ALUE XX AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA

Transkriptio

1 Sivu 1 Tuusulan kunta ALUE XX AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA

2 Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja TIETOJA HANKKEESTA Urakan kohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Toiminnan mitoitus Urakkaan kuuluvat tehtävät Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakan johtovelvollisuudet Työhön määrääminen TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat Lumen- ja ylijäämaiden vastaanottopaikka Välivarastot URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYÖN SOPIMUSAIKA Sopimusaika Töiden aloitus Sopimuksen päättäminen Sopimusajan jatkaminen... 11

3 Sivu Välitavoitteet Tehtäväkohtaiset sanktiot VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolelle TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Ennakko Hintasidonnaisuudet Lisä- ja muutostyöt ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat Katselmukset Raportointi RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Sopimuksen täydentäminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle... 16

4 Sivu 4 1. TILAAJA 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja tilaajana toimii Tuusulan kunnan KETEK / Ympäristötekniikka postiosoite PL 60, TUUSULA puhelin (09) Tilaajan yhteyshenkilönä toimii kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen. 2. TIETOJA HANKKEESTA 2.1. Urakan kohde Urakan kohteena on Aurausalue XXX katu- ja liikennealueiden talvi auraus ja hiekoitustyöt sekä aurausviitoituksien asentaminen sekä poistaminen. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu liitteenä olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3.1. Urakkamuoto Urakka on yksikköhintaurakka Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja erillisen työtilauksen perusteella määräytyvät lisätyöyksikköhinnat Urakkasuhteet Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Tilaaja ei salli alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole ennen töihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja selvityksiä tai on alihankkijan alihankkija. 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1. Pääsuoritusvelvollisuus

5 Sivu Toimintaresurssit Henkilöstö Urakan työjohdolla tulee olla vähintään 2 v työkokemus vastaavanlaisista kuntaalan töistä sekä voimassa oleva tieturva II kortti. Työkoneissa tulee olla ammattitaitoiset kuljettajat kunnossa - ja puhtaanapitotöihin. Kuljettajalla tulee olla Suomessa kelpaava ajokortti. Kuljettajilla tulee olla voimassaoleva Tieturva I tai II kortti. Urakan työkieli on suomi. Autot, koneet ja lisälaitteet Työkoneiden tulee olla kyseiseen työhön soveltuvia ja täytettävä ainakin seuraavat vaatimukset: auraukseen käytettävän koneen paino vähintään 3,5tn auraustyöhön soveltuva aura, joka on varustettu kumireikäterällä tai hammastuksella. liukkauden torjuntatöissä hiekoituskauha tai vastaava, jonka hiekoituksen työleveys on vähintään koneen leveys. tarvittaessa (Optio): Lumen siirtoon ja levitykseen käytettävissä lumilinko kauhonta- ja kuormaustöissä kauha joka on tarkoitettu lumen kuormaukseen kooltaan vähintään 3,0 m 3, jossa hammastettu terä. hiekanpoistoon ja puhtaanapitoon käytettävissä keräävä harjalaite kastelulaitteella tai vaihtoehtoisesti järjestettävä erillinen kastelu pölyämisen estämiseksi Alihankinnat Alihankkijoiden tulee omata samat valmiudet kuin pääurakoisija Toiminnan mitoitus Urakoitsijan lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan (kaluston ja henkilöstön) mitoitus on suhteutettava siten että, työt saadaan tehtyä vaaditun laatutason edellyttämällä tavalla, vaadituissa toimenpideajoissa. Aurauksen toimenpiderajat Auraus, ajoradat I ja II kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon alaraja kuivaa irtolunta 5 cm auraus, lähtömääräyksestä toimenpideaika 6 h

6 Sivu 6 III kunnossapitoluokka, myös yksityistiet kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm auraus, lähtömääräyksestä toimenpideaika 10 h Auraus, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät A ja B kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon alaraja kuivaa irtolunta 5 cm auraus, lähtömääräyksestä toimenpideaika 6 h Sohjon poisto, ajoradat, kevyen liikenteen väylät, sillat I ja II kunnossapitoluokka kunnon alaraja kuivaa irtolunta 3 cm auraus, lähtömääräyksestä toimenpideaika 6 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jäätymistä III kunnossapitoluokka kunnon alaraja sohjoa keskimäärin 5 cm auraus, lähtömääräyksestä toimenpideaika 10 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jäätymistä Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakka käsittää työkohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen väylien ja alueiden aurausviitoitus-, talviauraus ja hiekoitustehtävät. Tilaaja voi erikseen tilata urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja muutos- ja lisätöitä tarjouksessa mainituin yksikköhinnoin. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja lähietäisyydellä käynnissä olevat ja sopimusaikana käynnistyvät rakennustyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Urakointialueilla työnjohto on urakoitsijalla. Aurausviitoitus Aurausviittojen laitto syksyllä ja poisto keväällä tarjotulla yksikköhinnalla: Aurausviitoitus tulee asentaa suorilla katuosuuksilla n. 45 m välein ja mutkaisilla osuuksilla n. 25 m välein tilaajan toimittamilla viitoilla. Viitoituksesta ensimmäinen lasku (70 % kokonaishinnasta) on maksukelpoinen vasta, kun aurausviitotus on tehty ja on hyväksytysti vastaanotettu. Aurausviittojen poisto tulee tehdä kuluvan aurauskauden toukokuun loppuun mennessä, minkä

7 Sivu 7 jälkeen maksetaan aurausviitoituksen loppuosa (30%). Aurausviitat tulee laittaa aurauksen kannalta kriittisiin kohtiin. Auraustyön suoritus Ennen aurauskauden alkua urakoitsijan on käytävä alueensa läpi ja tarkastettava mm. kaivojen kannet ja lumien läjityspaikat. Urakoitsija tulee käyttää kuhunkin kohteeseen sopivaa kalustoa ja kevyenliikenteenväylät ja puistokäytävät tulee aurata kalustolla, jossa on kumitettu reikäterä. Urakoitsijan tulee sovittaa työjärjestys kunnan esittämän tärkeysjärjestyksen mukaan. Mikäli työnjohdollisesti tästä aiheutuu ongelmia, tulee neuvotteluin kunnan kanssa pyrkiä löytämään vähiten haittaa aiheuttava ratkaisu. Auraustyö tulee suorittaa siten, ettei auraustyön puutteellisuuden vuoksi ko. väylän toimenpideraja ylity uudelleen saman aurauskerran aikana, ei irtolunta aurauksen jälkeen. Auraus on suoritettava siten, että asfalttialue on reunasta reunaan lumeton ja niin tehokkaasti ettei polanteen poiston tarvetta synny. Vajaaksi aurattu väylä on välittömästi huomautuksen jälkeen puhdistettava täyteen leveyteensä ilman erillistä korvausta. Kapeaksi auratun väylän, jossa lumitilaa on käytettävissä, leventäminen vaadittuun leveyteen, kuuluu aurausurakan kmhintaan. Auraus suoritetaan kunnan edustajan antamien ohjeiden mukaisesti. Hiekoitustyön suoritus Hiekoitusta varten kunta järjestää hiekan erikseen sovitulle paikalle Urakoitsija tarvittaessa kuormaa hiekan ajoneuvoon sekä noutaa hiekoitukseen tarvittavan hiekan erikseen lähialueelle varastoidulta alueelta ja levittää sen tilaajan ohjeiden mukaan, yleensä niin, että kevyen liikenteen väylät hiekoitetaan kokonaan, ajoradoilta risteykset ja pysäkit. Hiekoituksen hälytyslähtöön sovelletaan aurauksen hälytyksen ehtoja ja määräyksiä. Tarvittaessa tilaaja voi harkintansa mukaan teettää muullakin kuin urakoitsijan kunnossapitokalustolla hiekoituksia, urakkakyselyssä esitetyillä alueilla. Edellä lueteltujen talvihoitoon liittyvien tehtävien suorittaminen edellyttää järjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Järjestelmä on voimassa välisenä aikana. Tavoitettavissa olo henkilöllä on oltava valmiudet toimenpiteiden käynnistämiseen.

8 Sivu 8 Talvikauden töiden suorituksessa syntyneet korjaustyöt tulee tehdä kunkin hoitokauden jälkeen toukokuun loppuun mennessä. Vaaraa aiheuttavien vaurioiden korjaustyöt tulee suorittaa välittömästi. Urakoitsija vastaa kaikista tekemiensä vaurioiden korjaamisista kustannuksellaan. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, yleisen turvallisuuden, tai alueen, laitteen tms. käyttäjän turvallisuuden urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin varoittamis- tai korjaustoimenpiteisiin riippumatta siitä kuuluuko kyseinen tehtävä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon säilyttämisen, ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. Käytännössä se on työn yhteydessä havaittujen teknisten, esteettisten, toiminnallisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden kirjaamista ja poistamista. Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Varautumisella tarkoitetaan, että poikkeavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa urakoitsija on tilaajan pyytäessä käytettävissä kulloisenkin tilanteen mukaiseen erikseen sovittavaan tehtävään. Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä palveluntuottajan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnä Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakkaalueella havaitsemansa katu-, puisto- yms. vauriot sekä liikennettä tai muuta toimintaa vaarantavat taikka haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus) Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtäviä suorituksen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt ja periä urakoitsijalta todelliset työstä aiheutuneet kustannukset lisättyinä tilaajan hallinnollisilla kuluilla Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet

9 Sivu 9 Urakoitsijalle kuuluu työmaan hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat sekä ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset Urakan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan velvollisuus on oma-aloitteisesti organisoida ja järjestää työt niin, että tilaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet toteutuvat. Urakkaan sisältyvät asiakirjaluettelossa mainittujen töiden lisäksi työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut. Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. Urakoitsijan tulee saadun työmääräyksen mukaan huolehtia siitä, että voimassaolevan, Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta /669, annetun lain mukaiset sekä tässä urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi omalta osaltaan oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta Työhön määrääminen Työhön lähtömääräyksen antajat ma pe klo: lähtömääräyksen antaa kunnossapitopäällikkö, tiemestari tai työnjohtaja. Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäisin lähtömääräyksen antaa vuorossa oleva päivystäjä. Työhön lähtömääräys annetaan puhelimen tekstiviestillä, johon tulee vastata hälytyksen antajalle kuittaamalla tekstiviestillä. Työhön lähtö tulee tapahtua tunnin kuluessa työhön lähtömääräyksestä. 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1. Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaaja vastaa kustannuksellaan kunnossa - ja puhtaanapitoa haittaavien autojen siirrot erikseen sovittaessa tapauskohtaisesti. Ajoneuvojen siirtolain edellyttämin ehdoin 5.2. Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat

10 Sivu 10 Tilaaja tekee urakkaan kuuluvat materiaalihankinnat (aurausviitat sekä liukkaudentorjuntamateriaalit), ei kuitenkaan kalustoon kuluvia osia ja laitteita Lumen- ja ylijäämaiden vastaanottopaikka Tilaaja ylläpitää lumen vastaanottopaikkaa. Tässä urakassa läjitysalueille toimitetusta lumesta ei peritä vastaanottomaksua Välivarastot Lähiläjitysalueiden käytöstä voidaan sopia tilaajan kanssa tapauskohtaisesti erikseen. 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 7. TYÖN SOPIMUSAIKA 7.1. Sopimusaika a) Urakkasopimus b) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset c) ja työturvallisuusasiakirja d) Työaluekartat e) Tarjous liitteineen f) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot JYSE 2014 (ei liitetä liitteeksi) g) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 2003 (ei liitetä liitteeksi) h) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylät ja alueet i) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat j) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje k) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt liikennealueella l) Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin Suraku 8, tilapäiset liikennejärjestelyt mukaisesti. Tähän urakkaan ei ole liitetty eräitä sopimusasiakirjoissa mainittuja yleisiä ohjeita. Molemmat osapuolet tuntevat ko. asiakirjat ja tunnustavat ne olennaisiksi osiksi tätä urakkaa. Sopimusaika on Urakan vuosittainen toimintakausi on

11 Sivu Töiden aloitus Sopimuksen mukaiset työt aloitetaan aikaisintaan klo Päätoteuttajan on tutustuttava alueisiin ja tehtäviin tilaajan edustajan opastuksella ilman eri korvausta ennen sopimuksen mukaisten töiden aloittamista Sopimuksen päättäminen Sopimusaika päättyy klo Luovutuskatselmus pidetään kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen päättymistä ja siinä tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien alueiden kunto ja luovutettava aineisto. Katselmuksesta tehdään muistio. Tilaajalla on oikeus pidättää viimeinen maksu siihen saakka, kun luovutuskatselmus on pidetty ja siinä mahdollisesti todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on päättynyt Sopimusajan jatkaminen Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisellä päätöksellä jatkaa saakka vuosi kerrallaan. Päätös sopimusajan mahdollisesta jatkamisesta tehdään JYSE 2014 mukaisesti Sopimuksen irtisanominen Irtisanomisaika urakoitsijan puolelta on yksi kuukausi. Irtisanomisajan ollessa lyhemmän on kunnalla oikeus pidättää urakoitsijalle maksamattomista eristä uuden urakoitsijan hankintakulut sekä kuukauden irtisanomisaikaan asti kunnalle tulevat muut kyseisen alueen talviaurauksen ylimääräiset kulut Välitavoitteet Sopimusajalle ei aseteta välitavoitteita Tehtäväkohtaiset sanktiot Valvojan havaitsemat virheet tai puutteet urakassa kirjataan työmaapäiväkirjaan ja ne on korjattava viivyttelemättä valvojan määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa valvojan ilmoituksesta. Valvoja voi ilmoittaa virheistä tai puutteista myös suullisesti. Urakoitsijan myöhästyessä yksittäisen tehtävän suorituksessa (aloitus, ajoitus, toimenpideaika) tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle kirjallinen huomautus tai pidättää sakko, mikä määräytyy seuraavasti: poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraava /seuraavat kerrat puutteellinen työsuoritus huomautus raportoinnin laiminlyönti

12 Sivu 12 tehtävän myöhästyminen (ei aiheuta vaaraa) tehtävän myöhästyminen (vaaraa aiheuttava) tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) tehtävän laiminlyönti (vaaraa aiheuttava) alihankintojen ketjuttaminen huomautus huomautus Urakoitsijan edustajan vaihto Urakoitsijan tulee vähentää saamansa sakko seuravasta laskustaan. Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan mukaan. Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1. Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Urakassa ei vaadita sopimusajan vakuutta Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei urakan tehtävissä ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita Tilaajan vakuudet Tilaaja ei aseta vakuutta Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kunta saattaa lain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kunta hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti tai kunta antaa päätoteuttajalle valtakirjan korvauskäsittelyn hoitamiseksi. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus vaatia urakoitsijaa korvaamaan vahinko. Oikeus korvausvaatimuksen esittämiseen kunnalla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle

13 Sivu 13 vastuuvahinkoilmoitukseen vaadittavat selvitykset enintään viikon sisällä pyynnöstä. Kaikista vahinkotapauksista tehtyjen selvitysten tulee sisältää riittävän yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyistä ylläpitotoimista. 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1. Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Aurausurakasta maksetaan yksikköhintoihin perustuva korvaus /tie-km, ja /klvkm. Tarjoukset tehdään annettujen määrien perusteella (ns. kartta km). Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Työmääräysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaan allekirjoitettujen Ajopäiväkirjojen perusteella kerran kuukaudessa. Kopio hyväksytystä ajopäiväkirjasta tulee olla laskun liitteenä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta ja arvonlisävero prosentteina sekä euroina. Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajalla oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidätyksen perusteista ja määrästä. Viivästyskorko on enintään lainmukainen 9.2. Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota mihinkään indeksiin. Urakkahintaan ei vaikuta sopimusajan säätilat tai muut olosuhdetekijät Lisä- ja muutostyöt Mikäli tilaaja tilaa urakoitsijaa suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä, työt tehdään sopimuksessa sovituilla yksikköhinnoilla. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtävämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

14 Sivu 14 Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä lisävaatimuksista on sovittava kirjallisesti erikseen. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtävämäärittelyjen mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Tilaajalla on oikeus antaa suoritettavaksi muutos- ja lisätöitä muulle kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan ensin urakoitsijan kanssa. 10. ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan edustajana urakoitsijaan nähden toimii Kuntakehitys ja tekniikka / Yhdyskuntatekniikka. Muut tätä urakkaa koskevissa asioissa tilaajan edustajia ovat: kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen työnjohtaja Keijo Salminen Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan kuka on tähän työhön ehdotetut urakoitsijan edustaja ja työnjohtoon kuuluvat edustajat. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä henkilöstö. Urakan kieli on Suomi, henkilöstön on kyettävä kommunikoimaan sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ennen töiden käynnistymistä ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, sekä toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi tulevat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Urakan aikana toimintakauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset

15 Sivu 15 urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa läsnä ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat Raportointi Tehdyistä töistä on pidettävä ajopäiväkirjaa, josta ilmenee tilauksen tekijä, päivämäärä, aloitusaika ja päättymisaika, kokonaiskestoaika, ajetut kilometrit ja käytetty kone, kuljettaja sekä ajoreitti. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuljettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla, seurantalaitteiston on oltava yhteensopiva tilaajan käyttämän ajoneuvonseurantajärjestelmän kanssa, tai on käytettävä samaa järjestelmää. Urakoitsija on velvollinen pitämään seurantalaitteet toimintakunnossa. Seurantalaitteen raporttia voidaan käyttää raportoinnin apuvälineenä. 11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen ratkaistaan Tuusulan käräjäoikeudessa. 12. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Sopimuksen täydentäminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle Sopimusta koskevia vähäisiä yksityiskohtia, joista ei ole etukäteen erikseen sovittu tai tarjouspyynnössä tai tarjouksessa tai julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa JYSE 2009 Palvelut, mitään todettu tai ehto ei sovellu käytettäväksi tähän palveluun, voidaan asiasta sopia erikseen sillä edellytyksellä, että se ei luo osapuolille uusia merkittäviä velvollisuuksia tai aiheuta lisäkustannuksia Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa. Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän on:

16 Sivu 16 a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla. Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot ja heillä on veronumero. Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen. Lähetetyillä työntekijöillä tulee olla työskentelyn alkaessa kuvallinen henkilökortti varustettuna veronumerolla ja joko E 101- / A1 todistus tai sitten tapaturma- ja eläkevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiöstä (tilaajavastuulain muutos) Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Tuusulan kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Tuusulassa 15. päivänä syyskuuta 2017 Jari Huttunen kunnossapitopäällikkö Liite Turvallisuusasiakirja