Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 701-P32057

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 1 (16) Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot Rakennuttaja ja tilaaja (jäljempänä rakennuttaja) Suunnittelijat Rakennuskohde Rakennuskohde ja paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan Hankkeen urakkamuoto Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakat ja niiden sisältö Rakennusurakkaan kuuluvat työt Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja omat työt Työn toteutus ja yhteistoiminta Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Turvallisuus Työmaajärjestelyt Varottavat kohteet Liikenne Rakennuskohteen käyttö työn aikana Läjitysalueet Muut alueet Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat ja ilmoitukset Laatu Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet Ympäristö Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Raivaus- ja purkujäte Pilaantuneet maat... 9

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 2 (16) 8 Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta Urakka-aika Töiden aloitus Urakka-aika Välitavoitteet Viivästyminen Laiminlyöntien sanktiot Vastuuvelvoitteet Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Viimeinen maksuerä Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Muutostyötarjous ja hinnat Valvonta Rakennuttajan organisaatiot ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Turvallisuuskoordinaattori Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset... 14

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 3 (16) 14 Vastaanottomenettelyt Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen Urakoitsijoiden valintaperusteet Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen valintaperusteet Vaihtoehtotarjoukset ja osatarjoukset Lisätiedot... 16

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 4 (16) Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen 1 Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennuttaja ja tilaaja (jäljempänä rakennuttaja) 1.2 Suunnittelijat Nimi: Vihdin kunta Osoite: Asemantie 30, Nummela Yhdyshenkilö: Jarkko Riipinen Puhelin: Sähköposti: jarkko.riipinen@vihti.fi Nimi: Osoite: Osmontie 34, Helsinki Yhdyshenkilö: Kalle Linkola Puhelin: Sähköposti: kalle.linkola@fcg.fi 2 Rakennuskohde 2.1 Rakennuskohde ja paikka Rakennuskohde sijaitsee Vihdin kunnan Nummelassa, katuosoite Hiidenvedentie 3, Nummela. 2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja kaikkiin tarjouspyynnön mukana oleviin asiakirjoihin ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelee rakennuttajan edustaja Jarkko Riipinen tarjoajan pyynnöstä. 3 Hankkeen urakkamuoto 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakka käsittää jalkapallokentän korjaamisen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä pääurakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Pääurakoitsijan on ilmoitettava tärkeimmät aliurakoitsijat ja alihankkijat rakennuttajan hyväksyttäväksi tarjouksessaan. Tarjoajan tulee huomioida, että alihankintaketju ei ilman pätevää perustelua voi olla pidempi kuin yksiportainen, ts. tarjoajan alihankkija ei voi käyttää tilaajalle tarjotun

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 5 (16) 3.2 Maksuperuste työsuorituksen toteuttamiseen alihankkijaa ilman tilaajan nimenomaista hyväksyntää. Rakennustyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Maksun perusteena käytetään urakkasopimuksessa esitettyä kokonaishintaa. 4 Urakat ja niiden sisältö 4.1 Rakennusurakkaan kuuluvat työt 4.2 Sivu-urakat Urakkaan kuuluu työmaan johtovelvollisuudet sekä kaikki työt ja hankinnat tarjouspyynnön liitteissä mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden määrätä urakan lopullisen laajuuden urakkasopimusneuvottelujen yhteydessä. Ei sivu-urakoita. 4.3 Rakennuttajan hankinnat ja omat työt Urakoitsija saa käyttöönsä veloituksetta työmaan tarvitseman sähkön ja veden. 5 Työn toteutus ja yhteistoiminta 5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 5.2 Työaikataulu 5.3 Turvallisuus Pääurakoisija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyissä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Urakoitsija vastaa omien työsuorituksien edellyttämästä tiedotuksesta. Pääurakoitsijan on laadittava YSE 1998 (RT , viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE) 5 mukainen työaikataulu kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä aliurakoitsijoiden työt. Työaikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksissa. Rakennuttaja on laatinut rakennuskohteeseen työturvallisuusasiakirjan. Urakoitsijoiden on noudatettava kaikkia siinä mainittuja määräyksiä ja noudatettava siinä annettuja ohjeita. Pääurakoitsijan on laadittava työmaan turvallisuussuunnitelma rakennuttajan laatiman työturvallisuusasiakirjan pohjalta ja toimitettava se rakennuttajalle

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 6 (16) kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta sekä annettava se jokaiselle työntekijälle perehdytyksen yhteydessä. 5.4 Työmaajärjestelyt Varottavat kohteet Liikenne Pääurakoitsija on velvollinen kustannuksellaan selvittämään alueella sijaitsevien rakenteiden, kaapelien, sähkölinjojen, vesihuoltolinjojen, salaojien ja kastelujärjestelmien ym. sijainnin. Vahingon tai rakennusvirheen sattuessa pääurakoitsija on kustannuksellaan korjaamaan / korjauttamaan em. kaapeleille, johdoille, rakenteille, sekä rakennetulle vesihuoltolinjoille aiheuttamansa vahingot. Kaapelinäyttöjen hankkiminen kuuluu pääurakoitsijalle. Työmaaliikenne järjestetään olevaa katuverkostoa pitkin ja olevan portin kautta. Pääurakoitsijan tulee työn aloittamisesta lähtien siihen saakka, kunnes työ on luovutettu rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista liikennejärjestelyistä suojalaitteineen ja viitoituksineen, samoin kuin urakoitsijoiden omien toimenpiteiden aiheuttamasta kunnossa- ja puhtaanapitotyöstä. Käytettävät työnaikaiset liikennemerkit ja -järjestelyt tulee hyväksyttää rakennuttajalla ennen ao. töiden aloittamista Rakennuskohteen käyttö työn aikana Läjitysalueet Muut alueet Rakennuttaja asettaa korvauksetta pääurakoitsijan käyttöön alueen, joka rajautuu kenttää rajaavaan metalliverkkoaitaan. Pääurakoitsija vastaa olosuhdehallinnan vaatimista sääsuojauksista. Purettavat rakennusosat sekä raivaus- ja purkujätteet poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija vastaa mahdollisesta ongelmajätelaitokseen toimittamisesta keskitetysti. Pääurakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta. 5.5 Suunnitelmakatselmus Ei ole. 5.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuskohteessa pidetään aloituskatselmus, jossa työalue luovutetaan pääurakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 7 (16) Aloituskatselmuksessa tulee todeta ainakin seuraavat asiat: - rakennusalue - työ- ja varastointialueet - alueella olevat rakennukset, rakenteet, putkijohdot, salaojat, kaapelit, ilmajohdot yms. - suojaustoimenpiteet yms. - kulkutiet - koskemattomiksi jäävät maastonkohdat. Mikäli urakkaan liittyy sellaisia työvaiheita, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai muuta vahinkoa naapurikiinteistöille, tulee pääurakoitsijan ennen ko. työvaiheen aloittamista pitää alkukatselmus ja töiden loputtua loppukatselmus, jossa todetaan, onko toteutettu työ mahdollisesti aiheuttanut vaurioita tai muuta korvattavaa haittaa tai edunmenetystä. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 5.7 Luvat ja ilmoitukset 6 Laatu 6.1 Laadunvarmistus Rakennuttajalla on suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen ja purkamiseen tarvittavat luvat siinä laajuudessaan mitä työn toteutus edellyttää velvoitteita noudattaen. Muista työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii pääurakoitsija. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva laatusuunnitelma kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Suunnitelmaa täydennetään työn kuluessa. Lisäksi pääurakoitsijan on toimitettava pyydettäessä viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Pääurakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimuksenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä huomiota. Pääurakoitsija on velvollinen varmistamaan, että sopimuksenmukainen laadunvarmistus ja kelpoisuuden osoittaminen tulee tehtyä. Rakennuttaja keskittyy kelpoisuuden toteamiseen ja pääurakoitsijan toiminta- ja laatujärjestelmän / toiminta ja laatusuunnitelman toimivuuden seurantaan. Pääurakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoidensa rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu täyttyy. Pääurakoitsijan tulee digikuvata urakan etenemistä yhtenä laadunvalvonnan osana. Kuvia tulee ottaa kattavasti eri työvaiheista, erityisesti kaikista ns. peittoon jäävistä vaiheista, kuten eristys-, salaojitus- ja sähköistystyöt. Kuvat

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 8 (16) tulee toimittaa rakennuttajalle laatukansion liitteinä muistitikulle tai dvd-levylle tallennettuna. Pääurakoitsija luovuttaa samalla kuvien käyttöoikeuden rakennuttajalle. 6.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 7 Ympäristö Mikäli asiakirjoissa ei ole nimetty tuotetta tai mikäli urakoitsija haluaa käyttää asiakirjoissa esitettyjen rakennustuotteiden asemesta muita vastaavia tuotteita, on vaihtoehtoiset tuotteet esitettävä hyvissä ajoin etukäteen rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Rakennuttaja pidättää oikeuden vaihtoehtoisten tuotteiden hylkäämiseen. 7.1 Ympäristön suojelu Pääurakoitsijan on huolehdittava, että tämän urakan yhteydessä ei luontoon pääse haitallisia aineita ym. ja mahdolliset jätteet kuljetetaan niille tarkoitettuihin paikkoihin. Jätteiden lajittelussa on noudatettava paikallisten viranomaisten antamia jätehuoltomääräyksiä. Kaiken työmaalta pois lähtevän jätteen loppusijoituspaikka on osoitettava kuljetusliikkeen ja kaatopaikan yhdenmukaisin tosittein. Urakoitsijan tulee työssä minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esim. kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valittaessa huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Pääurakoitsija hankkii työmaalle öljynimeytys mattoja tai muuta vastaavaa, jolla voidaan estää koneista mahdollisesti vuotavan öljyn imeytyminen maahan. Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava arkisin klo 7 21 välisenä aikana. 7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaville aineksille kuuluu pääurakoitsijalle. Mahdollisten koneiden ja laitteiden poistaminen kuuluu urakoitsijalle. Sama koskee myös käytöstä poistettuja koneita ja laitteita. Mikäli purettavat kojeet tai laitteet asennetaan takaisin paikoilleen kunnostustyön valmistuttua, tulee urakoitsijan suorittaa purkutyöt mahdollisimman varovaisesti. Urakoitsija korvaa rikkoutuneet osat uusilla osilla omalla kustannuksellaan Raivaus- ja purkujäte Purettavien rakennusosien sekä raivaus- ja purkujätteen poiskuljetus kustannuksineen, kuten jäteverot ja kaatopaikkamaksut, kuuluu pääurakoitsijalle. Purkujäte on toimitettava ensisijaisesti kierrätykseen.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 9 (16) 7.3 Pilaantuneet maat 8 Asiakirjat Suunnitelmissa ei ole esitetty, että urakka-alueella olisi pilaantuneita maita. Mikäli kohteesta löytyy pilaantuneita maita, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu asiakirjaluettelossa (kaupalliset asiakirjat, liite 1). Tarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa. Mahdollisista puutteista on ilmoitettava välittömästi rakennuttajalle. 8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT Urakassa noudatettavat asiakirjat pätevyysjärjestyksessä ovat: 8.3 Asiakirjojen julkisuus A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset d) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja e) yleiset sopimusehdot YSE 1998 f) maksuerätaulukko g) tarjous B. Tekniset asiakirjat h) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset i) sopimuspiirustukset j) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Pääurakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 8.4 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja on ilmoittanut liitteessä 3 mihin suoritemääriin perustuen urakkahinta tulee antaa. Määrät on annettu tarjousten yhteismitallistamiseksi eivätkä ne ole rakennuttajaa sitovia. Yksikköhinnat tulee lisätä mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 10 (16) 9 Urakka-aika 9.1 Töiden aloitus 9.2 Urakka-aika 9.3 Välitavoitteet Työt voi aloittaa heti, kun tilaaja on antanut siihen luvan. Teoreettisten työmäärien kasvun varalta on pääurakoitsijan mitoitettava työaikataulunsa ja kapasiteettinsa siten, että teoreettisten suoritemäärien kasvu 20 %:lla ei vielä oikeuta urakoitsijaa saamaan urakka-ajan pidennystä. Työn tulee olla valmis ja luovutettu tilaajalle viimeistään Ei ole. 9.4 Viivästyminen YSE:n mukaisesti. 9.5 Laiminlyöntien sanktiot 10 Vastuuvelvoitteet 10.1 Takuuaika YSE 27.1 :n mukaisesti on pääsääntöisesti työ, joka todetaan sopimuksen mukaisia vaatimuksia vastaamattomaksi, on pääurakoitsijan korjattava tai korvattava uudella työsuorituksella. työturvallisuuden laiminlyönti 500 /kerta (alv 0 %) liikenneturvallisuuden laiminlyönti 500 /kerta (alv 0 %). Sakot peritään, kun rakennuttaja joutuu toistamiseen huomauttamaan em. laiminlyönneistä. Takuuaika on 24 kuukautta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien. Takuuajan päättyessä pidetään takuutarkastus, kaikki takuutarkastuksessa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet korjattava viimeistään 3 kk kuluessa takuuajan päättymisestä. Tarvittaessa pidetään takuuajan puolessa välissä välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana Urakoitsijan vakuudet Urakoitsijan tulee antaa rakennusaikainen vakuus YSE 36 :n mukaisesti. Rakennusaikainen vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja sen on oltava voimassa 3 kk yli urakka-ajan. Takuuajan vakuus osoitetaan rakennuttajalle. Urakoitsijan tulee antaa takuuaikainen vakuus YSE 36 :n mukaisesti. Takuuaikainen vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja sen on oltava voimassa 3 kk yli takuuajan. Takuuajan vakuus osoitetaan rakennuttajalle.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 11 (16) 10.3 Vakuutukset Tarjoajan on ilmoitettava annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuutussitoumuksen tulee olla suomenkielinen. Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsijalla tulee olla vakuutus, joka korvaa kohdassa Varottavat kohteet mainitulle johto- ja kaapelilinjoille sekä rakenteille urakoitsijan aiheuttamat vahingot. Urakoitsijan on näytettävä rakennuttajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu ja että vakuutusmaksut on maksettu Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 11 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 11.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushintana ilmoitetaan arvonlisäveroton hinta. Urakkasopimukseen merkitään arvonlisäveroton hinta Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaisen maksuerän tulee sisältää sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Urakoitsijan on esitettävä ehdotus maksuerätaulukoksi sopimusneuvottelujen yhteydessä. Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasummaosuus, ensimmäistä erää lukuun ottamatta, ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. Maksuerät on jaettava selvästi määritettävien tavoitteiden perusteella. Maksuerät eivät voi liittyä vain tavaran toimittamiseen. Kaikki muut maksuerät paitsi ensimmäinen maksuerä liitetään johonkin työsuoritukseen Erityiset maksuerät Ei ole.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 12 (16) Ensimmäinen maksuerä Urakkasummasta ei makseta ennakkoa. Ensimmäinen maksuerä (5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta) maksetaan urakoitsijalle, kun: Viimeinen maksuerä 1. urakkasopimus on allekirjoitettu ja hyväksyttävä vakuutustodistus on esitetty ja 2. urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja 3. urakoitsijan laadittavaksi edellytetyt suunnitelmat on luovutettu rakennuttajalle ja 4. aloituskatselmus on pidetty ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä (10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta; poikkeus YSE 1998) maksetaan urakoitsijalle, kun: Maksuaika ja viivästyskorko 1. työ on täysin valmis (ei yhtään korjaamatta olevaa puutetta) ja 2. työ on hyväksytysti vastaanotettu ja 3. laatuaineisto on luovutettu ja hyväksytty ja 4. takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle ja 5. loppuselvitys on hyväksytysti pidetty ja pöytäkirja allekirjoitettu. Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi, tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Valvojan hyväksymän laskun maksuaika on 21 vrk (valvojan hyväksyntäpäivämäärästä lukien), jonka jälkeen urakoitsijalla on oikeus saada laskun viivästymisestä johtuen korkoa korkolain mukaan. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet 11.4 Muutostyöt Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutostyötarjous ja hinnat Muutostöissä käytetään urakoitsijan liitteessä 3 antamia yksikköhintoja sekä suoritemäärien lisääntyessä että vähentyessä. Mikäli yksikköhintaa ei ole liitteessä 3, muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 13 (16) 12 Valvonta vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti Rakennuttajan organisaatiot ja valtuudet Kaikista hankkeeseen liittyvistä sopimusasioista ja lisä/muutostöistä asti päättää katupäällikkö Jarkko Riipinen. Pieniä arvoltaan enintään muutos- ja lisätöitä on oikeutettu tilaamaan suoraan liikuntapaikkamestari Tero Nevala Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Valvojan tehtävät määräytyvät maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. Työn valvoja nimetään aloituskokouksessa Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittaa rakennuttajan oman organisaation lisäksi rakennuttajan suunnittelija, jolla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Hänellä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja Turvallisuuskoordinaattori Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) määrää rakennuttajan nimeämään rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaattorin. Turvallisuuskoordinaattori ja hänen varahenkilönsä nimetään urakkasopimusneuvottelussa. 13 Työmaan hallinto ja toimitukset 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työtä johtavan työpäällikön on omattava tehtävään nähden riittävä käytännön kokemus. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla täysipäiväisesti vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan tulee olla hyvän käytännön kokemuksen omaava henkilö. Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa työmaataan. Työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi. Pääurakoitsija toimii ko. työkohteessa valtioneuvoston päätöksen 205/2009 tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan tulee tehdä kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta työtä koskeva työsuojelusuunnitelma, josta ilmenee työmaan työsuojelu-organisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 14 (16) 13.2 Työvoima 13.3 Kulkuluvat 13.4 Kirjaukset Työvoiman käytössä on noudatettava työvoimaviranomaisten yleisesti antamia ohjeita ja määräyksiä. Työntekijöillä tulee olla työmaalla näkyvillä kuvallinen kulkulupa, mistä ilmenee työntekijän nimi, työnantaja ja veronumero. Pääurakoitsijan on pidettävä päivittäin asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen pääurakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään erikseen sovittuina aikoina noin kaksi kertaa kuukaudessa. Pääurakoitsijan tulee toimittaa rakennuttajalle kolme (3) työpäivää ennen työmaakokousta kuukausiraportti, jossa on mm. seuraavat urakan edistymistä kuvaavat asiat: 14 Vastaanottomenettelyt 14.1 Vastaanottotarkastus - Työtilanne ja aikataulutilanne - Urakoitsijan resurssit ja alihankintasopimukset - Laskutus, valmiusaste (%) - Laatumittausten edistyminen, laatupoikkeamat ja suoritetut korjaustoimenpiteet - Ympäristöasiat - Työ- ja liikenneturvallisuus - Lisä- ja muutostyöt - Asukaspalautteet ja tiedottaminen - Muut mahdolliset asiat. Urakan sisältämien töiden valmistuttua pidetään urakan vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. Kolmansien osapuolien huomautukset tarkistetaan yhteistyössä rakennuttajan edustajan kanssa ennen vastaanottotarkastusta. Pääurakoitsijan tulee liittää kirjalliseen vastaanottotarkastuskutsuun dokumentti YSE kohdan mukaisen itselle luovutuksen suorittamisesta. Ennen vastaanottotarkastuksen pyytämistä pääurakoitsijan on koottava ja luovutettava laadunvarmistuksensa edellyttämät asiakirjat (laatukansio) rakennuttajalle kaksi (2) viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 15 (16) 14.2 Urakkasuorituksen tarkastus Pääurakoitsija pyytää tarkastuksen rakennuttajalta Tarkastuskustannukset 14.4 Toimintakokeet Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksen mukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: 1. jälkitarkastus veloituksetta 2. jälkitarkastus (alv 0 %) 3. ja seuraavat jälkitarkastukset euroa/tarkastus (alv 0 %) Ei ole Luovutusasiakirjat 15 Erimielisyydet Pääurakoitsijan on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa kaikki sopimusasiakirjoissa edellytetyt rakennustyön tarkastusasiakirjat, laadunvalvontadokumentit, mittaustulokset ja tarkekuvat (laatukansio) sekä huolto-ohjeet Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli niissä ei päästä yksimielisyyteen, niin riitaisuudet ratkaisee Länsi- Uudenmaan käräjäoikeus. 16 Urakoitsijoiden valintaperusteet 16.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjouslomakkeessa mainitut todistukset ja dokumentit tulee ehdottomasti liittää tarjoukseen. Mikäli mainittuja todistuksia ja dokumentteja ei ole liitetty tarjoukseen, voidaan tarjous hylätä. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään Tarjouksen valintaperusteet Ks. tarjouspyyntökirje.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 16 (16) 16.3 Vaihtoehtotarjoukset ja osatarjoukset 16.4 Lisätiedot Osatarjouksia ei hyväksytä. Urakkatarjous ei saa sisältää tarjoajan omia ehtoja. Tarjoaja ei saa tehdä tarjouspyyntö- eikä hintatarjousasiakirjoihin mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja. Ks. tarjouspyyntökirje. Toimeksi saaneena Kalle Linkola projektipäällikkö, ins. (AMK)