Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA

Transkriptio

1 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka

2 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennushankkeen yhteystiedot Rakennuskohde Rakennuskohde ja -paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakkamuoto ja suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Rakennuttajan hankinnat, erillisurakat ja muut työt Urakka-alue ja -rajat T yön toteutus ja yhteistoiminta Yhteistoimintaa koskevat määräykset Työaikataulu Turvallisuus Työmaajärjestelyt Työalueet Liikenne Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat ja ilmoitukset Laatu Laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Vaihtoehtoiset tuotteet Ympäristö Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Raivaus- ja purkujäte Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Urakan aikamääräykset Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Työaika Viivästyminen Vastuuvelvoitteet Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Arvonlisävero Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ennakko Loppuerä... 9

3 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Lisä- ja muutostyöt Lisä/muutostyötarjous ja -hinnat Valvonta Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Viranomaistarkastukset Vastaanottomenettely Vastaanottotarkastus... 10

4 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja, tilaaja ja valvoja Nimi: Laihian kunta, Osoite: Laihiantie 50, LAIHIA Yhteyshenkilö: Pekka Panttila Puhelin/matkapuh.: Sähköposti: pekka.panttila@laihia.fi 0.2 Kolmannet osapuolet Sähkölaitos: Vaasan sähkö Oy PL 26 Kirkkopuistikko Vaasa Puhelinlaitos: Anvia Yrityspalvelut Oy Pitkäkatu Vaasa Johtotiedot Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuspaikka sijaitsee Laihian kunnan keskustan ja Jakkulan (n. 5 km keskustasta) alueella. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista ja hankkinut rakennusalueelta kaikki sellaiset tiedot, joilla on merkitystä tarjoajan velvollisuuksiensa hoitamisen kannalta. Lisätietoja kohteesta antaa ja tarvittaessa esittelee Pekka Panttila puh , s-posti: pekka.panttila@laihia.fi. 2 Urakkamuoto ja suoritusvelvollisuuden laajuus 2.1 Urakkamuoto Urakkamuoto on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana vastaten työmaan työmaapalveluista ja johtovelvollisuuksista. 2.2 Maksuperuste Urakan maksuperusteena on uusi valaisin asennettuna /kpl. Lopullinen urakkahinta määräytyy urakoitsijan yksikköhintaluettelossa ilmoittamien yksikköhintojen sekä yhteisesti todettujen vaihdettujen valaisinten määriin perustuen (sidoksissa tilaajan budjetissa olevaan määrärahaan). Valaisimien vaihtourakan hintaan sisältyy kaikki materiaalit ja asennustyöt täysin valmiiksi rakenteeksi. Urakoitsijan tulee laatia urakkatarjouksensa käyttäen tarjouslomaketta. Muita urakkasuorituksen yhteydessä tehtyjä työmääriä ei mitata. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä rakennuttajan hyväksymille aliurakoitsijoille (ks. UO kohta 3.2.1). 3 Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluu YSE mukaiset pääsuoritus- ja sivuvelvollisuudet, 3 mukaiset työmaapalvelut ja 4 mukainen työmaan johtovelvollisuus. Urakkaan kuuluu kaikki tarjouspyyntöasiakirjoista ilmenevät rakennustyöt ja velvoitteet täysin valmiiksi tehtynä, täyteen toimintakuntoon saatettuna ja rakennuttajalle luovutettuna.

5 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Ennen urakkasopimuksen solmimista tulee urakoitsijan toimittaa rakennuttajalle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä / :n edellyttämät asiakirjat tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. Rakennuttaja ei hyväksy pääurakoitsijan esittämää aliurakoitsijaa ilman, että yllämainitut asiakirjat on toimitettu myös esitettävän aliurakoitsijan osalta. Urakoitsija vastaa siitä, että työssä, alihankintatyöt mukaan lukien, noudatetaan vähintään niitä palkka-, työaika- ja muita ehtoja, joita on Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettava samanlaatuisessa työssä Muut sivuvelvollisuudet Pelastusviranomaisille on taattava esteetön kulku kiinteistöille. Rakennusalueella käytössä olevien laitteiden ja järjestelmien toiminta ei saa häiriintyä urakan johdosta. Urakoitsijan tulee laatia ja pitää ajan tasalla ainakin seuraavat työsuunnitelmat, jotka on hyväksytettävä rakennuttajalla riittävän ajoissa ennen kyseisen työvaiheen aloittamista; yksityiskohtainen työaikataulu, työnaikaiset liikennejärjestelysuunnitelmat koskien yleistä liikennettä, Muilta osin noudatetaan YSE Rakennuttajan hankinnat, erillisurakat ja muut työt Rakennuttaja ei tee hankintoja, erillisurakkoja eikä muita töitä. 3.4 Urakka-alue ja -rajat Urakka-alue koostuu kaava-alueen mukaisista katualueista. 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat määräykset Pääurakoitsija huolehtii kaikilta osin eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta ja yhteydenpidosta ympäristöön. Muilta osin noudatetaan YSE Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava YSE 5 :n tarkoittama työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. 4.3 Turvallisuus Urakoitsijan tulee toimia työssään turvallisesti sekä käyttää ammattitaitoista työvoimaa ja turvallisia työmenetelmiä sekä käyttötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita. Nämä työsuojelun toteuttamisperiaatteet ja vastuut tulee kuvata urakoitsijan laatusuunnitelmassa. Urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana Valtioneuvoston päätöksen "rakennustyön turvallisuudesta" (VNa 205/2009, ) mukaan päätöksen edellyttämien tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusseikat huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa (VNa 205/ ja 8 ) laaditun turvallisuusasiakirjan mukaisesti (UO, liite 1). Urakoitsija on velvollinen täydentämään ja pitämään ajan tasalla turvallisuusasiakirjojen tiedot koko urakan ajan VNa 205/ :n edellyttämällä tavalla. Ennen rakennustyön alkua tulee urakoitsijan laatia kirjalliset VNa 205/ :n mukaiset rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 11 :n mukaiset rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat.

6 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että jokaisella sopimusalueella liikkuvalla tai työskentelevällä urakoitsijan sekä tämän alihankkijan työntekijällä on alueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain edellyttämä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste verotunnisteella varustettuna. Urakoitsijan tulee suorittaa työturvallisuustilanteen seurantaa keräämällä tiedot kaikista työtapaturmista, vaaratilanteista ja liikenneonnettomuuksista sekä omaisuus- ja ympäristövahingoista. Seurantatiedot urakoitsijan tulee raportoida työmaakokouksissa. Edellä mainitun työturvallisuustilanteen seurannan lisäksi urakoitsijan tulee suorittaa työturvallisuusmittaukset MVR mittausmenetelmällä. Tavoitetaso em. mittauksissa on > 90 % ja tapaturmien osalta 0 tapaturmaa. Turvallisuusmittaukset suoritetaan viikoittain ja urakoitsija on velvollinen esittämään rakennuttajalle dokumentit em. velvoitteiden hoidosta. Pääurakoitsijan on lisäksi laadittava työmaan turvallisuusopas, joka annetaan jokaiselle työmaan työntekijälle työnopastuksen yhteydessä. 4.4 Työmaajärjestelyt Työalueet Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelmien mukaisen suoritettavien töiden edellyttämän urakka-alueen. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. Laihian kunnan omistamien alueiden käytöstä työmaan tukialueina on sovittava rakennuttajan kanssa Liikenne Kaikki liikennealueet on pidettävä liikennöitävässä kunnossa eikä niitä saa ilman asianomaisen tienpitäjän lupaa sulkea. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai vaaraa aiheuttamatta. Liikennejärjestelyt on hoidettava siten, että liikenne sujuu turvallisesti sekä mahdollisimman joustavasti. Urakoitsija vastaa käyttämiensä kulkureittien kunnossapidosta ja mahdollisista vaurioista niiltä osin kun ne aiheutuvat urakoitsijan toiminnasta Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Rakennusalueella olevien kaapeleiden, johtojen ja laitteiden sijainnin selvitys tarvittavilta osin kuuluu urakkaan. 4.6 Erityiset katselmukset Rakennuspaikalla pidetään ennen töiden aloitusta aloituskatselmus, jossa rakennusalueet luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.7 Luvat ja ilmoitukset Rakennustyön suoritukseen liittyvien ilmoitusten tekemisestä huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. 5 Laatu 5.1 Laadunvarmistus Urakoitsijan on laadittava ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta koko työn kattava laatusuunnitelma. Urakoitsijan tulee koota kaikki urakkasuorituksen aikana laadunvarmistukseen ja turvallisuuteen liittyvä aineisto ns. laatukansioon. Kansioon tulee liittää myös urakoitsijan toimesta laaditut suunnitelmat, raportit sekä toimitettujen katselmusten pöytäkirjat. Laatukansion sisältö tulee toimittaa myös sähköisessä muodossa (esim. tallennettuna CDR/DVD-levylle pdf- ja dwg-tiedostoina). Laatukansio tulee toimittaa rakennuttajalle hyvissä ajoin ennen vastaanottotarkastusta. 5.2 Tilaajan laadunvarmistus YSE 9 mukaisesti. 5.3 Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsija on velvollinen suorittamaan laadunvalvontaa YSE 10 ja 11 :n mukaisesti.

7 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Urakoitsijan on valvottava oman sekä aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimusten mukaisuutta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Vastaava työnjohtaja toimii rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilönä. Tarkastukset dokumentoidaan laatusuunnitelman mukaisesti. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että tiedot urakoissa käytetyistä materiaaleista ja niiden testaustuloksista dokumentoidaan. Urakoitsijan on koottava kaikki laatudokumentit siten, että ne ovat rakennuttajan edustajien nähtävillä ja laadun perusdokumenteista on koottava toiminta- ja laatusuunnitelman mukaisesti säännöllisesti laaturaportit. 6 Ympäristö 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset sekä ottaa tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia ympäristönsuojelua koskevia lakeja määräyksiä. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Purkujäte Suurpainenatriumvalaisimet ovat rakennuttajan/tilaajan omaisuutta ja toimitetaan teknisen varastoon Peräläntie 1. Muut purettava materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi, ja urakoitusijan tulee huolehtia sen poisviennistä ja ympäristölain mukaisesta hävittämisestä. 7 Asiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tarjoajien saatavilla tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta lomakkeen RT Urakkasopimus pohjalta. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa käytetty lyhennettä YSE). Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on YSE 13 :stä poiketen seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat; urakkasopimus sopimusneuvottelupöytäkirja YSE 1998 tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen annetut kirjalliset lisäselvitykset tämä urakkaohjelma liitteineen urakoitsijan tarjous B. Tekniset asiakirjat; työkohtainen työselitys Kohde ja Määräluettelo vaihdettavista katu- ja tievalaistuksista vuonna 2015 Infra RYL 2006:n katuvalaistusta koskevat vaatimukset. Lisäksi urakassa noudatetaan työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa sekä yleisesti hyväksyttyjä standardeja ja työohjeita. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena.

8 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjouksestaan salassa pidettäviksi katsomansa tiedot. Rakennuttaja kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut säädökset. Salassa pidettäväksi esitetyt tiedot tulee mahdollisuuksien mukaan esittää erillisillä liitteillä. 8 Urakan aikamääräykset 8.1 Töiden aloitus Työt tulee aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai viimeistään Töiden valmistuminen Työt tulee suorittaa urakoitsijan laatimaa ja rakennuttajan hyväksymää työaikataulua noudattaen siten että urakka on kokonaisuudessaan valmis viimeistään Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita. 8.4 Työaika Rakennusaika on laskettu siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (mape). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin sopimusneuvottelussa tai työmaakokouksessa ja siihen on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 8.5 Viivästyminen Urakan valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä urakan osalta ja 75 työpäivää välitavoitteen osalta. Viivästyssakon määrä työpäivältä on YSE 18 :stä poiketen 0,2 % työpäivältä laskettuna urakkasopimukseen merkitystä urakkahinnasta. 9 Vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Takuuaika asennustöille on 24 kuukautta ja valaisimille on 60 kuukautta rakennuskohteen vastaanottopäivästä lukien. Vastaanottopäivästä vuoden kuluttua pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti; rakennusajan vakuudeksi 10 % laskettuna sopimuksenmukaisesta urakkahinnasta, takuuajan vakuudeksi 2 % laskettuna lopullisesta urakkahinnasta. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle kun urakka on kokonaisuudessaan otettu vastaan, taloudellinen loppuselvitys on pidetty, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset tilaajan vastattaviksi katsottavat korvaukset kolmansille osapuolille on suoritettu ja kun urakkasopimukseen perustuvat tilaajan urakoitsijaa kohtaan asettamat vaatimukset on suoritettu. Takuuajan vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli takuuajan. 9.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset vakuutukset. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen

9 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen summa, joka muodostuu urakoitsijan tarjouksessaan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Lopullinen urakkasumma muodostuu; yllä mainitusta kokonaishinnasta ja tilattujen lisä- ja muutostöiden osuudesta, 10.2 Urakkahinnan maksaminen Arvonlisävero Laihian kunta on arvonlisäverolain 8 c :ssä tarkoitettu ostaja, joten urakassa noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan tarjouspyyntökirjeen (kohta 9) mukaisesti laatima työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Maksuerätaulukon ensimmäinen maksuerä on suuruudeltaan 5 % sopimuksenmukaisesta urakkahinnasta ja maksetaan kun sopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus on asetettu ja työt on käynnissä Erityiset maksuerät Ei ole Ennakko Ks. UO kohta Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on 10 % sopimuksenmukaisesta urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen, kun; urakka on vastaanotettu, takuuajan vakuus asetettu, taloudellinen loppuselvitys tehty, kaikki muut maksuerät ovat maksukelpoisia Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaavat sopimuksen mukaiset työsuoritteet on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa milloin laskun perusteena olevat työsuoritteet on tehty. Laskujen maksuaika on YSE 41 :stä poiketen 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Ei ole Lisä- ja muutostyöt Lisä/muutostyötarjous ja -hinnat Lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE 43 ja 44 :n mukaista menettelyä. Rakennuttajalla on oikeus teettää lisä- ja muutostöitä myös muulla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 11 Valvonta 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan toimivaltaisena edustajana toimii sopimusasioissa vs. tekninen johtaja Masa Hiipakka ja urakkaan liittyvissä asioissa talonrakennusmestari Pekka Panttila. Muut mahdolliset rakennuttajan edustajat toimivaltuuksineen nimetään urakkasopimuksessa Rakennuttajan valvonta

10 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA (10) Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan osapäiväisen paikallisvalvojan. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. 12 Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työtä johtavalla työpäälliköllä ja vastaavalla työnjohtajalla on oltava urakan sisältöön ja vaativuuteen nähden riittävä koulutus ja käytännön kokemus. Urakoitsijan tulee nimetä laatuasioista vastaava riittävän pätevyyden omaava henkilö, joka vastaa urakan aikaisesta laatusuunnitelman toimivuudesta ja noudattamisesta. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava riittävän pätevyyden omaava vastuuhenkilö. Urakoitsijan on nimettävä riittävän pätevä henkilö vastaamaan työmaan liikenteen suunnittelusta ja järjestelyistä Työmaapäiväkirja Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksien pitämisestä sovitaan sopimusneuvottelussa. Ensimmäisen työmaakokouksen yhteydessä pidetään rakennustyön aloituskokous Viranomaistarkastukset Pääurakoitsija vastaa siitä, että kaikki urakan valmiiksi saattamisen edellyttämät viranomaistarkastukset tulee suoritettua. Tarkastuskustannuksista vastaa urakoitsija. 13 Vastaanottomenettely 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE 71 :n mukaisesti Luovutusasiakirjat Urakoitsijan tulee luovuttaa hyvissä ajoin ennen urakan vastaanottotarkastusta kohdan 5.1 ja 5.3 mukaiset asiakirjat, joita ovat mm. laaturaportit ja dokumentit. 14 Erimielisyydet 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet, joita sopijapuolet eivät saa keskenään sovittua ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Laihialla Laihian kunta Masa Hiipakka vs. tekninen johtaja Liitteet: Turvallisuusasiakirja (liite 1)