KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ

Transkriptio

1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ URAKKAOHJELMA 16UTS0069.BAEE1

2 SISÄLLYSLUOETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuskohde Rakennuttaja ja tilaaja Suunnittelijakonsultit Tutustuminen rakennuskohteeseen URAKKAMUOTO ja SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVALVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1j) TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työalueet Alueella oleva vedenjakelu, viemäröinti ja sähkökaapelit Tilaajan suoritusvelvollisuus URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Viivästyssakko Työaikataulun tekeminen VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ensimmäinen maksuerä Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika...7

3 8.4 Muutos- ja lisätyöt ORGANISAATIOT Tilaajaan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Luvat Suunnitelmat Tarjous Tarjouksen muoto Tarjouksen jättäminen Lisätiedot...10

4 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Kiuruveden kaupungin Kuorevirran urheilualueella. Kohteeseen rakennetaan tekonurmipintainen jalkapallokenttä merkintöineen, valaistuksineen ja aitoineen. Kenttä sijaitsee ulkotilassa ympäri vuoden. Tarjouksen ja urakan rakennustyössä käyttävä kieli on suomi. Kaikki yhteydenpito, laatu-, aines-, yms. dokumentit tulee tehdä suomen kielellä. 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 28 Harjukatu KIURUVESI Yhteyshenkilö: Risto Nevalainen puh: risto.nevalainen@kiuruvesi.fi ja Matti Jokitalo puh: matti.jokitalo@kiuruvesi.fi 1.3 Suunnittelijakonsultit Kentän rakenteet: Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu KUOPIO Yhteyshenkilö: Jukka Ruuska puh: jukka.ruuska@poyry.com Sähkösuunnittelu: Iisalmen sähkö ja Automaatiosuunnittelu Oy Teollisuuskatu Iisalmi Yhteyshenkilö: Mikko Murtola Puh: Tutustuminen rakennuskohteeseen Urakoitsija on velvollinen tutustumaan kohteeseen paikan päällä ennen tarjouksen jättämistä. Olosuhteisiin, jotka ovat paikan päällä havaittavissa, ei voi vedota urakan aikana urakkaa haittaavan tekijänä. Tutustuminen on sovittava Risto Nevalaisen kanssa puh:

5 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Työ suoritetaan kokonaisurakkana suunnitelma-asiakirjojen mukaan. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Aliurakoitsijat on mainittava tarjouksessa ja tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä aliurakoitsija. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVALVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuluu jalkapallokentän saneeraustyöt suunnitelmapiirustuksissa ja asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa tarvittavine materiaali ja tarvikehankintoineen ja mittauksineen täysin valmiiseen käyttökuntoon. Urakassa käytettävien materiaalien ja laitteiden tulee olla tarkoitettu ja soveltuvia Suomen olosuhteisiin ja niistä on oltava käyttökokemuksia muista vastaavista Suomessa sijaitsevista kohteista. Urakoitsijalle kuuluu tarvitsemiensa sosiaali- ja toimistotilojen hankinta. Urakoitsija hankkii tarvitsemansa sähkökeskuksen ja sähkö- ja vesiliittymän ja niiden käytön kustannuksellaan. Samanaikaisesti jalkapallokentän rakennusurakan kanssa alueella on menossa valaistusurakka. Valaistuksen rakentamiseen sähköistyksineen tarvittavien materiaalien ja tarvikkeiden hankinta kuuluvat erilliseen valaistusurakkaan. Valaisinpylväiden jalustojen asentaminen kaivu- ja täyttötöineen, valaisinpylväiden pystytys ja kaapeleiden ja kaapelisuojaputkien asentamista varten tarvittavat kaivannot ja kaivantojen täyttötyöt suojaputkien ja kaapeleiden asennusten jälkeen kuuluvat tähän rakennusurakkaan. Rakennuskohteesta saatava ylimääräinen kiviaines (kentän pintarakenteesta) läjitetään tilaajan osoittamaan paikkaan, matka 0.5 km. Muu kohteesta jäävä ylimääräinen maa-aines on urakoitsijan omaisuutta ja urakoitsija hankkii niille luvallisen läjityspaikan kustannuksellaan. Urakoitsijan on pyrittävä järjestämään hyöty-/uusiokäyttö ylijäämämaalle ja muille tarvikkeille. 2

6 Suunnittelijakonsultilla ei ole tiedossa, että kohteessa olisi ongelmajätteitä tai pilaantuneita maa-aineksia. Mikäli niitä havaitaan kohteessa, on välittömästi otettava yhteyttä tilaajaan. Urakkaan sisältyy loppudokumenttien, esim. ainestodistusten, mittausten, rakeisuuskäyrien, käyttö- ja huolto-ohjeiden yms. kerääminen luovutusaineistoksi. Tekonurmea koskevista käyttö- ja huolto-/hoito-ohjeista tulee saada täydelliset valmistajan ohjeet. Aineisto on luovutettava tilaajalle vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Lisäksi urakkaan sisältyy tilaajan käyttö- ja huoltohenkilöstön koulutus-/perehdytys kentän nurmen käyttöön, huoltoon ja hoitamiseen. Koulutukseen osallistuu tilaajan määrittämät henkilöt tilaajan ja urakoitsijan yhdessä sopimana ajankohtana. Koulutuksen tulee antaa valmius hoitaa ja huoltaa kenttää omatoimisesti. Tämän urakan urakoitsija toimii urakan pääurakoitsijana. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakkopidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavan selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Jalkapallokentän vieressä on samanaikaisesti menossa jalkapallokentän valaistus- ja pysäköintialueen rakennusurakka. Jalkapallokentän urakoitsija on velvollinen yhteen sovittamaan tilantarpeen ja työaikataulun tilaajan johdolla siten, että kaikki urakat saadaan suoritettua, eikä kukaan osapuoli kohtuuttomasti kärsi. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija laatii suunnitelman työmaa-alueen järjestelyistä, suunnitelma on toimitettava tilaajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. 3

7 4.2 Työalueet Urakoitsija saa korvauksetta käyttöönsä urakan suorittamista varten tarvittavan alueen. Sekä kohtuullisen, tilaajan hyväksymän varastoalueen, työkoneiden materiaalien ja sosiaalitilojen säilyttämistä varten. Liikenne urakkaalueelle tulee hoitaa olevia liittymiä myöten. Mikäli urakoitsija tarvitsee uusia liittymiä, on niiden luvat, rakentaminen, liikenteenohjaus ja purkaminen hoidettava urakoitsijan kustannuksella. 4.3 Alueella oleva vedenjakelu, viemäröinti ja sähkökaapelit Urakoitsija huolehtii, että kaikki urakka-alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit säilyvät toimintakuntoisina koko urakan ajan, lukuun ottamatta mahdollisia ennalta ilmoitettuja lyhyitä katkoksia. Suunnittelijakonsultilla ei ole tietoa alueella olevista johdoista ja kaapeleista. 4.4 Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja ei suorita rakennuskohteessa urakka-aikana rakennustöitä, eikä urakkaan sisälly tilaajan hankintoja. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Tarjouksen tekijän on tarkistettava, että saa käyttöönsä kaikki asiakirjat. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijoille yhtenä sarjana. Tarjouspyyntöasiakirjat on palautettava tilaajalle kahden viikon sisällä siitä, kun tieto valitusta urakoitsijasta on toimitettu, lukuun ottamatta valittua urakoitsijaa. 5.2 Sopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta lomakkeelle RT Urakkasopimus. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT Urakkasopimukseen liitetään alla olevat urakassa noudatettavat asiakirjat, lukuun ottamatta yleisiä työselityksiä ja ohjeita. Urakoitsija vastaa siitä, että annettu tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Jos urakoitsijan tarjous poikkeaa tarjouspyynnön vaatimuksista, tulee se selvästi ilmoittaa tarjouksessaan. Mikäli myöhemmin huomataan, että tarjous tai työn tulos ei vastaa tarjouspyynnön kaupallisia tai teknisiä vaatimuksia, eikä urakoitsija siitä ole selvästi ilmoittanut ennen sopimuksen tekemistä, tulee urakoitsijan omalla kustannuksellaan muuttaa työn tulos tarjouspyynnön mukaiseksi. 4

8 Urakassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja alla mainitussa järjestyksessä: A Kaupalliset asiakirjat: urakkasopimus urakkaneuvottelupöytäkirja rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT tarjouspyyntö ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset tämä urakkaohjelma urakoitsijan tarjous yksikköhintaluettelo Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet, KM 02 B Tekniset asiakirjat: Sopimuspiirustukset ja työselitys Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02, KT 02 - Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnät, Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 72 ja Palloliiton ohjeet Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas, OPM:n julkaisu 82 Lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia rakentamista koskevia lakeja ja asetuksia. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. 5.3 Määrälaskenta Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. 5.4 Sopimusasiakirjojen julkisuus Asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia säännöksiä. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos jokin tarjouksen osa sisältää liikesalaisuudeksi katsottavaa tietoa, jonka vaatii salassa pidettäväksi. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan. Työt on kuitenkin aloitettava viimeistään Rakennusaika on laskettu siten, että työ suoritetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyönä (ma pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, tulee asia mainita tarjouksessa. Työpäiviä eivät ole juhlapyhät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Pääurakoitsija vastaa työaikaläinsäädännön noudattamisesta. Melua ja tärinää aiheuttavia töitä ei saa tehdä klo 18:00 07:00 välisenä aikana. 5

9 6.1.2 Töiden valmistuminen Töiden on oltava valmiina viimeistään Mikäli työt valmistuvat ennen sopimuksenmukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Urakassa ei ole välitavoitteita. 6.2 Viivästyssakko Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin yhteensä enintään 50 työpäivältä. Rakennuttajalla on oikeus purkaa sopimus viivästyssakon enimmäismäärän ylittyessä sekä lisäksi oikeus periä täysimääräinen vahingonkorvaus sakollisen ajan ylittävältä viivästysajalta. 6.3 Työaikataulun tekeminen Urakoitsijan on laadittava työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain. Aikatauluun sisällytetään tilaajan johdolla valaistusurakkaan liittyvät kaivu- peitto ja pystytystyöt. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Ennen kuin urakoitsijalle suoritetaan osaakaan urakkahinnasta urakoitsija antaa rakennuttajalle rakennusajaksi työn sopimuksen mukaisen suorittamisen vakuudeksi omavelkaisen, rakennuttajan hyväksymän pankki- tai vakuutuslaitoksen tai rakennuttajan nimiin asetetun talletuksen, jonka määrä on 10 % urakkasopimuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli urakkaajan. Vakuus palautetaan välittömästi sen jälkeen, kun urakoitsija on täyttänyt vakuuden tarkoittamat velvoitteensa Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on vastaanottopäivästä lukien kaksi vuotta. Takuu koskee myös lisä- ja muutostöitä. Vaihdettujen ja korjattujen osien osalta takuuaika alkaa alusta korjauksen jälkeen. Takuuajan vakuus on 2 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen. 6

10 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä rakennuttaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 7.3 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Rakennuskohde on vakuutettava YSE1998 kohdan 38 mukaisesti. Vakuutuksen tulee kattaa kaikki rakennusurakkaan kuuluvat työt ja hankinnat, mukaan lukien valaistusurakkaan liittyvät työt (pystytys- kaivu ja peitto). Urakoitsijalla on oltava myös voimassa oleva toiminannan vastuuvakuutus. 8. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen summa, joka muodostuu kiinteästä kokonaishinnasta Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoisijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Viimeinen maksuerä on 10 % urakan kokonaishinnasta Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on 5 % urakkahinnasta. Ensimmäinen maksuerä maksetaan, kun työt on aloitettu ja rakennusajan vakuus on jätetty tilaajalle. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 30 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 8.4 Muutos- ja lisätyöt Urakoitsijan tulee antaa ennen muutos- tai lisätyösuoritusta rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai erillinen laskelma. Rakennuttajalla on oikeus hylätä tai hyväksyä tarjous. Jos sopimusasiakirjoista ei löydy vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperustetta eikä hinnasta voi muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 47 mukaisesti. 7

11 Vain kirjallisesti sovitut muutokset ovat rakennuttajaa sitovia. Mikäli suunnitelmia muutetaan urakoitsijan toivomuksesta, maksaa urakoitsija tästä aiheutuvat suunnitelmakustannukset. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajaan organisaatio/edustajat Rakennuttajan organisaatio, paikallisvalvoja ja VNA 205/2009 mukainen turvallisuuskoordinaattori sekä heidän valtuutensa ilmoitetaan viimeistään urakan aloituskokouksessa. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksessaan vastuullisen työnjohtajan sekä muun mahdollisen organisaation. Kohteessa on käytettävä kokenutta ja riittävän ammattitaitoista työvoimaa, jotta suunnitellut työt saadaan suoritettua. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Pääurakoitsija pitää yllä ajantasaista luetteloa omien ja alihankkijoidensa työntekijöiden nimistä ja syntymäajoista. Kaikilla työntekijöillä on oltava kuvallinen tunniste, josta ilmenee henkilön nimi, työnantaja ja veronumero. Vastuullinen työnjohtaja on nimettävä tätä urakkaa varten ja hän on oltava tavoitettavissa koko urakan ajan, lukuun ottamatta erikseen sovittavia lomayms. aikoja. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet sovitaan yhteisessä alkukatselmuksessa Työmaakokoukset Työmaakokousten pitämisestä sovitaan aloituskokouksessa. Pääsääntöisesti kokouksia pidetään kuukauden välein, paikka tilaajan tiloissa. Kokouksiin sisältyy työmaakäynti Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, johon valvoja tekee myös tarvittaessa omat merkintänsä. Urakoitsijan ja tilaajan edustajat varmentavat päiväkirjan omalla allekirjoituksellaan. Päiväkirjan sivuista jää kaksoiskappale rakennuttajalle. 8

12 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus Rakennuttaja suorittaa valvontaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoittensa työn laatua yleisten sopimusehtojen 11 mukaisesti. Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelmassa esitetään käytettävät materiaalit ja laitteet, niiden edellyttämät asennusolosuhteet ja vaatimukset. Em. suunnitelmissa ja materiaalitoimittajien esittämiä vaatimuksia on noudatettava. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. 13. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Luvat Rakennuttaja hankkii tarvittavat rakennusluvat. Urakoitsija hankkii em. luvan lisäksi töidensä suorittamista varten kaikki tarvittavat luvat sekä huolehtii tarvittavista viranomaistarkastuksista. Esim. ennakkoilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle Suunnitelmat Tilaaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin kolme sarjaa kopioita suunnitelma-asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti Tarjous Tarjouksen muoto Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kaksi (2) kuukautta tarjouspyyntökirjeessä mainitusta tarjouksen jättöpäivästä lukien. 9

13 Tarjoukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: - referenssit vastaavista rakennuskohteista edelliseltä 10 vuodelta. - urakassa käytettävän työnjohdon henkilöreferenssit - konekapasiteetti - tiedot yrityksen mahdollisesta laatujärjestelmästä kohdassa mainitut selvitykset Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista. Rakennuttaja ei korvaa tarjousten tekemisestä aiheutuneita kustannuksia, vaikka kaikki tarjoukset hylättäisiin Tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee saapua suunnittelijakonsultille suljetussa kuoressa viimeistään klo mennessä osoitteella: Pöyry Finland OY Itkonniemenkatu Kuopio Tarjouskuoreen merkintä Tarjous 13.4 Lisätiedot Mikäli urakkalaskenta-asiapapereissa on epäselvyyksiä tai tarjoajalla on tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä, ne tulee lähettää tilaajalle viimeistään osoitteeseen matti.jokitalo@kiuruvesi.fi. Mahdollisesti saapuneisiin kysymyksiin vastataan keskitetysti kaikille tarjoajille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitovaksi. Kuopiossa 19. kesäkuuta Toimeksi saaneena Pöyry Finland Oy Markku Partanen Suunnittelupäällikkö Jukka Ruuska Projektipäällikkö 10