U R A K K A S O P I M U S L U O N N O S

Transkriptio

1 U R A K K A S O P I M U S L U O N N O S Tilaaja KEMPELEEN KUNTA y-tunnus: Urakoitsija Urakka PÄÄLLYSTYSURAKKA ; KEMPELEEN KUNTA

2 URAKKASOPIMUSLUONNOS 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 URAKAN MÄÄRITTELY YLEISTÄ URAKAN NIMI URAKAN SIJAINTI URAKAN LAAJUUS SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS SIVUVELVOLLISUUDET TYÖMAAPALVELUT TYÖMAANJOHTOVELVOLLISUUDET SOPIMUSASIAKIRJAT TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS... 7 LUPIEN HANKKIMINEN... 7 MUUT SUUNNITELMAT... 7 TILAAJAN TEETTÄMÄT MUUT TYÖT JA HANKINNAT LAADUNVARMISTUS SOPIMUKSEN AIKAMÄÄRÄYKSET TYÖN ALOITUSAJAT VÄLITAVOITTEET TÖIDEN VALMISTUMINEN TYÖSKENTELYAJAT URAKKAHINTA JA SEN MAKSAMINEN URAKKAHINTA ENNAKKO MAKSUSUORITUKSET HINTASIDONNAISUUDET PIDÄTYKSET JA KUITTAUKSET ARVONVÄHENNYKSET JA SOPIMUSSAKOT URAKAN JA VÄLITAVOITTEIDEN VIIVÄSTYSSAKOT TAKUUAIKA VAKUUDET RAKENNUSAJAN VAKUUS TAKUUAJAN VAKUUS TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET LISÄ- JA MUUTOSTYÖT TYÖSUOJELU YHTEISET TOIMITUKSET RIITAISUUKSIEN RATKAISUMENETTELY SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN... 13

3 URAKKASOPIMUSLUONNOS 3 (13) Sopijapuolet Tämän sopimuksen allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä sopimushintaa vastaan suorittamaan PÄÄLLYSTYSURAKKA ; KEMPELEEN KUNTA -urakan toteuttamisen ja toimimaan kohteen pääurakoitsijana sekä työmaapalveluista vastaavana urakoisijana sopimusasiakirjojen mukaisesti. Allekirjoittaneet Kempeleen kunta / Ympäristöpalvelut tilaajana ja xxxxxxx Oy urakoitsijana ovat tehneet seuraavan sopimuksen. Tilaaja: KEMPELEEN KUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT y-tunnus: PL KEMPELE Käyntiosoite: Vihikari 10, KEMPELE etunimi.sukunimi@kempele.fi Tilaajan edustajat: Sopimusasioissa Teknisissä asioissa Risto Sarkkinen Eelis Rankka GSM GSM risto.sarkkinen@kempele.fi eelis.rankka@kempele.fi Urakoitsija: xxxxxxxxxxxxxx y-tunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx etunimi.sukunimi@xxxxxxxxxxxxx Urakoitsijan edustajat: Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

4 URAKKASOPIMUSLUONNOS 4 (13) 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1.1 Yleistä Urakka on yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka. Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka, joka sisältää vuosien päällystys-, erikois- sekä jyrsintätyöt ja päällystepaikkauksia määrä- ja yksikköhintalomakkeen mukaisesti. Yksikköhinta perustuu urakoitsijan tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella laskemaansa yksikköhintaan. Yksikköhinta sisältää myös liittymien ja levennyksien päällystystyöt. Urakassa eivät ole voimassa YSE mom, 3. mom sekä 4. mom. yksikköhintaurakan määrämuutokset. Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa tarjoushintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset mukaan lukien mm. työnaikaiset liikenteen järjestelyt, laadunvalvonta, pölynsidonta, teiden/katujen puhtaanapito, päällystejätteiden poiskuljettaminen asianmukaisesti luvalliselle asfaltin vastaanottoasemalle jne.). Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen eli LVR. 1.2 Urakan nimi Urakan nimi on "". 1.3 Urakan sijainti Urakkakohteina ovat eri puolilla Kempeleen kuntaa sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut ja muut liikenne- ja piha-alueet. Rakennuskohteet sijaitsevat Kempeleen kunnassa. 1.4 Urakan laajuus Urakkaan kuuluvat erikois-, päällystys- ja jyrsintä- sekä päällystepaikkaustyöt. Määrä- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitetut pinta-alat, tonnimäärät yms. ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suuruusluokan. Urakkaan kuuluu em. töiden osalta rakentamisen toteuttaminen sopimusasiakirjojen vaatimukset täyttäen siten, että se myös tekniseltä toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Urakkaan kuuluu urakassa tarvittavien rakennusvälineiden hankkiminen, tekeminen, purkaminen ja poistaminen sekä kaikkien niistä johtuvien käyttö- ym. kulujen maksaminen. Urakkaan kuuluu urakassa tarvittavien rakennusvälineiden hankkiminen, tekeminen, purkaminen ja poistaminen sekä kaikkien niistä johtuvien käyttöym. kulujen maksaminen. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat on esitetty tarkemmin urakkaohjelmassa ja muissa urakkasopimuksen liitteissä.

5 URAKKASOPIMUSLUONNOS 5 (13) 2 SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 3.2 Sivuvelvollisuudet 3.3 Työmaapalvelut 3.4 Työmaanjohtovelvollisuudet Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT ). Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE 1. :n mukainen, eli urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan suorittamaan kaikki tämän ja liiteasiakirjoissa mainitut työt ja hankinnat sekä työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet. Urakoitsijan tulee suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Urakkaan kuuluvat urakoitsijan oman suorituksen osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2 :n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu kuuluviksi tilaajan velvoitteisiin. Lisäksi urakoitsijalle kuuluu urakkaohjelman kohdassa 3.2 mainitut sivuvelvollisuudet. Työmaapalveluista vastaa pääurakoitsija. Pääurakoitsija on työmaan päätoteuttaja ja vastaa työmaanjohtovelvollisuuksista.

6 URAKKASOPIMUSLUONNOS 6 (13) 4 SOPIMUSASIAKIRJAT Kaupalliset asiakirjat: Asiakirjan nro Tekniset asiakirjat: Sopijapuolet noudattavat tätä sopimusta, sen liitteitä ja muita tässä kohdassa lueteltuja sopimusasiakirjoja seuraavassa pätevyysjärjestyksessä. Asiakirjan nimi Päiväys Liite nro 1 Urakkaneuvottelupöytäkirja xx.xx Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE (RT , ohjetiedosto, maaliskuu 1998, sivuja 19 (ei liitetä urakkasopimukseen) 3 Tarjouspyyntökirje Urakkaohjelma Turvallisuusasiakirja Urakoitsijan tarjous ja sen liitteet InfraRYL 2015 (ei liitetä urakkasopimukseen) 8 InfraRYL 2015 määrämittausohje (ei liitetä urakkasopimukseen) Asiakirjan nro Asiakirjan nimi Asfalttinormit ja lisäykset ja korjaukset (ei liitetä urakkasopimukseen) InfraRYL 2015 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Liikenne tietyömaalla Päällystys- ja tiemerkintätyöt LO 6/2017 Sulku- ja varoituslaitteet - Laatuvaatimukset ja käyttö - Toteuttamisvaiheen ohjaus LO 39/2013 (voimassa alkaen) Päiväys Liite nro Asiakirjoja 2, 7, 8 sekä ei liitetä tähän urakkasopimukseen. Nämä asiakirjat on urakoitsijan itse hankittava. Lisäksi työssä noudatetaan työkohtaisessa työselityksessä mainittuja yleisiä standardeja, työohjeita ja työselityksiä, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Näitä ei liitetä urakkasopimukseen. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, rakennuttaja määrää mitä teknillisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa.

7 URAKKASOPIMUSLUONNOS 7 (13) 5 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Lupien hankkiminen Muut suunnitelmat Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat 6 LAADUNVARMISTUS 7 SOPIMUKSEN AIKAMÄÄRÄYKSET Urakoitsija hankkii kustannuksellaan työsuoritukseen liittyvät luvat ja vastaa niiden kustannuksista. Urakoitsija on velvollinen hankkimaan kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavat luvat, lukuun ottamatta niitä lupia, jotka ovat erikseen mainittu tilaajan vastuulle tässä urakkasopimuksessa, tekemään tarvittavat ilmoitukset viranomaisille sekä järjestämään tarvittavat toimitukset. Mm. seuraavat luvat, ilmoitukset ja toimitukset saattavat tulla kyseeseen: a) ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat tai - ilmoitukset b) terveydensuojeluasetuksen mukaiset ilmoitukset c) maa-aineslain mukaiset otto- ja läjitysluvat, ellei niitä ole määritelty rakennussuunnitelmassa d) johtojen ja kaapeleiden sijoituslupien valmistelu ja asennustyön valvonta e) työ- ja liikenneturvallisuuden järjestämisessä edellytetyt luvat ja ilmoitukset (ks. turvallisuusasiakirja) f) verottajalle tehtävät ilmoitukset Kaikki muut tilaajan suunnitelmat toimitetaan tilaajan edustajan kautta. Kaikki työt ja hankinnat kuuluvat tähän urakkaan, joita ei ole erikseen mainittu urakkaan kuulumattomaksi työksi tai hankinnaksi (urakkaohjelman kohta Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat). Urakan laadunvarmistus tulee tehdä sopimusasiakirjojen mukaisesti. 7.1 Työn aloitusajat Urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu ja aloituskokous on pidetty. Ensimmäistä vuotta seuraavien vuosien työt voidaan aloittaa, kun kutakin vuotta koskeva aloituskokous on pidetty. 7.2 Välitavoitteet Lisäksi urakassa ovat seuraavat välitavoitteet (YSE mukaiset): Kestopäällystekohteiden aloitus- ja lopetussaumojen jyrsinnän saa tehdä aikaisintaan kaksi (2) työvuoroa ennen päällystämistä Murskepinnan valmistumisen ja päällystämisen väli saa olla enintään yksi (1) viikko.

8 URAKKASOPIMUSLUONNOS 8 (13) Piennartäyttö tulee kaikkien kohteiden osalta olla tehtynä yhden (1) viikon kuluessa kohteen ajoradan päällysteen valmistumisesta. Mikäli päällysteen reunassa on korkeuseroa yli 5 cm, tulee piennartäyttö tehdä viikon (1) kuluessa ajoradan päällysteen valmistumisesta. Jätemassat (päällyste- ja jyrsintämassat) tulee olla poistettuna kohteelta viikon (1) kuluessa kohteen valmistumisesta. Päällystekorjaukset ja pienkohteet: Työ tulee olla tehtynä yhden (1) viikon kuluessa tilaajan tekemästä työtilauksesta Vuoden 2017 osalta urakan työt tulee olla täysin valmiit Vuoden 2018 osalta urakan työt tulee olla täysin valmiit Vuoden 2019 osalta urakan työt tulee olla täysin valmiit Urakassa ei ole muita sakollisia välitavoitteita. Mikäli urakoitsija ei suoriudu yhteisesti sovitusta työohjelmasta, on rakennuttajalla oikeus teettää kohteet muilla urakoitsijoilla ja periä näin aiheutuneet lisäkustannukset alkuperäiseltä urakoitsijalta. 7.3 Töiden valmistuminen Urakan vuotuinen suoritusaika on Työskentelyajat 8 URAKKAHINTA JA SEN MAKSAMINEN Urakoitsijan on työssään työajan suhteen noudatettava työturvallisuuslainsäädäntöä ja lupaehdoissa esitettyjä määräyksiä sekä järjestyslakia (612/2003). Erityisesti liikennettä häiritsevät työajankohdat on sopeutettava liikenteen vaatimusten mukaisiksi. 8.1 Urakkahinta Urakoitsijan on hinnoittelussaan otettava huomioon sovitun työntuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella. Työt hinnoitellaan määrä- ja yksikköhintalomakkeella arvonlisäverottomin yksikköhinnoin. Näin hinnoiteltujen määrä- ja yksikköhintalomakkeen mukaisten työmäärien avulla laskettu loppusumma on veroton urakkahinta. Verotonta urakkahintaa käytetään rakennusajan vakuuden ja viivästyssakon laskentaperusteena. Sideaineena käytetään B 100/150. Laskennassa käytetään täytejauheena kalkkifilleriä. Täytejauhopitoisuuden laskenta-arvo AB -massoilla on 4,0 %. Kempeleen kunta ei sovella käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta (vrt. Arvonlisäverolain 8c).

9 URAKKASOPIMUSLUONNOS 9 (13) Laskujen maksuaika on YSE :stä poiketen 21 vuorokautta siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle. Lisätöiden maksuaikataulusta sovitaan niissä tehtävissä tilauksissa. Urakoitsija tulee laskuttaa urakkaohjelman kohdan 8.3 mukaisesta menettelyä käyttäen. Laskutuksen periaatteet on kuvattu urakkaohjelman kohdassa 8.4 Laskutuksen pääperiaatteet. 8.2 Ennakko Ennakkoa ei makseta. 8.3 Maksusuoritukset Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen määrien sekä määrä- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Urakoitsija toimittaa tilaajalle jokaisesta työkohteesta erikseen mittauspöytäkirjan, jossa on mainittava mittauksen suorittajat, päivämäärä sekä aika, milloin työ on tehty ja työkohteen tarkka sijainti, nimi ja asfalttipäällysteen laatu sekä muut kyseiseen työkohteeseen tehdyt työsuoritukset. Laskutus tehdään tilaajan edustajan hyväksymän mittauspöytäkirjan perusteella. Tilaaja hyväksyy työn laskutettavaksi vasta, kun kohde on siivottu asianmukaisesti ja liikennejärjestelyt on palautettu ennalleen sekä kohteen laatuaineisto luovutettu hyväksytysti tilaajalle eli työ voidaan todeta täysin valmiiksi. 8.4 Hintasidonnaisuudet Kustannusindeksi Urakkahintaa sidotaan indeksiin ainoastaan bitumin osalta. Neliömetrihinta ( /m2) muunnetaan tonnihinnaksi ( /t) teoreettisen massamenekin mukaisesti. Sideaineen, täytejauheen tai massassa käytettävien lisäaineiden määrien, laadun tai määrän muuttuessa tarjouspyynnön mukaisista ohjearvoista tarkistetaan vastaavaa yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla. Päällysteiden yksikköhintojen muutokset lasketaan teoreettisen massamenekin tai liima-aine menekin ja työselityksen mukaisen sideainepitoisuuden mukaisesti. Sideaineen hinnanmuutos otetaan huomioon siten, että vertailukohtana on maaliskuun 2017 indeksi. Muutosten suuruus lasketaan tilastokeskuksen bitumi-indeksin avulla. Sideaineen hinnanmuutos määritetään laskennallisesti. Laskenta perustuu Tilastokeskuksen julkaisemaan bitumin indeksilukuun (2010=100). Laskentaa varten urakoitsijan tulee ilmoittaa maaliskuun 2017 bitumin hintaindeksin

10 URAKKASOPIMUSLUONNOS 10 (13) pistelukua xxx,xx vastaavat urakassa käytettävän bitumin hinta. Hinnanmuutos tarkistetaan kuukausittain. Hinnantarkistusta varten urakoitsijan on esitettävä toteutunut bituminkulutus päivittäisellä tarkkuudella raportoinnissaan. Menekin määritys on hyväksytyn suhteutuksen mukainen. Tarkistus tehdään seuraavan kaavan mukaisesti. I * P A - I kk = kk t Pt, jossa tar Akk = bitumin tarkastelukuukauden hinnanmuutos I kk = tarkastelukuukauden indeksiluku I tar = maaliskuun 2017 xxx,x pisteluku Pt = urakoitsijan tarjouksessaan antama helmikuu indeksilukua vastaava bitumin hinta (snt/ kg) Yksikköhintojen muutokset Sideaineen, täytejauheen tai massassa käytettävien lisäaineiden määrien, laadun tai määrän muuttuessa tarjouspyynnön mukaisista ohjearvoista tarkistetaan vastaavaa yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla. Päällysteiden yksikköhintojen muutokset lasketaan teoreettisen massamenekin tai liima-ainemenekin ja työselityksen mukaisen sideainepitoisuuden mukaisesti Poikkeavan työajan korotus Poikkeavan työajan korotusta ei makseta. 8.5 Pidätykset ja kuittaukset Tilaajan oikeus pidättää maksamatonta urakkahintaa määräytyy YSE:n 42 :n mukaisesti. Lisäksi tilaajalla on oikeus periä kuittaamalla urakoitsijan urakkasopimuksen mukaisesta saatavasta mm.: a) tilaajan kolmannelle osapuolelle suoritettavaa vahingonkorvausta vastaava määrä, mistä tilaaja tienpitäjänä voi joutua vastuuseen, jos urakoitsija lain tai sopimuksen nojalla on vahingosta vastuussa eikä urakoitsija ole suorittanut suoraan ko. vahingonkorvausta kolmannelle b) viivästyssakon, muun sopimussakon ja vahingonkorvauksen käsittely- ja korkokuluineen, mitkä tilaaja on oikeutettu sopimusasiakirjojen mukaisesti urakoitsijalta saamaan c) mikäli tilaaja joutuu korjaamaan urakoitsijan sopimuksen mukaisessa toiminnassa todetun, urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan virheen tai puutteen tai poistamaan näiden johdosta aiheutuneen haitan, on tilaajalla oikeus periä siitä itselleen aiheutuneet kustannukset 1,5- kertaisena pidättämällä ne urakoitsijan saatavasta d) tilaajan muun erääntyneen saatavan.

11 URAKKASOPIMUSLUONNOS 11 (13) 9 ARVONVÄHENNYKSET JA SOPIMUSSAKOT 10 TAKUUAIKA 11 VAKUUDET Kuittaamalla perinnästä on kerrottava urakoitsijalle etukäteen. Jos töiden aloittaminen tai itse työ urakoitsijasta johtuvasta syystä viivästyy johtamatta kuitenkaan tilaajan puolelta urakkasopimuksen purkamiseen ja viivästymisestä aiheutuu tilaajalle ylimääräisiä valvonta- ja kunnossapitokuluja tai muita menoja, on tilaajalla oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta kuittaamalla maksueristä vastaavat määrät. 9.1 Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot Mikäli sopimuksen mukaiset työt eivät valmistu määräaikaan mennessä, rakennuttaja on oikeutettu perimään urakoitsijalta viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta tai välitavoitteesta 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Urakan välitavoitteen viivästyssakkoa peritään kultakin työpäivältä enintään 45 työpäivältä. Urakan valmistumisen viivästyssakkoa peritään kultakin työpäivältä enintään 180 työpäivältä. Välitavoitteiden viivästyssakot eivät vähennä perittävien sakkojen kokonaismäärää. Urakan yleinen takuuaika on kolme (3) vuotta (poikkeus YSE ). Kohteen takuuaika alkaa, kun kohde on tilaajan toimesta hyväksytysti vastaanotettu. Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle takuuajan vakuus YSE 36 :ssä mainittujen ehtojen täyttämiseksi. Rakennusajan vakuutta ei vaadita. Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ).

12 URAKKASOPIMUSLUONNOS 12 (13) 12 VAKUUTUKSET 13 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 14 TYÖSUOJELU 15 YHTEISET TOIMITUKSET 11.1 Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuutta ei vaadita Takuuajan vakuus Takuuajan vakuus sovitaan vastaanottotarkastuksessa. Takuuajan vakuuden arvo on viisi (5) % lopullisesta lisä- ja muutostyöt sisältävästä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden on oltava voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan Tilaajan vakuudet 16 RIITAISUUKSIEN RATKAISUMENETTELY Tilaaja ei anna urakoitsijalle vakuuksia. YSE 38 :n mukaisesti urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta-arvosta. Vakuutuksen tulee kattaa myös aliurakat. Urakoitsijalla tulee olla voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus. Pääurakoitsijan käyttämillä alitoimittajilla tulee olla myös voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu ja että vakuutusmaksut on maksettu. Maksujen laiminlyönnin ilmetessä tilaajalla on oikeus maksaa laiminlyödyt vakuutusmaksut ja vähentää suoritetut vakuutusmaksut urakoitsijan tilaajalta olevasta saatavasta. Käsitellään urakkaohjelman kohdan 8.5 mukaisesti. Kaikkiin muutoksiin on ennen työhön ryhtymistä saatava tilaajan kirjallinen hyväksyminen. Työmaan turvallisuuden yleisjohdosta vastaava henkilö on vastaava N.N. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. Muista yhteisistä kokouksista sovitaan erikseen. YSE :n tarkoittamat riitaisuudet jätetään Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

13 URAKKASOPIMUSLUONNOS 13 (13) 17 SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Olemme ennen sopimuksen allekirjoitusta pitäneet urakkaneuvottelun, jossa olemme tarkastelleet urakan laatuvaatimuksia ja urakoitsijan laadunvarmistuksen tilaa sekä sitä, että urakoitsijan tarjous vastaa tarjouspyynnössä sille asetettuja vaatimuksia. Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Kempeleessä, toukokuun xx. päivänä, 2017 Tilaaja Kempeleen kunta Risto Sarkkinen Eelis Rankka Tekninen johtaja Kunnallistekniikkapäällikkö Urakoitsija xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Todistajat