NURMES-TALON PERUSKORJAUS

Transkriptio

1 Nurmeksen kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Tilapalvelut NURMES-TALON PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavaa urakkaa: - Purku-urakka erillisurakkana

2 SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1. Rakennuttaja 0.2. Rakennuttaminen ja valvonta 0.3. Suunnittelijat 0.4. Käyttäjät 1. RAKENNUSKOHDE 1.1. Rakennuskohde- ja paikka 1.2. Tutustuminen rakennuspaikkaan 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1. Suoritusvelvollisuuden laajuus 2.2. Maksuperuste 2.3. Urakkasuhteet 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1. Erillisurakat 3.2. Pääurakka 3.3. Sivu-urakat 3.4. Rakennuttajan hankinnat 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2. Työaikataulu 4.3. Turvallisuus 4.4. Työmaajärjestelyt 4.5. Suunnitelmakatselmus 4.6. Erityiset katselmukset ja mittaukset 4.7. Luvat 4.8. Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 5. LAATU 5.1. Urakoitsijan laadunvalvonta 6. YMPÄRISTÖ 6.1. Ympäristön suojelu 6.2. Irrotettavat ainekset ja purkujäte 6.3. Purkumateriaalin hyötykäyttö 6.4. Ongelmajäte 7. VIESTINTÄ 7.1. Urakoitsijan tiedottamisvastuu 7.2. Tilaajan tiedottamisvastuu 8. ASIAKIRJAT 8.1. Tarjouspyyntöasiakirjat 8.2. Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 8.3. Asiakirjojen julkisuus 8.4. Rakennuttajan määrälaskenta 9. URAKKA-AIKA 9.1. Töiden aloitus 9.2. Töiden valmistuminen

3 9.3. Välitavoitteet 9.4. Työaika 9.5. Viivästyminen 10. VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet 11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Muutostyötarjous- ja hinnat Yksikköhinnat 12. VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta 13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijat yhteiset toimitukset Viranomaistarkastukset 14. VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus 15. ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen 16. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen valintaperusteet Vaihtoehtotarjoukset 17. TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus

4 17.6. Lisätiedot

5 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1. Rakennuttaja Nurmeksen kaupunki/kaupunkirakennepalvelut/tilapalvelut Kirkkokatu 14, Nurmes Tekninen johtaja Pasi Parkkinen Rakennuttajapäällikkö Jere Korhonen Rakennuttaminen ja valvonta Rakennuttaminen tapahtuu Nurmeksen kaupungin tilapalveluiden toimesta. Rakennuttaja nimeää työmaalle rakennusteknisten töiden valvojan, joka valvoo purkuurakan töitä Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelija Arkkitehtuuritoimisto Oy Kauppatori 1, Nurmes Veli-Matti Lipponen Rakennesuunnittelu HM-Suunnittelu Oy Telitie 1, Joensuu Hannu Lankinen Käyttäjät Nurmeksen kaupunki/hyvinvointipalvelut Kirkkokatu 14, Nurmes Hyvinvointijohtaja Petri Moilanen RAKENNUSKOHDE 1.1. Rakennuskohde- ja paikka Purku-urakan kohteena on Nurmes-talo. Kohteen osoite on Kötsintie 2, Nurmes. Purku-urakan laajuus ja tarkemmat tiedot on esitetty piirustuksissa ja muissa asiakirjoissa.

6 1.2. Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut tarjottavaan kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1. Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka Maksuperuste Urakka suoritetaan kokonaishintaurakkana Urakkasuhteet Purku-urakka suoritetaan tilaajan erillisurakkana. 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1. Erillisurakat Purku-urakka tilaajan erillisurakkana Pääurakka Maanrakennusurakoitsija toimii työmaan päätoteuttaja, kunnes rakennusurakoitsija on valittu, päätös on lainvoimainen ja urakkasopimus allekirjoitettu Sivu-urakat Ei ole Rakennuttajan hankinnat Ei ole. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Purku-urakoitsija huolehti omien ja aliurakoitsijoidensa töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset (kts. rakennuttajan työturvallisuusasiakirja). Urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle työmaan aluesuunnitelma sekä muut turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta Työaikataulu Purku-urakoitsijan on laadittava yhdessä aliurakoitsijoidensa ja rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu 2 viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun merkataan aliurakoitsijoiden työt. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarpeen mukaan pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa.

7 Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksissa Turvallisuus Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija vastaa kaikista päätoteuttajan velvollisuuksista niin, että kaikki rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Maanrakennusurakoitsija toimii päätoteuttajana siihen saakka, kunne työmaan rakennusurakoitsija on valittu, päätös lainvoimainen ja urakkasopimus allekirjoitettu. Työmaalle on laadittu turvallisuusasiakirja, työturvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, jotka velvoittavat urakoitsijoita ja kaikkia työmaalla työskenteleviä. Urakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä tilaajalla asiakirjoissa esitetyt suunnitelmat ja selvitykset, toimitettava tarkastukset sekä huolehdittava kaikista turvallisuuteen liittyvistä velvoitteista, jotta rakentamisen turvallisuus toteutuu. Rakennuttajan työturvalisuuskoordinaattorina toimii työmaan valvoja Työmaajärjestelyt Urakka-alue on esitetty piirustuksissa. Urakoitsija hankkii ja asentaa työmaalla tarvitsemansa toimisto-, sosiaali- ja varastotilansa rakennuttajan osoittamalle alueelle. Työmaalla on tupakointi kielletty. Purku-urakoitsija järjestää tarvitsemansa veden, sähkön ja lämmitysenergian kustannuksellaan ja vastaa kaikista asennus- ja käyttökustannuksista oman urakkansa ajan Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään tarvittaessa ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Urakoitsijan on suoritettava urakka-alueelle kuulumattomissa osissa alkukatselmus ja työn loputtua loppukatselmus, jossa todetaan onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. Muista katselmuksista sovitaan erikseen Luvat Rakennuttaja on hankkinut rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

8 Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin kopiot kolmena (3) kappaleena laadituttamistaan tarjouspyynnön mukaisista teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu kohteen asiakirjoissa, kuten työselostuksissa ja työturvallisuusasiakirjassa. 5. LAATU 5.1. Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työnsuorittamista sekä työtuloksen vaatimuksenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työnsuorituksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 6. YMPÄRISTÖ 6.1. Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset kierrättämällä materiaaleja Irrotettavat ainekset ja purkujäte Purku-urakkaan kuuluvien irrotettavien ainesosien ja purkujätteen omistusoikeus kuuluu urakoitsijalle. Jätteenkäsittelyssä tulee noudattaa jätehuoltoviranomaisen ja jätehuoltolain vaatimia lajittelu- ja kierrätystoimenpiteitä. Maanrakennusurakkaan kuuluvien betonijätteiden, joista on metallit poistettu, tulee urakoitsijan kuljettaa kustannuksellaan urakkaan kuuluvana ympäristöviranomaisen hyväksymälle ja ympäristöluvan saaneelle ongelmajätteen käsittelylaitokselle Purkumateriaalin hyötykäyttö Jätelajit pidetään erillään muista jätteistä ja lajitellaan viiteen (7) ryhmään: 1. Betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja kipsijäte metalliraudat poistettuna viedään ongelmajätelaitokselle urakkaan kuuluvana 2. Kyllästämättömät puujätteet toimitetaan polttopuiksi tai hakkeeksi naulat poistettuna 3. Metallijätteet toimitetaan rautaromun keräykseen 4. Puhtaat maa-ainekset viedään n. 5km päähän Nurmeksen kaupungin omistamalle läjitysalueelle. 5. Ongelmajätteet (mm. asbesti, PAH,PCB,SER-jätteet ja kestopuu) viedään urakoitsijan toimesta ongelmajätelaitokselle 6. Ne varusteet, kalusteet, ovet ja ikunat, jotka voidaan hyödyntää, toimitetaan uusiokäyttöön 7. Muut jätteet (paperi, pahvi ja rakennussekajäte) kuljetetaan kaatopaikalle Ongelmajäte

9 Mikäli rakentamisen aikana ilmenee tai syntyy ongelmajätettä, tulee sen poiskuljetus ja käsittely suorittaa laissa ja asetuksissa annettujen ohjeiden ja velvoitteiden mukaisesti. 7. VIESTINTÄ 7.1. Urakoitsijan tiedottamisvastuu Purku-urakoitsija on velvollinen tiedottamaan tilaajaa ja tarvittaessa myös naapurikiinteistöjä mm. o jakelukatkoksista o työn suoritukseen vaadittavat tilaajalta edellyttävät toimenpiteet o meluavat työvaiheet 7.2. Tilaajan tiedottamisvastuu Tilaaja vastaa urakoitsijan kanssa tiedottamisesta asioissa, jotka eivät suoranaisesti liity urakoitsijan toimintaan. Tällaisia ovat mm. o Urakan aloittamista koskeva yleistiedotteen laadinta ennen urakkaa o Tiedottaa urakkaan liittyvistä rakennuttajan asioista 8. ASIAKIRJAT 8.1. Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liitteessä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkastettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisesti saatavilla tarjouspyynnön mukaisesti tiedostoista. Mahdollisesti hankkimansa paperikopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT ) asiakirjoista ilmenevin poikkeuksin. Asiakirjojen pätevyys on seuraava: A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT a. urakkasopimus b. urakkaneuvottelupöytäkirja c. hankintailmoitus d. YSE 1998 e. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset f. urakkaohjelma g. urakkarajaliite h. rakennuttajan työturvallisuusasiakirja i. tarjous liitteineen j. maksuerätaulukko k. yksikköhintaluettelo B. TEKNISET ASIAKIRJAT

10 l. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset (kohdekohtaiset rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja sähkötyöselostukset) m. em. sopimusalojen sopimuspiirustukset n. yleiset laatuvaatimukset ja yleiset työselostukset o. asiakirjaluettelossa mainitut muut suunnitelma-asiakirjat 8.3. Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, ellei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, mikäli tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena pidettäviä asioita. Salassa pidettävää asiaa eivät saa sisältää ne tarjouksen asiakirjat, jotka liitetään urakkasopimukseen, kuten esim. urakkatarjous ja erillis- ja yksikköhinnat. Salassa pidettävät asiat on annettava erillisellä liitteellä Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei toimita määräluetteloa tarjouslaskentaa varten. 9. URAKKA-AIKA 9.1. Töiden aloitus Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, sopimuksen mukaiset vakuudet on jätetty rakennuttajalle ja asiakirjoissa urakoitsijan tehtäviksi määrätyt suunnitelmat on valmiina ja hyväksytty. Töiden aloitusajaksi on alustavasti asetettu viikko Töiden valmistuminen Kaikkien töiden osalta töiden tulee olla valmiina ja tilaajalla hyväksytetty Mikäli rakennuskohde valmistuu ennen määräaikaa, rakennuttaja ei suorita siitä erillistä hyvitystä Välitavoitteet Ei välitavoitteita Työaika Urakoitsijan tulee laatia työaikataulunsa siten, että työtä suoritetaan pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa (ma-pe) klo välisenä aikana Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä on YSE1998:sta poiketen arvonlisäverottomasta urakkasummasta laskettuna 0,1%.

11 10. VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Purkutöille ei aseteta takuuaikaa. Puutteet ja virheet tulee korjata urakana vastaanottotarkastuksessa määriteltyyn ajankohtaan mennessä Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaisesti työnaikaisen vastuunsa vakuudeksi ja takuuajan vakuudeksi urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle rakennuttajan hyväksymä vakuus. Vakuudeksi hyväksytään suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai yleisten sopimusehtojen 36 :n mukainen ja sen sitoumukset sisältämä rahalaitokseen tehty talletus. Vakuuksien tulee kattaa myös lisä- ja muutostyöt. Tämä tulee olla myös kirjoitettuna vakuutta koskevassa sitoumuksessa. Rakennusaikaisen vakuuden on oltava arvoltaan vähintään 10% arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla vähintään 2% arvonlisäverottomasta lopulisesta urakkahinnasta sisältäen myös lisä- ja muutostyöt. Vakuuksien tulee olla voimassa 3kk yli rakennus- ja takuuajan Vakuutukset Rakennustyövakuutusta ei vaadita purku-urakoitsijalta. Tilaajalla on voimassa rakennuksen kiinteistövakuutus. Purku-urakoitsijan on vakuutettava työväkensä vähintään lain määräämällä tavalla. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinta annetaan arvonlisäverottomana ja sen tulee olla selkeästi merkittynä tarjouksessa. Tilaaja noudattaa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu, työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa:

12 o maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasummaosuus ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo o jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden osuutta että työtä o maksuerät on jaettava selvästi määriteltävien tavoitteiden perusteella o maksuerätaulukko laaditaan arvonlisäverottomana Erityiset maksuerät Ei erityisiä maksueriä Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on vähintään 50% työnaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Loppuerä Loppuerä on vähintään 10% urakkasummasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottopöytäkirja on allekirjoitettu, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu sekä takuuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku on muuten todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskujen maksuaika on 21pv netto. Mikäli rakennuttaja ei täytä määräajan kuluessa maksuvelvollisuuttaan, on rakennuttaja velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassa olevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Urakka on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutostyöt Muutostyötarjous- ja hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä käytetään 10%. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle.

13 Urakoitsijan tulee aina tehdä työn tilaajalle kirjallinen tarjous muutostyöstä riittävän ajoissa ennen kyseisen työn toteutusajankohtaa. Työvaiheen toteuttaminen alitetaan sen jälkeen, kun tilaajalta on saatu ko. työhön kirjallinen tilaus Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetty erillis- ja yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. 12. VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kaupunkirakennelautakunta, tekninen johtaja tai rakennuttajapäällikkö valtuuksiensa mukaisesti Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE : mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta Suunnittelijoiden laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Purku-urakoitsijalla tulee olla työmaalla rakennuttajan hyväksymä tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä ja vastaa sen suorittamisesta rakennuslain- ja asetusten sekä rakentamismääräysten mukaisesti. Työnjohtajan tulee olla joka hetki tavoitettavissa ja tarvittaessa saapuvilla työmaalle. Urakoitsijan tulee nimetä työnjohtajalle varahenkilö, mikäli nimetty työnjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäväänsä. Varahenkilön tulee täyttää samat, tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Työmaalla ja työmaakokousten kielenä on suomi Työvoima Urakoitsijan tulee käyttää työssään ammattitaitoista työvoimaa.

14 Urakoitsijan tulee jättää rakennuttajalle tiedot työvoimasta, myös aliurakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien sekä työnjohdon osalta kuukausittain. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan omien työntekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa työntekijätiedot suoraan verottajalle Kulkuluvat Jokainen urakoitsija huolehtii, että työmaalla työskentelevillä työntekijöillä on valokuvalliset kulkulupakortit, johon on merkitty työntekijän nimi, ammatti, ao. henkilön työnantaja sekä henkilökohtainen veronumero. Jokaisen työmaalla työskentelevän työntekijän tai hänen työnantajansa tulee rekisteröityä verottajan ylläpitämään veronumerorekisteriin verottajan antamin ohjein. Lisäksi työmaalla tulee pitää päätoteuttajan toimesta ajan tasalla olevaa luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä Kirjaukset Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisin numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. Työmaapäiväkirjaa on pidettävä ja tarkastuspöytäkirjat laadittava siten, että ne toimivat rakennuslain tarkoittamana tarkastusasiakirjana ellei paikallinen rakennusvalvonta vaadi erillistä tarkastusasiakirjaa. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Urakoitsijoiden ja valvojan kesken pidetään etukäteen nimettynä viikonpäivänä viikoittain palaveri työmaalla (=viikkopalaveri) työn joustavan etenemisen edistämiseksi Viranomaistarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava, että kaikki asiakirjoissa vaaditut ja viranomaisen edellyttämät tarkastukset tulee pidettyä. 14. VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 mukaisesti.

15 Rakennuttaja asiantuntijoineen osallistuu kustannuksellaan seuraaviin tarkastuksiin: o vastaanoton ennakkotarkastukset o vastaanottotarkastus Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisen tarkastuksen kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suoritusten virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: o ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta o seuraavat jälkitarkastukset 1500 /kerta (sis. voimassa olevan alv. %) 15. ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen Viranomaisen tarkastusasiakirjat on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava luovutettavissa vastaanottotarkastuksessa. 16. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste Tarjouksen valintaperusteet Tilaaja valitsee tarjouksista hinnaltaan halvimman urakkatarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tarjoajalla ei ole oikeutta esittää taloudellisia vaateita rakennuttajalle, mikäli rakennuttaja ei hyväksy kilpailutulosta, hanke siirtyy tai peruuntuu Vaihtoehtotarjoukset Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. 17. TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjous annetaan kokonaishintaurakkana, sisältäen kaikki tarjouspyynnössä sekä asiakirjoissa esitetyt työt aputöineen. Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheisia urakkatarjouslomakkeita. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta, voimassaolevan arvonlisäveron osuus ja yhteishinta, joka sisältää voimassaolevan arvonlisäveron.

16 17.2. Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjoukseen on liitettävä kaikki tarjouspyynnössä ja ILMA-ilmoituksessa pyydetyt todistukset ja selvitykset, erittelyt sekä pyydetyt yksikkö- ja erillishinnat. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. Urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen kaikki tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kolme (3) kuukautta tarjouspyynnössä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjous tehdään tarjouspyyntöasiakirjoissa olevalle esitäytetylle lomakkeelle. Tarjoushinta tulee olla esitetty selvästi numeroin ja tulkittavissa yksiselitteisesti. Tarjoushinnassa on eriteltävä arvonlisäveroton hinta, voimassaolevan arvonlisäveron osuus sekä yhteishinta, joka sisältää voimassaolevan arvonlisäveron Tarjousten avaus Tarjoukset avataan tarjousten jättöpäivän jälkeen rakennuttajan erikseen ilmoittamana ajankohtana. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. Avaustilaisuudesta laaditaan pöytäkirja Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 10 vuorokautta ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille urakkatarjouspyyntöön liitettävinä lisäkirjeinä, jotka urakoitsijan tulee huomioida urakkatarjoushintaan. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Nurmeksessa Jere Korhonen, rakennuttajapäällikkö