SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

Transkriptio

1 SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET

2 KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut, tiet ja kevyen liikenteen väylät sekä muut liikennealueet. Urakkamuoto Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka. 1. Sopijapuolet Rakennuttaja / Tilaaja Rakennuttajan edustajan, tilaajana toimii Nurmijärven kunta, Ympäristötoimiala, Tekninen keskus, PL 37, Nurmijärvi. Y-tunnus: Tilaajan edustajana, joka on oikeutettu päättämään muutos- ja lisätöistä, toimii kunnallistekniikan päällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Urakoitsija NN Urakoitsijan edustajat sopimusasioissa Kaikkea tätä sopimusta koskevissa asioissa on urakoitsijan puolelta oikeutettu sopimaan NN Urakoitsijan edustajan työsuoritukseen liittyvissä asioissa Urakoitsijan edustaja työsuorituksiin liittyvissä asioissa on NN 2. Muut osapuolet Muut urakoitsija ja tilaajan hankinnat (Tilaajan sopimussuhteessa olevat urakoitsijat ja hankinnat, jota ei ole alistettu pääurakkaan)

3 3. Sopimusehdot ja käsitteistö Noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, joihin tämä sopimus perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE. 4. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus Pääsuoritevelvollisuus Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä hintaa vastaan suorittamaan tarjouspyyntöasiakirjoihin (liitteineen) merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakäytävien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden, katuviheralueiden, linjaautopysäkkien, sadekatosten, pysäköintialueiden, torien, aukioiden ja yksityisteiden kunnossapitotyöt koko urakan aikana ja lisäksi puistokäytävien talvikunnossatyöt. Sopimukseen kuuluvat tämän urakan työt saatettuna täysin valmiiksi sekä pääurakoitsijan ja työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan urakka-alueella myös erikseen mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa urakan laajuutta tai tehdä työ tai sen osa itse. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessa ottamaan huomioon työkohteissa ja lähietäisyydellä käynnissä olevat rakennustyöt sekä muut hoitotyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Sivuvelvollisuudet Järjestelyyn kuuluvat urakoitsijan suorituksen osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2 :n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu kuuluviksi tilaajan velvoitteisiin. (Viite YSE 2 ) Työmaapalvelut (Viite YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (Viite YSE 4 ) 5. Sopimusasiakirjat Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja asiakirjoja. (Viite YSE 12 ) Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys. (Viite YSE 13 ) Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on sama kuin liitteiden numerointi.

4 A. Kaupalliset asiakirjat Asiakirja Liite nro Päiväys Tämä sopimus 1 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 ei liitetä 1998 Tarjouspyyntö Urakkaohjelma Turvallisuusasiakirja Tarjous liitteineen Urakoitsijan tarjous ja laatusuunnitelma 9 B. Tekniset asiakirjat Asiakirja Liite nro Päiväys InfraRyl 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1, Väylät ja rakenteet InfraRyl 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2, järjestelmät ja täydentävät osat Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla, Kuntaliiton julkaisu 1/2013 Nurmijärven kunnan rakennusjärjestys ja ympäristösuojelumääräykset Lisäksi töissä noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia sekä hyvää rakennustapaa. 6. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus Lupien hankkiminen Tilaaja hankkii YSE 8 :n mukaiset luvat sekä työn toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat luvat. (Viite YSE 8 ) Urakoitsija hankkii työsuoritukseen liittyvät muut luvat ja vastaa niiden kustannuksista. Suunnitelmien toimittaminen Täydentävät suunnitelmat toimitetaan yhteisesti sovittavan kohtuullisen aikataulun mukaisesti. (Viite YSE 8 ) Kaikki tilaajan /urakoitsijan suunnitelmat ja muut asiakirjat toimitetaan työmaan valvojan kautta. Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat Ei ole. (Viite YSE 7 ja 8 ) 7. Laadunvarmistus

5 Urakoitsija suorittaa sopimusasiakirjojen edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet ja niiden dokumentoinnin. (Viite YSE 9 ja 10 ) 8. Urakka-aika Työt on aloitettava yhteisesti sovittavan aikataulun mukaisesti. (Viite YSE 17 ) Välitavoitteet Työt on suoritettava sovitun työjärjestyksen ja aikataulun mukaisesti. Sopimussakot urakkaohjelman kohdan 9.2mukaan. Töiden lopullinen valmistuminen Työsuorituksen tulee olla täysin valmiina viimeistään Sopimussakot ja viivästyssakko Sopimussakot ja viivästyssakot ovat urakkaohjelman kohdan 9.2. mukaiset. (Viite YSE 18 ) 10. Takuuaika Takuuaika on kaksi vuotta. (Viite YSE 29 ) 11. Vakuudet Urakoitsijan vakuudet (Viite YSE 36 ) Takuuajan vakuus on on 2 % töiden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden summa tarkistetaan taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä. Tilaajan vakuudet (Viite YSE 37 ) Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa täyttämisestä urakoitsijalle vakuutta. 12. Vakuutukset Urakoitsijalla tulee olla urakkaohjelman kohdan 9.4. mukaiset vakuutukset. (Viite YSE 38 ) 13. Rakennuttajan maksuvelvollisuus Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen määrien ja esitettyjen yksikköhintojen perusteella. (Viite YSE 40 )

6 Maksatus tapahtuu kohteittain niiden hyväksymisen jälkeen. Maksuaika on kolmekymmentä (30) vuorokautta. 14. Suunnitelmien muuttamisen vaikutus urakkahintaan Urakoitsijalla ei ole oikeutta saada korvausta suorittamastaan lisä- ja muutostyöstä, mikäli siitä ei ole sovittu tilaajan kanssa kirjallisesti ennen ao. työn aloitusta. (Viite YSE 44 ja 47 ) 15. Omistusoikeus (Viite YSE 51, 52 ja 53 ) 16. Lisä- ja muutostöiden tilaaminen Lisä- ja muutostöitä on oikeutettu tilaamaan kohdassa 1 mainittu tilaajan edustaja. (Viite YSE 59 ja 46 ) 17. Valvonta Työmaan valvontaa suorittaa kunnallistekniikan päällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö. 18. Työnjohto Urakoitsijan tulee ennen töiden aloitusta nimetä YSE 56 :n tarkoittama työnjohto ja edustaja. (Viite YSE ja 56 2.) Vastaavana työnjohtajana toimii NN ja työmaapäällikkönä toimii NN 19. Työsuojelu Urakoitsija vastaa päätoteuttajana työmaan työsuojelusta. (Viite YSE 57 ) 20. Yhteiset toimitukset Työmaalla pidetään tarvittaessa työmaakokouksia, joissa käsitellään kaikki toteutukseen liittyvät asiat. Kokouksista tehdään pöytäkirja, jonka sopijaosapuolet allekirjoittavat. (Viite YSE 66 ) 21. Muut sopimusasiat / Erityisiä määräyksiä Tilaajan turvallisuuskoordinaattorina toimii NN

7 22. Riitaisuuksien ratkaiseminen Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Riita-asiat, josta sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan ensi asteen tuomioistuimena Hyvinkään käräjäoikeudessa. 23. Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle. Paikka ja päiväys Nurmijärvi Tilaaja Urakoitsija NURMIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta Ilkka Ruutu tekninen johtaja Todistaja Todistaja Jyrki Meronen kunnallistekniikan päällikkö