukset Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtotarjouksen. Vaihtoehtotarjous annetaan erillisenä ja siitä on käytävä selvästi ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta.

16 16 Tarjous 16.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyyntöasiakirjoissa olevaa tarjouslomakepohjaa. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2) Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan on lisäksi toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Asiakirjat eivät saa olla yhtä kuukautta vanhempia. Tarjoukseen liitetään työnjohtajaksi esitettävän henkilön referenssit Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään 45 päivää tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä As Oy Mäkärä, urakkatarjous Tarjousten avaus Tarjouksen tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa.

17 16.6 Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 7 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Lisätietoja antaa tarvittaessa Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy/Sami Koskela puh Päiväys Sami Koskela