JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus

Transkriptio

1 Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Putkiurakka JUHATEK

2 Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT RAKENNUSKOHDE HANKKEEN URAKKAMUOTO URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA LAATU YMPÄRISTÖ ASIAKIRJAT URAKKA-AIKA VASTUUVELVOITTEET RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS VALVONTA TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET VASTAANOTTOMENETTELY ERIMIELISYYDET URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET TARJOUS RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttajana on Ranuan kunta. 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Ranuan kunta Tekninen osasto Kunnaninsinööri Veli Saarijärvi Aapiskuja 6B Ranua Puhelin Sähköposti veli.saarijarvi@ranua.fi 0.3 Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu Tilataan erikseen tarpeen mukaan Rakennesuunnittelu Tilataan erikseen tarpeen mukaan LVI-suunnittelu JUHATEK Kari Karjalainen Näverintie Kuusamo Puhelin Sähköposti koillis-suunnittelu@juhatek.fi Sähkösuunnittelu Tilataan erikseen tarpeen mukaan

3 Ranua Yläkoulun putkikorjaus / Muut urakoitsijat Rakennusurakoitsijana kohteessa toimii putkiurakoitsijan alihankkija. Rakennusaputyöt, sähköasennukset ja muut toimenpiteet, jotka aiheutuvat tästä urakasta sisältyvät urakkaan. Tilaaja ei tee kohteessa aputöitä 1. RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennushanke on yläkoulun putkikorjaukset Kohde sijaitsee Ranuan kuntakeskuksessa osoitteessa Pappilantie Ranua. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikalla käynnistä voi sopia Veli Saarijärvi Tutustumisella tarkoitetaan sitä, että kohdetta tarjoavat saavat yleiskäsityksen kohteesta. 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka Putkitöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena kokonaisurakka 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka/ putkiurakka Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi putkityöt asiakirjassa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi ja työmaapalveluineen. YSE 3':n mukaiset työmaapalvelut 3.2 Sivu-urakat Ei ole sivu-urakoita, kaikki työt kuuluvat putkiurakkaan (rakennusaputyöt, sähkötyöt johtuen tästä urakasta) 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Kohteessa ei ole rakennuttajan hankintoja. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

4 Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12 Pääurakoitsija huolehtii töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Mikäli työt aloitetaan ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista, aikataulu tulee esittää välittömästi töiden alettua. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava YSE 5':n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Työmaajärjestelyt Piha-alueen, kulkemisen ja rakennuksen huonetilojen käyttö sovitaan aloituskokouksessa. 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä tarvittaessa 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. 4.6 Luvat Rakennuttaja vastaa kohteen luvista, jotka perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslakiin. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin suunnitelmakatselmuksessa tai työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta. Urakoitsijan laadittaviksi osoitetut suunnitelmat on mainittu urakkarajaliitteessä ja työselostuksissa. Näitä ovat ainakin sosiaalitekniikan suunnitelmat ja sprinklerisuunnitelmat. 4.8 Projektin tietopankki Kohteessa ei ole käytössä sähköisessä muodossa olevaa tietopankkia. 5. LAATU 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloitusta / kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot.

5 Ranua Yläkoulun putkikorjaus / Urakoitsijoiden laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikean ajoituksen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota kosteuseristysten ja vesieristysten osalta. Urakoitsijoiden on myös valvottava hankintojen ja ali-/ alaurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 6. YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Työmaalta ei saa levitä pölyä tuulen viemänä ympäristöön. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Purkujätteet on kuljetettava jätteenkäsittelypaikalle Kojeet ja laitteet Kohteesta purettavat koneet ja laitteet kuuluvat tilaajalle urakkarajaliitteen mukaisesti Raivaus- ja purkujäte Purkujäte ja raivausjäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat rakennusurakoitsijalle. 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö Ei ole erikoisia vaatimuksia. 6.4 Ongelmajäte Rakennuskohteessa ei ole todettu olevan asbestia tai mikrobeja. Mikäli kohteesta löytyy muuta ongelmajätettä kuin, mitä asiakirjoissa on mainittu, niin tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. 7. ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Urakkalaskenta-asiakirjat ovat saatavissa pdf - tiedostoina. Urakoitsija voi ottaa omalla kustannuksellaan kopiot laskentasarjoista.

6 Ranua Yläkoulun putkikorjaus / Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan ja sivu-urakoiden sekä erillisurakoiden osalta urakkasopimuslomakkeella RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT ( viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimus sivu-urakan alistamissopimus urakkaneuvottelupöytäkirjat YSE 1998 tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset - tämä urakkaohjelma liitteineen - urakkarajaliite - tarjous - asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat Näiden asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttajalla ei ole määrälaskentaa tässä kohteessa. 7.5 Sidotut määrät Kohteessa ei ole sidottuja määriä. 8. URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus Työt saadaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu / syntynyt kuitenkin viimeistään Rakennusaika Kokonaisrakennusaika on noin 2 kuukautta. Koulujen alkaessa kaikki lämpö- ja vesijohtoasennukset on oltava valmiina. Koulujen alettua, töitä saa tehdä vain kouluajan ulkopuolella. Urakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään Välitavoitteet Ei ole

7 Ranua Yläkoulun putkikorjaus / Työaika Ei ole työaikarajoituksia. 8.5 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteet mukaan lukien enintään 75 päivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava; - putkiurakassa 0.1 % 9. VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta/ käyttöönotosta lukien seuraava; - putkiurakassa 24 kuukautta Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36':n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta - putkiurakassa 10 % Rakennusajan vakuus on kaikkien urakoiden osalla täysimääräisenä voimassa, kunnes koko rakennus on valmis ja vastaanotettu ja takuuajan vakuus luovutettu. b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta - putkiurakassa 2 % Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. 9.3 Vakuutukset Tilaaja ottaa kohteelle YSE 38':n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta koko urakka-ajaksi 3kk. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

8 Ranua Yläkoulun putkikorjaus / RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on kokonaisurakkahinta, joka sisältää putkityöt ja siihen liittyvät aputyöt kokonaisuudessaan. Tarjoushinnassa on erotettava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään asianomaisen urakoitsijan yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerät laaditaan taulukon muotoon ja maksuerien kertymän tulee olla seurattavissa taulukosta. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Näistä tulee olla maininta ja yksilöity erittely jo urakkatarjouksessa Erityiset maksuerät Toimintakokeille varataan oma maksueränsä Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet) on luovutettu rakennuttajalle Sivu-urakoiden maksut Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta.

9 Ranua Yläkoulun putkikorjaus / Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44':n mukaisia menettelyjä. Yleiskustannuslisä on 12 % Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkasopimusvaiheessa. 11. VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valvonta Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Ranuan kunnanhallitus tai määräämänsä henkilö. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää erikseen määrätty valvoja Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE ':n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. Valvonnan suoritusta varten laaditaan erillinen valvontasuunnitelma, jossa on esitetty valvonnan tarvitsemat dokumentit ja yhteystiedot. Rakennushankkeeseen ei ole haettu rakennuslain mukaista rakennuttajavalvontaa Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia ilman rakennuttajan antamaa kirjallista lupaa, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus töissä. Vastaavan työnjohtajan tulee olla työmaalla jokaisena työpäivänä tavattavissa tai saatavissa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö Työvoima 12.3 Kulkuluvat Pääurakoitsijan tai pääasiallisesti määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava siitä, että yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain mukaisia henkilötunnisteita sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee

10 Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12 myös hänen käyttämiään alaurakoitsijoita voimaantuleva lakiuudistus aiheuttaa lisää kirjaamisia pääurakoitsijalle. Kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden on hankittava työntekijöilleen sirulliset kulkukortit, jotka toimivat työmaan lukulaitteissa. Lisäksi kaikki urakoitsijat ovat velvollisia toimittamaan pääurakoitsijalle kaikki tiedot työmaalla toimivista työntekijöistään ennakkoon. Työmaalla pidetään päiväkirjatyyppisesti kirjaa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja tiedot toimitetaan kuukausittain verottajalle lakiin perustuen Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroidun sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa ja vastaanottotarkastukset pidetään urakkarajaliitteen mukaisina Urakoitsijan yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä viikoittain yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaistarkastukset 12.8 Turvallisuuskoordinaattori Kohteen turvallisuuskoordinaattorina on Veli Saarijärvi. 13. VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti Urakkasuoritusten tarkastus Töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuoritusten tarkastus ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta 13.3 Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta - muut tarkastukset 3000 / käynti 13.4 Toimintakokeet Toimintakokeet pidetään, kun koko urakka on valmis Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Kukin urakoitsija täyttää kyseisen huoltokirjan omalta osaltaan.

11 Ranua Yläkoulun putkikorjaus / Käytön opastus Asiakirjojen mukaan. 14. ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan paikallisessa käräjäoikeudessa. 15. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa ja hankintamääräyksissä. Rakennuttaja voi hylätä kaikki tarjoukset sitoumuksetta Tarjouksen vertailuperusteet Urakoitsijaksi valitaan arvonlisäverottomalta urakkahinnaltaan halvimman urakkatarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antanut urakoitsija. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä korvauksetta Vaihtoehtotarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei käsitellä. 16. TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheisia lomakepohjia. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2) Jos urakkaa tarjotaan aliurakkana, niin aliurakoitsijan nimi on ilmoitettava tarjouksen antamisen yhteydessä. Tarjouslomakkeessa on ilmoitettava virallinen sähköpostiosoite, jota voidaan käyttää hankintaa koskevissa ilmoituksissa ja hankintapäätöksessä Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista tai tilaajan sitä pyytäessä, uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa selvitys työ sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista (Tilaajavastuulaki).

12 Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12 Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus/ allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään 60 päivää tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä / allekirjoittamisesta Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntölomakkeessa ilmoitettuna ajankohtana. Tarjoukset toimitetaan osoitteeseen Ranuan kunta Tekninen osasto Aapiskuja 6B Ranua Kuoren päällä on oltava merkintä Urakkatarjous Yläkoulun putkikorjauksesta Tarjousten avaus Tarjoukset avataan erillisessä suljetussa tilaisuudessa. Rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli hankkeelle ei myönnetä toteutuslupaa Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 10 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitovaksi. Kuusamossa Kari Karjalainen JUHATEK