KVR URAKKAOHJELMA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie PELKOSENNIEMI

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie PELKOSENNIEMI PALVELUKOTI ONNELA DEMENTIAKODIN LAAJENNUS AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KVR URAKKAOHJELMA

2 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KVR URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO O. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Tilaaja, rakennuttaja ja valvonta Suunnittelu 3 1. RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkasuhteet Tilaajan hankinnat ja erillisurakat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat Velvollisuudet ASIAKIRJAT 3.1 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Suunnitelmien hyväksyttämismenettely Asiakirjojen julkisuus Tarkepiirustukset.6 4 URAKAN TOTEUTUS 4.1 Sammutusjärjestelmän suunnittelu Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen.7 5. IRROITETTAVAT AINEKSET JA PURKUJÄTE 7 6. URAKKA-AIKA 6.1 Urakan suoritusaika Viivästyminen Laadunvarmistus VASTUUVELVOITTEET 7.1 Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet 9

3 2 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Hintasidonnaisuus Muutostyötarjoukset ja hinnat Yksikköhinnat VALVONTA 9.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan valvonta TYÖMAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 10.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaisten tarkastukset VASTAANOTTOMENETTELY 11.1 Vastaanottotarkastus Luovutusasiakirjat Takuutarkastus TYÖMAAJÄRJESTELYT ERIMIELISYYDET URAKOITSIJOIDEN VALINTAPERUSTEET 12

4 3 0. RAKENNUSHANKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Tilaaja, rakennuttaja, valvonta ja käyttäjä Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie Pelkosenniemi Yhteyshenkilö. Kari Harju p Kari.harju@pelkosenniemi.fi Markku Kankaanranta markku.kankaanranta@pelkosenniemi.fi Käyttäjä Palvelukoti Onnela Turjalantie PELKOSENNIEMI Yhteyshenkilö: Sirpa Hämäläinen p Suunnittelu Pääsuunnittelu Erkki Päiveröinen Jyrhämänranta 9 B ROVANIEMI matkap / erkki.paiveroinen@hp-arkkitehdit.fi Arkkitehti H-P Arkkitehdit Oy Jyrhämänranta 9 B ROVANIEMI puh. (016) / faksi (016) etunimi.sukunimi@hp-arkkitehdit.fi LVIA-suunnittelu LVI-Suunnittelu Pohjola Oy Jääkärinkatu TORNIO Puh / fax Sähköpostit: petri.pohjola@lvi-pohjola.inet.fi yhteyshenkilöt: Petri Pohjola matkap

5 4 1. RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja paikka Palvelukoti Onnela dementiakodin laajennus Osoite: Turjalantie Pelkosenniemi Rakennuskohde on Palvelukoti Onnela, johon rakennetaan parhaillaan dementiayksikön käsittävää laajennusosaa ja tehdään pieniä muutostöitä vanhalla osalla. Automaattinen sammutusjärjestelmä rakennetaan koko rakennukselle ( vanha osa ja laajennus ). Suunnitteluperusteet on esitetty Tekninen selostus liitteessä. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakka suoritetaan kokonaisvastuu-urakkana ( KVR ). Urakkatarjous annetaan kiinteänä kokonaishintana. Urakka käsittää automaattisen sammutusjärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen aputöineen toimintakuntoiseksi, testauksineen sekä laitteiston käytön opastuksen käyttäjän osoittamalle henkilöstölle yhteensä 2 työvuoroa 24 kuukauden aikana. Sammutuslaitteiston yleiset vaatimukset on esitetty Tekninen selostusliitteessä 2.2 Urakkasuhteet Käynnissä olevat rakennuksen LVIA- ja sähköurakat on alistettu pääurakkaan erillisellä sivu-urakan alistamissopimuksella. Urakkarajaliitteen perusteella pääurakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus valvoa työjärjestystä ja työaikataulua ja valvoa että sivu-urakoitsijat asentavat hankintaansa kuuluvat laitteensa sovitussa aikajärjestyksessä. YSE 3 :n mukaiset työmaapalvelut on hoitaa pääsääntöisesti pääurakoitsija. Sammutusjärjestelmän urakoitsijan on omalta osaltaan pyrittävä sovittamaan asennustyöt yleisaikataulu huomioiden ja urakoitsija voi tarvittaessa sopia pääurakoitsijan kanssa työmaan aputöiden suorittamisesta 2.3 Tilaajan hankinnat ja erillisurakat HV- ja kulunvalvontajärjestelmä

6 5 2.4 Sivuvelvollisuudet Noudatetaan YSE:n Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet ( Viite YSE 2 ja Tilaajavastuulaki) 3 ASIAKIRJAT Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakkopidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Selvitys ei saa olla kahta kuukautta vanhempi. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä, kauppa-rekisteriote, sekä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ( Tilaajavastuulaki 5 ). Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 2 kuukautta on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä 2 kuukauden välein. Maksujen laiminlyönti on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseen kaupparekisteriote Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT ( viittauksissa käytetty lyhennettä YSE) Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys määräytyy YSE 13 :n mukaisesti. Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat 1. KVR- urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 3. YSE 1998 RT Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 5. KVR- urakkaohjelma 6. Tarjous liitteineen 7. Työmaan laatusuunnitelma 8. Maksuerätaulukko

7 6 B. Tekniset asiakirjat 1. Tekninen selostus 2. Pohja- ja leikkauspiirustukset Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia Suunnitelmien hyväksyttämismenettely Ennen urakkasuorituksen aloitusta urakoitsijan tulee laatia yhteistyössä rakennuttajan kanssa työn kokonaisaikataulu, joka käsittää myös suunnittelun aikataulun. Suunnitteluvaiheen aikana pidetään 1 kokous rakennuttajan tiloissa. Suunnitelmaluonnokset tulee toimittaa viikkoa ennen kokousta rakennuttajalle ja rakennuttajan LVIA- suunnittelijalle. Kaikki lopulliset suunnitelmat on oltava valmiina hyväksyttäväksi mennessä ja ne on toimitettava tarkastettavaksi 2 kappaleena. Suunnitelman tarkastamiseen varataan aikaa yksi viikko. Urakoitsijan on otettava huomioon työnsuunnittelussaan, että valmistuneet suunnitelmat eivät aina ole sellaisenaan hyväksyttäviä ja että rakentaminen voi tapahtua vain rakennuttajan hyväksymien suunnitelmien pohjalta. Urakoitsija toimittaa tilaajan kautta hyväksytyt rakennussuunnitelmat ja tekniset asiakirjat paperiversioina 4 sarjana Rakennus- LVIA- ja sähköurakoitsijoiden työmaatarpeisiin Urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota aikataulun kannalta kriittisten kohteiden suunnitteluun riittävän ajoissa Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita Tarkepiirustukset Työn valmistuttua urakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle suunnitelmapiirustukset, johon on merkittynä kaikki urakan aikana tehdyt muutokset sekä Tekninen selostus- liitteessä luetellut luovutusasiakirjat. Luovutusasiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa CD levyllä ( ACAD/ MicroSoft-Office ) ja koko aineisto pdf-muodossa sekä 3 sarjaa paperikopioita mapeissa.

8 7 4. URAKAN TOTEUTUS 4.1 Sammutusjärjestelmän suunnittelu Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen urakoitsijan tulee aloittaa yksityiskohtainen suunnittelu siten, että kaikki suunnitelmat ovat valmiita ja hyväksyttyjä sammutuslaitteistotarkastajalla hyvissä ajoin ennen rakennustyön aloittamista huomioiden kohdassa 3.2. mainitut aikarajat. Pohjapiirustuksessa on esitetty tilavaraus sprikler järjestelmän laitteille. Vesilähde: Rakennukseen tuleva talojohto on M 63. Vesilaitoksen runkojohdossa M 110 oleva painetaso on 4,6 bar. Mikäli vaihtoehtona olevan järjestelmän vaatimusten takia joudutaan rakentamaan uusi vesijohto runkolinjasta niin johtolinjaan tulee pituutta noin 70 metriä. Uuden vesijohtolinjan rakentaminen tulee sisällyttää urakkahintaan, mikäli urakoitsijan esittämä järjestelmä edellyttää tällaista vesilähdettä. Vesilaitoksen yhteystiedot: Pelkosenniemen vesihuolto-osuuskunta Pekka Nyman puh Suunnitelma-asioihin on lisättävä rakennustyön kokonaisaikataulu. 4.2 Erityiset katselmukset ja mittaukset 4.3 Luvat Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa sovitaan työalueiden luovutuksen lisäksi työn etenemisaikataulu. Käyttäjän edustajat osallistuvat kokouksiin. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat. Työnsuoritukseen liittyvien mahdollisten lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 4.4 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan pdf-tiedostoina. Tiedostot ovat saatavina Pelkosenniemen kunnan kotisivuilla teknisen ilmoitustaulu/tarjouspyynnöt//palvelukoti Onnela sammutusjärjestelmäurakka. Tarvittaessa tilaaja toimittaa piirustukset dwg-formaatissa. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija.

9 8 5 IRROTETTAVAT AINEKSET JA PURKUJÄTE 6. URAKKA-AIKA Urakka-alueelta irrotettavat ja purettavat rakennusosat poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. 6.1 Urakan suoritusaika Rakennuksen pääurakan ja alistettujen sivu-urakoiden ( Rakennus-, LVIA ja Sähköurakat ) työt on oltava sisäpuolisten töiden osalta valmiina Kohteen suunnittelutyö on aloitettava välittömästi ja kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua urakkasopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Varsinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa, kun suunnitelmat on hyväksytty, kuitenkin viimeistään Sammutuslaitteiston rakentaminen laajennusosan osalta on oltava mennessä siinä valmiudessa, että kaikki läpiviennit ja putkitukset seinärakenteissa ja alas laskuissa on tehtynä ja sprinklerit asennettuna. Rakennuksen vanhan osan asennustyöt on oltava vastaavassa valmiudessa mennessä ja sammutuslaitteiston käyttöönottotarkastus on oltava suoritettuna ennen rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottotarkastusta. Kokonaisuudessaan kaikki asennustyöt urakan laajuuden osalta on oltava valmiina viimeistään mennessä. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 0,1 %. 6.3 Laadunvarmistus Urakoitsijan tulee laatia suunnitteluvaiheessa työmaan laatusuunnitelma, jossa esitetään työvaiheiden laadunvarmistus.

10 9 7. VASTUUVELVOITTEET 7.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien on 24 kuukautta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 7.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuuden määrä on 10 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta b) takuuajan vakuuden määrä on 5 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan vakuuden laatu ja antajayhteisö 7.3 Vakuutukset Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko työsuorituksen osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja se tulee joka hetki vastata vähintään urakan sen hetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 2 %:a urakoitsijan urakkahinnasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 7.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen.

11 Urakkahinnan maksaminen Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään rakennusaikaisen vakuuden määrä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyön vakuutus otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus luovutettu rakennuttajalle ja työt aloitettu. Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 %:a urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu rakennuttajalle ja käytön opastukset suoritettu ). Takuuajan huoltojen osuus pidätetään viimeisestä maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan tehdyiksi. Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty valvojalle. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 8.3 Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutostyötarjoukset ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä käytetään 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti Yksikköhinnat

12 11 Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää urakkatarjouslomakkeessa pyydetyt yksikköhintatiedot. Yksikköhintojen käyttöperiaatteet ovat selostettu tarjouslomakkeessa. 9 VALVONTA 9.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Tilaaja nimeää toimivaltaisen edustajansa kohteeseen. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajan nimeämä työmaan valvoja. 9.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa valvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan valvojan, joka toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. Rakennuttaja on nimennyt työmaalle työmaan turvallisuudesta vastaavan turvallisuuskoordinaattorin Suunnittelijan valvonta Valvontaa suorittaa rakennuttajan oman organisaation lisäksi LVIA- suunnittelija. Suunnittelijalla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 10. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 10.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 10.2 Työvoima Urakoitsija valvoo oman ja aliurakoitsijoiden työn laatua ja työsuoritusta laatusuunnitelmassa esitettävällä tavalla. Urakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa sekä ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsija ilmoittaa työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan työmaakokousten yhteydessä.

13 Työmaapäiväkirja ( YSE 75 ) Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka työmaan valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia ja katselmuksia pidetään riittävän usein ja niistä laaditaan aina pöytäkirja, jonka rakennustyön päätoteuttaja ja rakennuttajan edustaja allekirjoittavat. Kaikki työmaan osapuolet voivat ilmoittaa kokouksen tai katselmuksen tarpeellisuudesta. Tilaajan edustaja toimii työmaakokouksessa puheenjohtajana ja vastaa pöytäkirjojen laadinnasta. Työmaakokousmenettelystä sovitaan ensimmäisessä työmaakokouksessa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Rakennuksen pääurakoitsijan velvollisuutena on ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaistarkastukset Urakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 11 VASTAANOTTOMENETTELY 11.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti Luovutusasiakirjat ( huoltokirja ym..) Luovutusasiakirjat on lueteltu Tekninen selostus liitteessä. Rakennustyön tarkastusasiakirja on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa Takuutarkastus Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä.

14 13 12 TYÖMAAJÄRJESTELYT Työalue Varattu työalue on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. 13 ERIMIELISYYDET Riitaisuudet ratkaistaan paikallisessa käräjäoikeudessa. 14 URAKOITSIJOIDEN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset. Pelkosenniemellä Kari Harju