Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1

2

3 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot Rakennuttaja Tilaaja Suunnittelijat Rakennuskohde Rakennuskohde ja -paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan Hankkeen urakkamuoto Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet Urakat ja niiden sisältö Pääurakka Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Työn toteutus ja yhteistoiminta Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Turvallisuus Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Laatu Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet Ympäristö Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Raivaus- ja purkujäte Maa-ainesten hyötykäyttö Vaarallinen jäte Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Määrä- ja yksikköhintaluettelo Sidotut määrät Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Projektin tietopankki Urakka-aika Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Työaika Viivästyminen

4 9 Vastuuvelvoitteet Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen... 9 Arvonlisävero Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Sivu-urakoiden maksut Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Yksikköhinnat Valvonta Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Henkilötunniste Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaistarkastukset Vastaanottomenettely Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat Käytön opastus Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen Urakoitsijan valintaperusteet Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Vaihtoehtotarjoukset Tarjous Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus Lisätiedot

5 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus PL 36 (Kuninkaanlähteenkatu 12), Kankaanpää Rakennuttaminen Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, puh Työmaan valvoja ja työturvallisuuskoordinaattori Rakennusmestari Jukka Tutti, puh Tilaaja Kankaanpään kaupunki Vesihuoltolaitos PL 36 (Kuninkaanlähteenkatu 12), Kankaanpää Yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho, puh Puhdistamonhoitaja Tero Söderlund, puh Suunnittelijat Ramboll Finland Oy Suunnittelupäällikkö Jouko Noukka, puh Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Hankenro 8520 / 765 Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Lähdekummuntie 12, Kankaanpää Rakennuskohde käsittää Jätevedenpuhdistamon tulvasuojelupenkereen maanrakennus- ja putkityöt mittauksineen, aputöineen ja hankintoineen suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi tehtynä. Kohteeseen kuuluu mm. tulvasuojelupenkereen korottamiseen liittyvät kaivu-, täyttö- ja pintaverhoustyöt sekä ojan putkituksen, purkukaivon ja aidan rakentaminen. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuskohteen esittelystä vastaavat valvoja Jukka Tutti, puh ja yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho, puh

6 2 Hankkeen urakkamuoto 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka. Maanrakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 2.2 Maksuperuste Kokonaishintaurakka. Urakkaan sisältyy kohdassa 7.5 mainittu määräsidonnainen osuus. 2.3 Urakkasuhteet Ei alistettavia sivu-urakoita. 3 Urakat ja niiden sisältö 3.1 Pääurakka Urakkaan sisältyy maanrakennus- ja putkityöt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. Maanrakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut. Sivuvelvollisuuksien osalta on muissa asiakirjoissa mainittujen velvollisuuksien lisäksi huomattava, että työturvallisuuslaki edellyttää kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden pitävän kuvalla varustettua nimikilpeä mukanaan. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennuskohteessa työskentelevällä on näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. 3.2 Sivu-urakat Ei alistettavia sivu-urakoita. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Ei rakennuttajan erillishankintoja eikä urakoita. 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4

7 4.3 Turvallisuus Urakoitsijan on laadittava työmaan turvallisuusopas, joka annetaan jokaiselle työntekijälle työnopastuksen yhteydessä. 4.4 Työmaajärjestelyt Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelmien mukaisen urakka-alueen. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. Urakoitsijan tulee huomioida työmaajärjestelyissään, että kaupungin jätevedenpuhdistamon tulee voida toimia normaalisti ja liikennöinnin puhdistamolle tulee olla mahdollista koko rakennustyön ajan. Pääurakoitsija laatii työmaajärjestelyistä suunnitelman ja esittää sen rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan tulee tarkistaa nykytilakartalla ja suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen putkien ja laitteiden sijaintitiedot ennen työvaiheen aloittamista. Urakoitsijalla on oikeus käyttää jätevedenpuhdistamon sosiaalitiloja. Työmaalla tarvittava vesi ja sähkö ovat urakoitsijan vapaasti käytettävissä. Työmaan tarvitsemat toimisto- ja varastotilat tulee urakoitsijan hankkia kustannuksellaan. 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.6 Luvat Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 5 Laatu 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään millä tavalla urakoitsija varmistaa työtuloksen vaatimusten mukaisuuden. 5

8 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota peittyvien rakenteiden osalta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 6 Ympäristö 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irrotettavat ylimääräinen maa-aines, jota ei voida käyttää täyttöihin tai maisemointiin voidaan kuljettaa ja levittää tilaajan osoittamaan paikkaan kaupungin omistamalle alueelle, joka sijaitsee jätevedenpuhdistamoalueen ulkopuolella sen läheisyydessä Kojeet ja laitteet Raivaus- ja purkujäte Muut raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja -maksuineen kuuluvat urakoitsijalle. 6.3 Maa-ainesten hyötykäyttö Urakoitsijan edellytetään hyödyntävän mahdollisimman suuren osan maa-aineksesta rakennuskohteessa. Mikäli kohteesta jää poiskuljetettavaa ylijäämämaa-ainesta, se voidaan toimittaa maksutta Kooninkeitaan jäteasemalle (Ruusilantie, Kankaanpää). 6.4 Vaarallinen jäte Urakka-alueella ei ole tiettävästi vaarallisia jätteitä eikä pilaantunutta maa-ainesta. Mikäli kohteesta löytyy vaarallista jätettä, tulee urakoitsijan välittömästi informoida asiasta rakennuttajaa. 6

9 7 Asiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijan käyttöön sähköisessä muodossa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetusta internet-osoitteesta. Tarvitsemansa tulosteet urakoitsija hankkii kustannuksellaan. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan ja sivu-urakoiden sekä erillisurakoiden osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään - urakkaneuvottelupöytäkirja - YSE tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset - tämä urakkaohjelma liitteineen - hankintailmoitus - tarjous - asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. Näiden asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Kaikki asiakirjat ovat suomenkielisiä. Työmaan asiointikieli on suomi. Urakoitsijoiden työnjohtohenkilöstön tulee olla suomenkielen taitoista. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 7.4 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Suunnitelmapiirustuksissa esitetyt suunnittelijan määrätiedot eivät ole rakennuttajaa sitovia. Urakoitsijan tulee tarkistaa kaikki kokonaishinnan perusteena olevat massat määrälaskennalla. Rakennuttaja ei ole laatinut määräluetteloa. 7.5 Sidotut määrät Jätevedenpuhdistamon alueelle on tilaajan toimesta läjitetty/ läjitetään kivennäismaa-ainesta (hiekkamoreeni), joka on veloituksetta urakoitsijan käytettävissä rakennusaineena. Tilaajan toimittaman maa-aineksen määräksi on arvioitu 700 m 3 rtr, mikä tulee huomioida tarjouslaskennassa. Kivennäismaa-aineksen määrä tarkistetaan 7

10 ennen urakkaneuvottelua ja mahdollisen määrämuutoksen vaikutuksesta urakkahintaan sovitaan neuvottelussa. 7.6 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin veloituksetta suunnitelmakatselmuksessa tai työmaakokouksessa sovitun määrän kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata rakennuttajan valvojalta. Maarakennusurakoitsija laatii lopulliset tarkepiirustukset. Muut urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksessa. 7.7 Projektin tietopankki 8 Urakka-aika 8.1 Töiden aloitus Työt saadaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt tulee kuitenkin aloittaa viimeistään kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. 8.2 Rakennusaika Työt saadaan aloittaa viimeistään kohdan 8.1 mukaisesti ja töiden tulee olla valmiina ja vastaanotettuna mennessä. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.3 Välitavoitteet 8.4 Työaika Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakka-neuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 8.5 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: - pääurakassa 0,05 %. 8

11 9 Vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta 24 kuukautta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta - pääurakoitsija 10% b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta - pääurakoitsija 2 %. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. 9.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen Arvonlisävero Urakassa sovelletaan arvonlisäverolain (1501/1993) 8 c :ssä tai 9 :n 1 momentissa tarkoitettua käännettyä verovelvollisuutta. 9

12 Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 5 % urakkahinnasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus luovutettu rakennuttajalle ja työt aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle Sivu-urakoiden maksut Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassa olevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisä 12 % lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti Yksikköhinnat 10

13 11 Valvonta 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kaupungin tekninen johtaja. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennustyön valvoja Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon (RT) mukaisesti. Rakennuttajan valvoja toimii myös rakennuskohteen työturvallisuuskoordinaattorina. Rakennushankkeeseen ei ole haettu rakennuslain mukaista rakennuttajavalvontaa Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelija. Suunnittelijalla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 12 Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jonka tulee saada myös rakennuttajan hyväksyntä. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö Työvoima Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain tai työmaakokouksissa. Työmaan päätoteuttajan tulee huolehtia velvollisuudestaan antaa Verohallinnon rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen 1 mukaiset työntekijöitä koskevat tiedot Verohallinnolle kuukausittain Henkilötunniste Pääurakoitsijan on varmistettava, että kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on oman työnantajansa hankkima, työnantajan ja työntekijän nimellä sekä verottajan rekisteriin ilmoitetulla veronumerolla varustettu kuvallinen tunniste. 11

14 12.4 Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittava määrä kuitenkin vähintään työn aloitus- ja työn loppukokous. Kokoukset voidaan pitää rakennuttajan tiloissa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 12.7 Viranomaistarkastukset 13 Vastaanottomenettely 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti Urakkasuorituksen tarkastus Kaikkien töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan Toimintakokeet 13.5 Luovutusasiakirjat Urakoitsijan tulee luovuttaa vastaanottotarkastuksessa mm. tekemänsä laaturaportit ja dokumentit, tarkepiirustukset ja dokumentit itselle luovutuksesta. Kaikki asiakirjat toimitetaan sekä tulosteina, että sähköisessä muodossa Käytön opastus 14 Erimielisyydet 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa. 12

15 15 Urakoitsijan valintaperusteet 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, mikäli se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä Vaihtoehtotarjoukset Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtotarjouksen. Vaihtoehtotarjous annetaan erillisenä ja siitä on käytävä selvästi ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta. 16 Tarjous 16.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain 5 ja 5a ( /1233) mukaiset selvitykset: 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; ( /469) 2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot; ( /469) 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6) todistus siitä, että urakoitsija on ottanut tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama voimassaoleva pätevyystodistus maanrakennusalan pääurakoinnista ja Suomen tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi todistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta 13

16 vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Lisäksi tulee toimittaa yrityksen referenssitiedot viimeisen kolmen vuoden ajalta. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään yhden kuukauden tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana joko suljetussa kirjekuoressa osoitteella: Kankaanpään kaupunki Kirjaamo PL 36, Kankaanpää tai sähköpostilla osoitteeseen: Kuoren päälle vasempaan alakulmaan tai sähköpostin viestikenttään tulee laittaa tunnus: Tulvasuojelupenger, urakkatarjous Tarjousten avaus Tarjousten avaustilaisuus on määrämuotoinen. Tarjoukset avataan tarjousten jättöpäivänä määräajan täyttymisen jälkeen. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. Avaustilaisuudesta laaditaan pöytäkirja Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, tulee niistä ilmoittaa kirjallisesti rakennuttajalle viimeistään 7 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Kankaanpäässä Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus Marja Vaajasaari 14