Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot. Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA

Transkriptio

1 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Tekninen osasto Kauppakatu Kemi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA

2 0. Hankkeen yleistiedot 0.1 Rakennuttaja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Tekninen osasto Kauppakatu Kemi Tekninen johtaja Juhani Isoherranen puh Rakennuttaminen ja valvonta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Tekninen osasto Kauppakatu Kemi Huoltomestari Risto Luukinen puh Huoltomestari Antti Myllykangas puh Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Länsi-Pohjan keskussairaala, Kauppakatu 25, Kemi. 5 saneerattavaa potilasosastoa sekä kolmen osaston saneerauksen optio. Saneerattavat osastot ovat potilasosasto 2 A, potilasosasto 5 A, potilasosasto 3 B, potilasosasto 4 B ja potilasosasto 5 B. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuskohdetta esittelevät valvojat, yhteystiedot tässä urakkaohjelmassa. 2. Hankkeen urakkamuoto 2.1 Suoritusvelvollisuus Urakkamuotona on kokonaisurakka sisältäen hoitajakutsujärjestelmän asennussuunnittelun ja toteutuksen tarjouspyynnön mukaisten järjestelmäsuunnitelmien mukaisesti. 2.2 Maksuperuste Työt suoritetaan kokonaishintaurakoina, jaoteltuina tarjouslomakkeen mukaisiin osahintoihin kohteittain. 2.3 Urakkasuhteet Rakennuttaja asioi vain urakkasopimuksen tehneen urakoitsijan kanssa. Mikäli urakoitsija käyttää työn suorituksessa aliurakoitsijoita, on ne esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi viimeistään viikkoa ennen työn aloittamista. Aliurakoitsijaksi voidaan hyväk- 2/12

3 syä ainoastaan urakoitsija, joka on huolehtinut kaikista lakisääteisistä vero- ja eläkemaksuista. Rakennuttajalle on toimitettava asian mukaiset todistukset suoritetuista maksuista. 3. Urakat ja niiden sisältö 3.1 Pääurakka Hoitajakutsujärjestelmän urakka on tilaajan erillisurakka. Urakkaan sisältyvät aputyöt ja työmaapalvelut. 3.2 Sivu-urakat Tässä hankkeessa ei ole sivu-urakoita 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Mainittujen hankintojen ohjelman mukaisista asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin. 4. Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta sekä rakennuttajan erillishankintojen sovittamisesta niihin. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden edellyttämät vaatimukset. 4.2 Työaikataulu Urakoitsija voi aloittaa työt heti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Hankkeessa edetään seuraavan aikataulun mukaan. Urakkasopimuksen mukaiset työt on tehtävä myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti. Ensimmäisten osastojen alustava saneerausajankohta on marraskuu 2016 huhtikuu Tämän lisäksi tarjoajan tulee antaa kolmen osaston järjestelmästä optiohinta, joiden saneerausajankohta selviää vuoden 2017 aikana.. Urakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden (2) viikon kuluessa urakkapäätöksen tekemisen jälkeen. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Työmaajärjestelyt Työt sijaitsevat sairaalan sisällä olevilla käytössä olevilla potilasosastoilla. Työt tulee järjestää siten, etteivät ne aiheuta häiriötä sairaalatoiminnoille. Ennen rakennustöiden käynnistymistä selvitetään yksityiskohtaisesti työmaan turvajärjestelyt ja menettelytavat. Pääurakoitsija vastaa työmaan turvajärjestelyiden käytännön toimenpiteistä, niiden koordinoinnista ja valvonnasta. 3/12

4 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään rakennuttajan johdolla tarvittaessa ennen urakkasopimuksen tekemistä. Katselmus pidetään tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalueet luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.6 Luvat Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle ja valvojalle työmaatarpeisiin suunnitelmakatselmuksessa tai työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita laatimistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Urakoitsija laatii kaikki tarvittavat suunnitelmat AutoCad- ohjelmalla. 4.8 Projektin tietopankki Hankkeessa ei käytetä projektipankkia. 5. Laatu 5.1 Laadunvarmistus Urakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Toimintasuunnitelma tehdään pääurakoitsijan toimesta (sisältää mm. laadunvarmistus-, ympäristö- ja työturvallisuussuunnitelman). Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan toimintasuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistukseen tarvittavat tiedot. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen, työsuoritusten laatuun sekä hyvään työmaajärjestykseen ja -siisteyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on valvottava myös aliurakoitsijoiden työsuoritusten kelvollisuutta, laatua ja sopimuksenmukaisuutta. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 4/12

5 6. Ympäristö 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Purkujäte lajitteluineen ja kuljetuksineen rakennuttajan osoittamiin, sairaala-alueelle sijoitettuihin, jätteenkeräyspaikkoihin kuuluu pääurakoitsijalle. Urakoitsijan on erityisesti huolehdittava siitä, että urakka-alueen ulkopuoliset alueet pysyvät siistinä. 7. Asiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään: - urakkaneuvottelupöytäkirja - tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset - tämä urakkaohjelma liitteineen - YSE 1998 (ei liitetä sopimukseen) - työturvallisuusliite - tarjouspyyntökirjeessä mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat - tarjous - muutostöiden yksikköhintaluettelo Asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen. Urakkaan sisältyvällä erityistyön selostuksella on muihin työtapaselostuksiin nähden parempi pätevyys. Urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena pidettäviä asioita. 5/12

6 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta Kts. kojeluettelo. 8. Urakka-aika 8.1 Töiden aloitus Työt kohteella tulee aloittaa välittömästi sen jälkeen kun urakkapäätös on tehty ja rakennuttaja on antanut luvan töiden käynnistämiseen. Mikäli töiden aloitus siirtyy rakennuttajasta johtuvista syistä, niin urakoitsijalla on oikeus saada vastaava siirtymä myös valmistumisaikaan, mutta ei lisäkorvausta siirtymän johdosta. 8.2 Rakennusaika Hankkeessa edetään seuraavan alustavan, myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaan. Työaika Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.3 Välitavoitteet Kohdassa 8.2. mainitut päivämäärät ovat sitovia välitavoitteita, mutta päivämäärät tarkennetaan urakkasopimuksen laatimisen yhteydessä. 8.5 Työaika Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma pe). Mikäli tästä halutaan poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 8.5 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 0,2%. Viivästyssakkoa peritään myös viivästyneitten välitavoitteiden osalta. 9. Vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Takuuajan päätyttyä pidetään takuutarkastus. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi 10% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta b) takuuajan vakuudeksi 10% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta lisättynä hyväksytyillä lisä- ja muutostöiden osuudella. 6/12

7 Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Takuuajan vakuuden on oltava voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen. 9.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen tulee kattaa ali-urakat ja rakennuttajan hankinnat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Kaikilla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10. Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerät laaditaan Excel-taulukon muotoon. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus Erityiset maksuerät Toimintakokeille varataan oma maksueränsä, joka on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50% rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10% urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu, virheet ja puutteet korjattu ja takuuajan vakuudet sekä tarkistetut ja hyväksytyt luovutusasiakirjat (sisältäen piirustukset, käyttö- ja huolto-ohjeet) on luovutettu rakennuttajalle sekä sopijapuolten väliset tilisuhteet on selvitetty Sivu-urakoiden maksut Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. 7/12

8 Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 30 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä käytetään 12 % lukuun ottamatta aliurakoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 7% Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkasopimusvaiheessa. 11. Valvonta 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää projektipäällikkö ja valvoja yhdessä Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan sähkövalvojan. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. Valvonnan suoritusta varten laaditaan erillinen valvontasuunnitelma, jossa on esitetty valvonnan tarvitsemat dokumentit ja yhteystiedot Suunnittelijan laadunvalvonta 12. Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. 8/12

9 12.2 Työvoima Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle, mikäli näin erikseen pyydetään. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain Kulkuluvat Kunkin urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle kulkulupien myöntämiseksi Kirjaukset Rakennusurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. Rakennuttaja antaa tilan työmaakokouksille Urakoitsijan yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Urakoitsijoiden on keskenään pidettävä kerran viikossa yhteistoimintakokouksia, joihin rakennuttajan edustaja osallistuu Viranomaistarkastukset Pääurakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä että ne katselmukset, jotka säädösten tai viranomaismääräysten mukaan on toimitettava, tulevat pidetyksi. Tarkastuksista on ilmoitettava riittävän ajoissa rakennuttajan edustajalle. 13. Vastaanottomenettely 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti, sen jälkeen kun järjestelmä on ollut moitteettomassa tuotantokäytössä vähintään yhden kuukauden. Käyttöönotto tapahtuu osastoittain kohdan 8.2 mukaisesti. Käyttäjien huomautukset tarkistetaan yhteistyössä rakennuttajan edustajan kanssa ennen vastaanottotarkastusta Urakkasuorituksen tarkastus Kaikkien urakoiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista rakennuskohteen käyttöönottoa / vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Jokainen osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta 9/12

10 - toinen jälkitarkastus: veloituksetta - kolmas jälkitarkastus enemmät jälkitarkastukset 1000 / tarkastus Toimintakokeet Järjestelmälle on suoritettava suunnitelmien mukaiset toimintakokeet ennen urakan luovutusta. Toimintakokeisiin, säätö- ja viritystoimenpiteisiin sekä erikseen ohjelmoituihin koekäyttöihin varattava aika on otettava huomioon kaikissa työaikatauluun ja työjärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Huoltokirja-aineisto on oltava sähköisessä muodossa. Tarkemmat ohjeet huoltokirjasta annetaan työn aikana. Toimitettavat suunnitelmat, piirustukset ja muut luovutusasiakirjat on lueteltu hankintamäärittelyssä. Työn tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa Käytön opastus Urakoitsijoiden tulee järjestää käytön opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle. Käytön opastus on tarkemmin selostettu hankintamäärittelyssä. 14. Erimielisyydet 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan Kemin käräjäoikeudessa. 15. Urakoitsijan valintaperusteet 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla. Näitä perusteita on lueteltu esim. julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä tarjous Vaihtoehtotarjoukset Vaihtoehtoista tarjousta ei hyväksytä. 10/12

11 16. Tarjous 16.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä lomakepohjia tai pyynnön mukaista muuta menettelyä. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2) Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm Rakentamisen laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan on lisäksi toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus/allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä tai allekirjoittamisesta Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä Potilasosastojen hoitajakutsujärjestelmät Tarjousten avaus Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan jälkeen. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle hyvissä ajoin ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. 11/12

12 SISÄLLYSLUETTELO 0. Hankkeen yleistiedot Rakennuskohde Hankkeen urakkamuoto Urakat ja niiden sisältö Työn toteutus ja yhteistoiminta Laatu Ympäristö Asiakirjat Urakka-aika Vastuuvelvoitteet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Valvonta Työmaan hallinto ja toimitukset Vastaanottomenettely Erimielisyydet Urakoitsijan valintaperusteet Tarjous /12