Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Transkriptio

1 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie NAKKILA 0.2 Rakennuttajan edustajat Harri Kukkula, tekninen johtaja Puhelin: Telekopio: Sähköposti: 0.3 Rakennuttamis- ja työmaavalvontatehtävät Teemu Harjunen, rakennusmestari Puhelin: Telekopio: Sähköposti: 1 SANEERAUSKOHDE 1.1 Saneerauskohde ja paikka Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

2 2 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakoitsijalla on mahdollisuus tutustua saneerauskohteeseen ennen tarjouksen antamista. Kohdetta esittelee rakennusmestari Teemu Harjunen p HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 2.3 Urakkasuhteet Urakkamuotona on yksikköhintaurakka. Sujutusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kohdassa 3.3 on lueteltu rakennuttajan hankinnat. Kohteessa ei ole muita urakoitsijoita. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi vanhojen valurautaviemäreiden sujutus sukkasujutusmenetelmää käyttämällä, suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Saneerattava pohjaviemäri on merkitty liitteenä oleviin piirustuksiin vihreällä värillä. Pohjaviemärin saneerauksesta tulee antaa yksi kokonaishinta. Lisäksi on tarkoitus saneerata saneerattavaan pohjaviemäriin liittyvät haarat, joiden lukumäärä selviää piirustuksista. Viemärihaarojen pituuksia ei ole selvitetty, jonka vuoksi haarayhteiden asennuksesta, aukiporauksista ja sukituksista pyydetään yksikköhinnat. Rakennus on valmnistunut vuonna 1960 ja se on kaksikerroksinen. Ruiskupinnoitusmenetelmiä ei kohteessa sallita. Alkuperäisiä viemäripiirustuksia kohteesta ei ole olemassa, joten viemärihaarojen kulkureitin on selvitettävä paikanpäällä. Tarjouksen sisältö - halkaisijaltaan 150 mm valurautaputken sujutusta n. 50 m. - haarojen avaus kpl hinnoin - haarayhteet kpl hinnoin - haaran sukan asennus metrihinnoin - em. hintojen tulee sisältää kaikki viemärisaneerauksen edellyttämät työt ja tarvikkeet lukuun ottamatta seuraavia tilaajan toimituksia. Tilaaja toimittaa: - tarvittavat rakennustekniset työt - mahdolliset uponal putkien asennustyöt - pysäköintitilat asennuskalustolle kohteen välittömään läheisyyteen.

3 3 - Luovuttaa veloituksetta käyttöön työssä käytettävän sähkön ja veden (kiinteistön olemassa olevista järjestelmistä) Sivu-urakat Kohteessa ei ole pääurakan lisäksi muita urakoitsijoita. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työmaajärjestelyt Pääurakoitsija huolehtii eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Työmaajäjestelyistä sovitaan urakoitsijan ja rakennuttajan kesken työmaan aloituspalaverissa. 4.3 Suunnitelmakatselmus 4.4 Luvat 5 LAATU Työmaan aloituspalaverin yhteydessä käydään läpi urakoitsijan työsuunnitelma ja sovitaan työjärjestyksestä. Mikäli kohteessa suoritetaan tulitöitä, tulee urakoitsijan hankkia töille tulityölupa kunnan rakennusmestari Teemu Harjuselta. 5.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtulosten vaatimustenmukaisuutta. Työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota putkiliitosten osalta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksenmukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita on vaihdolle hankittava etukäteen rakennuttajan hyväksyminen.

4 4 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida lian, pölyn ja viemärikaasujen leviäminen sisätiloihin. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 7 ASIAKIRJAT Mekaanisesta puhdistuksesta ja pesusta irtoava jäte ja putkien purusta tuleva purkujäte kaatopaikkamaksuineen kuuluu urakoitsijalle. 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Asiakirjaluettelo: Kaupalliset asiakirjat urakkatarjouspyyntö urakkaohjelma tarjouslomake Tekniset asiakirjat pohjapiirustus, viemärit 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääosin urakkasopimuslomakkeen RT mukaisesti, lukuunottamatta sopimuksessa mainittuja poikkeuksia. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään mahdollinen urakkaneuvottelupöytäkirja YSE 1998 rakennuttajan työturvallisuusasiakirja tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset tämä urakkaohjelma liitteineen tarjous asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 :n mukainen. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa.

5 5 7.3 Asiakirjojen julkisuus 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Välitavoitteet 8.4 Työaika 8.5 Viivästyminen Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. Rakennustyöt voidaan aloittaa välittömästi urakkasopimuksen synnyttyä. Töiden tulee olla valmiina viimeistään Välitavoitteita ei aseteta. Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika pääurakassa 0,3 % Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta.

6 6 9.2 Urakoitsijan vakuudet 9.3 Vakuutukset Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusaikaista vakuutta ei vaadita b) takuuajan vakuudeksi 2 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja suomessa. Vakaussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta. Työssä noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta (AVL 8 c ) Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Mikäli toisin ei sovita, niin urakkasumma maksetaan kokonaisuudessaan, kun työ on hyväksytysti vastaanotettu Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku on muuten todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassa olevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.

7 Hintasidonnaisuudet 10.4 Muutostyöt Urakkahinta on kiinteä Muutostyötarjous ja hinnat 11 VALVONTA Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tekninen johtaja Harri Kukkula. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää valvoja Teemu Harjunen Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.2 Kirjaukset Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus LVI-alan töistä. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, erikseen sovittavina ajankohtina.

8 Yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijan ja rakennuttajan kesken on pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti Tarkastuskustannukset 13.4 Luovutusasiakirjat 14 ERIMIELISYYDET Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta toinen jälkitarkastus: 300 euroa kolmas jälkitarkastus: 500 euroa enemmät jälkitarkastukset 1000 euroa / tarkastus Urakoitsijan on toimitettava luovutusasiakirjat viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Luovutusasiakirjat pitää sisällään mm. - loppukuvausmateriaalin - loppupiirustukset 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistaviksi. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Lisäksi rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

9 Tarjouksen vertailuperusteet 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Tarjouksista hyväksytään vertailuhinnaltaan halvin. Vertailuhinta muodostetaan siten, että pohjaviemärin sukituksen hinnan lisäksi lasketaan vertailuhintaan seuraavat kustannukset: - liittymän aukiporaus = 11 kpl - haarayhde = 11 kpl - haaran sukitus = 60 m Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2) Tarjoukseen liitettävät todistukset ja selvitykset 1) Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakonperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakonperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. 2) Kaupparekisteriote 3) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4) Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 5) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6) Todistus yrityksen työntekijöiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Em. selvitykset ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tilaajalla on oikeus hylätä urakoitsija, joka ei ole toimittanut edellytettyjä todistuksia ja selvityksiä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kaksi kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

10 Tarjouksen tekeminen 16.5 Lisätiedot Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle sähköpostitse viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle välittömästi. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Nakkilassa RI Teemu Harjunen