Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A
1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana on rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660) 1.1 Rakennuskohde, sijainti ja laajuus Työ käsittää kohdassa 3. tarkemmin määritellyn Sonnilantien valaistussaneerauksen rakentamisen. 1.2 Rakennuttaja Kokemäen kaupunki Tekninen toimisto Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki puh: 040 4886 111 fax: (02) 5464887 Yhteyshenkilö: Jari Ruponen Puh. 040 488 6191 sähköposti: jari.ruponen@kokemaki.fi 1.3 Rakennuttaminen ja valvonta Kokemäen kaupunki Tekninen toimisto Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki puh: 040 4886 111 fax: (02) 5464887 Yhteyshenkilö: Ilkka Välke Puh. 040 488 6195 sähköposti: ilkka.valke@kokemaki.fi 1.4 Suunnittelijat Sähkösuunnittelu Suunnittelutoimisto Enertel Oy Pappilantie 7, 23800 LAITILA Puh. (02) 8506 400, telefax (02) 8506 403 Yhteyshenkilö: Ari Nivola
2 GSM 044 5506401 sähköposti: ari.nivola@enertel.fi 1.5 Rakennusalueen ja ympäristön käyttö 2. URAKKAMUOTO Urakoitsija (sähköurakoitsija) on velvollinen kustannuksellaan kuljettamaan syntyvät purku-, raivaus- ja rakennusjätteet Kokemäen kaupungin jätehuoltomääräysten mukaiseen jätteenkeräyspisteeseen tai rakennuttajan määräämään muuhun paikkaan huomioiden purkujätteen laatu. Valaisimet sisältävät elektroniikkaromua ja lamput elohopeaa. Painekyllästetyt poistettavat pylväät ovat vaarallista jätettä ja ne saa luovuttaa vain jätelain mukaisen hyväksynnän saaneille vastaanottajille (kts. Tukes ohjeet kyllästetyn ja maalatun puutavaran jätehuolto). Rakennuttaja ei vastaanota mitään purkujätettä lukuunottamatta erikseen sovittavia purettavia, hyväkuntoisia valaisimia, jotka toimitetaan kaupungin varikolle varaosakäyttöön. 2.1 Yleistä Urakkamuotona on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Sähkötyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. 2.3 Urakkasuhteet 3. URAKAN LAAJUUS Sähköurakoitsijan sopimussuhde on määritelty tilaajan tarjouspyynnössä. 3.1 Yleistä Rakennustyö käsittää Kokemäen kaupungin Sonnilantien valaistuksen saneeraamisen sähköurakan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakan laajuus ilmenee suunnitelmapiirustuksista. Työalueena käytetään asemapiirroksen mukaista tiealuetta. Mahdollisesti tarvittavasta leveämmästä työalueesta tulee sopia rakennuttajan kanssa erikseen. Puut, pensaat ja kasvit pyritään säästämään mikäli mahdollista. Puiden tarpeetonta kaatoa tulee välttää. Yksityiskohtaisemmin työalueesta ja puiden suojaustarpeesta sovitaan katselmuksessa ennen työn aloitusta. Rakennuttaja on hankkinut työtä varten tarvittavat luvat. Kaikista muista luvista vastaa urakoitsija. Uusien pylväiden sijoituspaikkoja ei ole merkitty maastoon. 3.2 Sähköurakka Sähköurakkaan sisältyvät Kokemäen kaupungin Sonnilantien urakka-alueen
3 mukaisten nykyisten valaistusasennusten purkutyöt sekä uuden valaistuksen rakentaminen kokonaisuudessaan suunnitelmien mukaisesti valmiiseen käyttökuntoon sekä yleiset työmaavelvoitteet. Sähköurakkaan sisältyvään maanrakennustyöhön sisällytetään kaapeliojien kaivuu- ja täyttötyöt, asfaltin leikkuu ja kaapeleiden, varoitusnauhojen, suojaputkien, pylväiden sekä jalustojen asennustyöt. Uudelleen päällystys kuuluu rakennuttajalle. Työohjeet on esitetty sähköselityksessä. Sähköurakoitsija hankkii ja kustantaa kaiken työhön käytettävän ja työsuoritukseen tarvittavan materiaalin asennuksineen sekä on vastuussa hankkimistaan tarvikkeista. Kaikilla tie- ja katuosuuksilla, joissa rakennustyötä suoritetaan, urakoitsija on velvollinen pitämään riittävän levyisen osan tiestä kuljettavassa kunnossa koko työmaan ajan liikennettä varten. Liikenteenohjaussuunnitelmat on hyväksytettävä tilaajalla. Urakoitsija hankkii mahdollisesti tarvittavat luvat yksityisteiden työnaikaiseen käyttöön materiaali- tms. kuljetuksia varten. Yksityisteille ja muille alueille mahdollisesti aiheutuvat vauriot on urakoitsijan kustannuksellaan korjattava ja alueet siistittävä. Työturvallisuudessa urakoitsijan on noudatettava voimassa olevia työsuojelu ja turvallisuuslakeja ja asetuksia. Rakennuttajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tehdä työmaalla työsuojelutarkastuksia tarvittaessa ja puuttua havaitsemiinsa puutteisiin tai epäkohtiin. Urakoitsija on velvollinen nimeämään työsuojelusta vastaavan henkilön sekä ennen työmaan aloittamista toimittamaan rakennuttajalle työmaata koskeva työsuojelun toimintasuunnitelma. Urakoitsijan tehdessä tai teettäessä töitä yleisillä liikennealueilla on liikenteenohjaustehtävissä työskentelevän käytettävä standardin SFS-EN 471 mukaista suojausluokan 3 varoitusvaatetta ja muissa töissä suojausluokan 2 mukaista varoitusvaatetta. Työntekijöillä on oltava voimassaoleva tieturva I- koulutus. 4. ASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle veloituksetta työpiirustusten laatimista varten seuraavat piirustukset ja asiakirjat: 3 sarjaa kopioita sähkötyöselityksen piirustusluettelon mukaisesti Mainitut piirustukset on sähköurakoitsijan erikseen tilattava rakennuttajalta tai suunnittelijoilta. Muut urakoitsijan tarvitsemat kuulto- ym. kopiot sisältyvät sähköurakkaan. 4.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan (sähköurakan) osalta rakennusurakan sopimuslomakkeelle RT 80183. Urakassa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. 4.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys
4 Asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, 13. Urakoitsijan tulee urakkasopimuksen puitteissa noudattaa suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden, työnvalvojan, tarvikkeiden valmistajien ja toimittajien sekä muiden urakoitsijoiden antamia piirustuksia, selvityksiä ja täydentäviä ohjeita. Piirustukset ja selitykset on käsitettävä toistensa täydennyksiksi ja yhdeksi kokonaisuudeksi siten, että ne yhdessä määrittelevät sekä kokonaisuuden että sen osat. Tällöin riittää, että kukin osa tai työ on mainittu jossakin asiakirjaryhmässä, joten suunnitelma-asiakirjat täydentävät toisiaan ja niiden vertailuvelvollisuus on urakoitsijalla. Mikäli näiden kesken syntyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttajan edustaja urakoitsijaa kuultuaan tulkinnan. Kaikki piirustuksissa ja työselityksissä mainitut tai esiintyvät työt kuuluvat sähköurakkaan ellei nimenomaan ole huomautettu ei kuulu urakkaan. 4.4 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei suorita määrälaskentaa. 5. URAKKA-AIKA 5.1 Töiden aloitus Työt kohteessa voidaan aloittaa heti, kun urakkasopimus on tehty. 5.2 Rakennusaika Työsuoritusten tulee olla valmiina, tarkastettuna ja vastaanotettuna tarjouspyynnössä mainitussa aikataulussa. 5.4 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 10 viikolta. Viivästyssakon määrä alkavalta viikolta on seuraava: - sähkötöissä 1,0 % urakkahinnasta 5.5 Työaikataulun tekeminen Urakoitsija laatii työaikataulun rakennuttajan kanssa yhteistyössä. 6. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 6.1 Takuuaika Urakoitsijan takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn. Takuuaika on vastaanottotarkastuksesta lukien kaksi vuotta.
5 6.2 Vakuudet Yleisten sopimusehtojen 4 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi sähköurakoitsija antaa 10 % urakkahinnasta. b) takuuajan vakuudeksi sähköurakoitsija antaa 5 % urakkahinnasta, ja sen tulee olla voimassa takuuaikana ja 3 kuukautta sen jälkeen. 6.3 Vakuutukset Urakoitsijalla (sähköurakoitsija) tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 6.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE 1998. 7. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. 7.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 7.3 Muutos- ja lisätyöt Urakoitsijan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai erittelylaskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja tai näiden puuttuessa, vastaavin perustein sovittuja hintoja. Ennen muutos- ja lisätöihin ryhtymistä on asiasta sovittava rakennuttajan yhteyshenkilön kanssa. Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnanmääräämisperusteita eikä hinnasta voida muutoin sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 32 :n mukaisesti ellei rakennuttaja ota sitä toteutettavakseen. 7.4 Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan toimesta työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko jonka rakennuttaja hyväksyy. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankintaa että asennusta. Ennakot Ensimmäinen maksuerä on korkeintaan puolet rakennusaikaisen vakuuden
6 määrästä. Maksuerä suoritetaan urakoitsijalle kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, rakennusaikainen vakuus on annettu rakennuttajalle ja työt kohteessa on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Maksuerä suoritetaan, kun työ on hyväksyttynä vastaanotettu, takuuajan vakuus on annettu ja käytönopastus annettu rakennuttajalle. Maksujen suoritusaika ja viivästyssakko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja sitä vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten todettu maksukelpoiseksi. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle, täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Viivästyskorko on viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 prosenttiyksiköllä. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 8. RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 8.2 Suunnitelmat Ne piirustukset ja asiakirjat, joita urakoitsija tarvitsee aliurakoitaan tai hankintojaan varten, hän on itse velvollinen kustantamaan. Työmaata varten tarvittavat, itsekustannettavat lisäsarjat tilataan suoraan suunnittelijoilta. 8.3 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset - Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan kuljettamaan purkujätteet ja - tarvikkeet pois työmaalta. - Mikäli rakennustyöstä aiheutuu vahinkoa oleville teille, pihoille, rakennuksille tai laitteille, korjaa urakoitsija ne alkuperäistä vastaavaan kuntoon omalla kustannuksellaan. 8.4 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttajalla ei ole vakuudenantovelvollisuutta. 9. VALVONTA 9.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota.
7 Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työn suoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 9.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen 47 ja 48 :ien mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta laadun suhteen. 9.3 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelija. Suunnittelija valvoo omalta osaltaan sitä, että työstä tulee suunnitelmien mukainen. Suunnittelija ei ole oikeutettu sopimaan mistään muutoksista vaan kaikkien muutosten on saatava rakennuttajan hyväksyminen. 9.4 Tarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaisten suoritettavaksi kuuluvat tarkastukset tulevat pidetyiksi. Tarkastuksista on etukäteen ilmoitettava rakennuttajalle, jotta rakennuttajan edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksissa. 10. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 10.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttajan edustaja. 10.2 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Sähköurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja. 10.3 Kirjaukset Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Urakoitsijalla on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan myös muiden urakoitsijoiden työmaan kulkua koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa jonkun osapuolen pyynnöstä. 10.4 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Urakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata aikataulun noudattamista.
8 11. TYÖVOIMA 11.1 Työvoimarajoitus Urakoitsijan tulee noudattaa työvoiman käytössä työvoimaviranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Käytettävän työvoiman on oltava ehdottoman ammattitaitoista. Toivottavaa olisi, että urakoitsija käyttäisi työssään mahdollisimman paljon paikkakunnalta saatavissa olevaa kaivu-, kone- ja kuljetuskalustoa sekä suuntaisi muutoinkin mahdollisimman paljon hankinnoistaan paikkakunnan yrityksille ja liikelaitoksille. 12. VASTAANOTTO 12.1 Toimintakokeet Sähkötöiden osalta on suoritettava urakka-asiakirjojen määrittelemät toimintakokeet. Näihin kokeisiin, säätö- ja viritystoimenpiteisiin sekä erikseen ohjelmoituihin koekäyttöihin varattava aika on otettava huomioon kaikissa työaikatauluun ja työaikajärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä. 12.2 Käytön opastus Urakoitsijan tulee järjestää käytön opastus käyttöhenkilökunnalle. 13. ERIMIELISYYDET 13.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan, ellei sovintoon muuten päästä, Satakunnan käräjäoikeudessa. 14. TARJOUS 14.1 Tarjouksen muoto Urakka on kokonaishintaurakka. Kokonaishintaurakkaan kuuluvat kaikki ne työt, hankinnat ja toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia oheisissa suunnitelmapiirustuksissa esitetyn tievalaistuskohteen saattamiseksi työselityksen ja piirustusten mukaiseen täysin valmiiseen ja viimeisteltyyn kuntoon. 14.2 Tarjouksen voimassaoloaika
9 Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakka-sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. 14.3 Tarjouksen tekeminen Tarjous annetaan tämän urakkaohjelman mukaisesti ja siinä mainittujen asiakirjojen nojalla. Tarjoushinnassa on selvästi merkittävä urakkahinta, arvonlisävero ja näiden yhteishinta, kukin erikseen ilmoitettuna. Tarjous toimitetaan tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen. Kuoreen tulee ehdottomasti merkitä tarjouspyynnössä mainittu tarjousmerkintä. Tarjouksen tulee tarjouspyyntökirjeessä ilmaistuna ajankohtana saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa. 14.4 Lisätiedot Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tutustuu tievalaistuksen saneerauskohteeseen ennen tarjouksen antamista. Laitilassa 4.5.2015 Kokemäen kaupunki puolesta Suunnittelutoimisto Enertel Oy Ari Nivola