KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA URAKKAOHJELMA

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA 1(16) KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA & OPTIO ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO PL ESPOON KAUPUNKI ESBO STAD GATUUNDERHÅLL PB ESBO STAD

2 URAKKAOHJELMA 2(16) 1 TIETOJA URAKASTA Rakennuttaja Tilaaja Työkohde 4 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 5 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Muut sivuvelvollisuudet Yleisen liikenteen järjestelyt Työmaan johtovelvollisuudet 7 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 7 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat A Kaupalliset asiakirjat B Tekniset asiakirjat 8 6 URAKKA-AIKA, Puitesopimuskausi Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Työskentelyajat Töiden suorittaminen ja viivästyssakko Sopimusajan jatkaminen, optio 9 7 TYÖTURVALLISUUS 9 8 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen 11

3 URAKKAOHJELMA 3(16) 9 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksumenettely Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ja viivästyskorko ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus TUOTE- JA LAATUVAATIMUKSET SEKÄ LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Tuote- ja laatuvaatimukset Yleistä MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Kulkuluvat, henkilötunniste Rakennuttajan muut mahdolliset työt Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle Tarjousasiakirjojen julkisuus YMPÄRISTÖVAATIMUKSET SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 16 LIITTEET

4 URAKKAOHJELMA 4(16) 1 TIETOJA URAKASTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Rakennuttaja on Espoon kaupunki. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos. 1.3 Työkohde Urakan nimi " ". Työkohteiden sijainti Kunnostustyökohteet sijaitsevat eri puolilla Espoota. Työn luonteesta johtuen tarkempaa sijaintia ei vielä voida ilmoittaa. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on osin laskutyöurakka ja osin yksikköhinnoista muodostuva kokonaisurakka. Kyseessä on puitejärjestely. Puitesopimus ja työkohdekohtaiset tilaukset Puitejärjestelyn toimintaperiaate ja vaiheistus: 1. Puitesopimuksessa määritellään urakkaehdot, laatu, osapuolten vastuut, menettelyt sopimuskauden aikana tapahtuvien olosuhdemuutosten huomioonottamisesta sekä muut tämän tyyppiset seikat. 2. Puitesopimukseen tarjotut urakoitsijoiden tarjoukset arvioidaan asettaen ne edullisuus-järjestykseen. 3. Työkohdekohtaiset tilaukset tehdään erikseen työn tullessa ajankohtaiseksi. Puitesopimukset tehdään tarjousten perusteella valittujen tarjoajien kanssa. Puitesopimus on tarkoitus tehdä kolmen (3) urakoitsijan kanssa. Puitesopimus syntyy kun molemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Työkohdekohtaiset tilaukset tehdään puitesopimuksen ehdoilla erikseen tilaajan tarpeen mukaan joko

5 URAKKAOHJELMA 5(16) - laskutyönä urakoitsijan tarjouksen mukaisilla hinnoilla. Tällöin tilaus tehdään tarjousvertailun mukaisessa edullisuusjärjestyksessä ensimmäiseltä vapaalta urakoitsijalta. tai - työkohdekohtaisen kevennetyn tarjouspyynnön perusteella. Tällöin työkohdekohtainen tarjous kysytään kaikilta kolmelta puitesopimustoimittajalta ja työn saa tehtäväkseen halvimman työkohdekohtaisen tarjouksen antanut urakoitsija. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on - laskutyötöissä urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat sekä toteutuneet työmäärät tai - työkohdekohtaisissa tarjouksissa kokonaishinta tarjouksen mukaisesti. Hintoihin on laskettava kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset, kuten, yleiskulut, liikennejärjestelyt, kuljetuskustannukset, laadunvalvonta ja tavanomaiset aputyöt hankintoineen. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakoitsija sitoutuu toteuttamaan kunnostustyöurakkaan "Katuylläpidon kunnostustyöurakka " sisältyvät työt sekä suorittamaan aine- ja tarvikehankinnat urakkasopimuksen ja sen liitteenä olevien sopimusasiakirjojen sekä urakan aikana sovittavan mukaisesti. Urakassa tehdään tilaajan määrittämiä pienehköjä siltojen, portaiden, siilojen yms. tarkastus-, kunnostus-, peruskorjaus- ja huoltotöitä mm. laakerihuoltoja, kaiteiden korjaustöitä, betonipintojen korjaustöitä, metalli-, sähkö- ja kivitöitä. Urakan arvioidut työmäärät Vuosittaiset työmäärät määrät vaihtelevat eri vuosina. Vuosittaiset arvioidut työmäärät on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa yksikköhintaluettelossa. Ilmoitetuilla määrillä annetaan tässä vain karkea suuruusluokka. Määrät annetaan tarjouslaskennan pohjaksi sitoumuksetta. Ilmoitetut määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Lopulliset työmäärät määräytyvät työn aikana.

6 URAKKAOHJELMA 6(16) Tilaaja pidättää itselleen oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteiden työjärjestystä tarpeen mukaan. (YSE :n yksikköhintaurakan määrämuutokset eivät ole voimassa). Materiaalit ja tavarahankinnat (poikkeus YSE 47 ) Tilaaja voi oman harkintansa mukaisesti toimittaa töissä käytettävät materiaalit. Urakoitsijan tavarahankinnoissa käytetään yleiskustannusprosenttina 8 %. (poikkeus YSE 47 ) 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Ennen sopimuksen allekirjoitusta yrityksen on liityttävä tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Tilaaja seuraa yrityksen yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitoa em. palvelun avulla. Ulkomaisen yrityksen on toimitettava selvityksissä tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Selvitykset tulee olla suomen kielellä. Tilaajan erikseen vaatiessa yrityksen on lisäksi osoitettava pätevällä tavalla mm että: 1. kaluston luvat ja asiakirjat ovat kunnossa, 2. kuljettajien asiakirjat ovat kunnossa ja 3. ulkomaalaisilla työntekijöillä on lain edellyttämät luvat ja etuudet kunnossa. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden sekä alihankkijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita sekä alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan tulee valvoa käyttämiensä aliurakoitsijoiden verojen ja lakeihin perustuvien työnantajamaksujen asianmukaista suorittamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Maksuja, joihin sisältyy aliurakoitsijan töitä, ei makseta, ennen kuin vaaditut selvitykset on hyväksytty Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu YSE:ssä (2 ).

7 URAKKAOHJELMA 7(16) Maanalaisten johtojen ja kaapeleiden tms. paikallistamiseksi ja vahingoilta suojaamiseksi on urakoitsija velvollinen ennen töihin ryhtymistä selvittämään niiden sijainnin ja suorittamaan tarvittavat mittaukset ja merkitsemiset. Kaapeleiden työlle aiheuttamasta haitasta ei makseta erillistä korvausta. Urakoitsija hankkii kohdekohtaiset työluvat. 3.3 Yleisen liikenteen järjestelyt Urakkaan kuuluvien töiden suorittamiseksi tarvittavat yleisen liikenteen järjestelyt kuuluvat urakkaan. Yleisen liikenteen järjestelyjä varten urakoitsijan tulee laatia rakennuttajan hyväksyttäväksi liikenteenohjaussuunnitelma. Hyväksytyn liikenteen järjestelysuunnitelman mukaisten liikennemerkkien tulee olla voimassa olevan tieliikenneasetuksen mukaisia. Liikennejärjestelyjen toteuttamiseen on urakoitsijan hankittava ao. lupa, minkä saa Espoon kaupungin teknisen keskuksen ylläpitoyksiköstä. Kaduilla, toreilla ja muilla yleisillä alueilla on noudatettava liikenteenohjaus- ja sulkulaitteiden sekä liikennejärjestelyjen toteuttamisessa Suomen Kuntatekniikan Yhdistyksen julkaisua 19/99 "Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella". Sulku- ja varoituslaitteiden laatuvaatimusten osalta noudatetaan Tiehallinnon ohjetta Sulku- ja varoituslaitteet Laatuvaatimukset ja käyttö, TIEH Toimintaympäristöluokkana on pääsääntöisesti S2 ja S1, KVL < Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Rakennuttaja saattaa suorittaa samanaikaisesti myös muita kadun kunnossaja ylläpitoon liittyviä töitä. Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvojen siirron työn katualueelta ja siirtoon liittyvien betonijalustaisten informaatiotaulujen pystytyksen ja poiston (yksi kerta/kohde).

8 URAKKAOHJELMA 8(16) 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat 1) Urakkasopimus 2) Tarjouspyyntö ja mahdolliset lisäkirjeet 3) Tämä urakkaohjelma ja sen liitteet 3.1) Kunnossa - ja puhtaanapitotöiden työturvallisuus, ( ) 4) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 RT , ohjetiedosto, maaliskuu 1998 (kopiota ei liitetä sopimukseen) 5) Urakoitsijan tarjous (sisältää hinnoitellun yksikköhintaluettelon) B Tekniset asiakirjat 6) Muut työtä koskevat ohjeet ja työselitykset (kopioita ei liitetä sopimukseen) 6.1) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 19/99 6.2) Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet Laatuvaatimukset ja käyttö, TIEH ) Infra RYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 6.4) Siltojen korjausohjeet, SILKO -ohjeet (Tiehallinto) 6.5) Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, SYL (Tiehallinto) 6.6) Tiehallinnon voimassaolevat tekniset ohjeet ja ohjekirjeet, soveltaen (Tiehallinto) 6 URAKKA-AIKA, PUITESOPIMUSKAUSI 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Urakka-aika alkaa Töiden valmistuminen Urakka-aika päättyy Mahdollisen option kanssa urakka-aika päättyy Välitavoitteet Ei välitavoitteita.

9 URAKKAOHJELMA 9(16) Työskentelyajat Urakoitsijan on työssään työajan suhteen noudatettava työturvallisuuslain säännöksiä ja lupaehdoissa esitettyjä määräyksiä sekä kuntien rakennusjärjestyksen määräyksiä. Erityisesti liikennettä häiritsevät työajankohdat on sopeutettava liikenteen vaatimusten mukaisiksi. 6.2 Töiden suorittaminen ja viivästyssakko Työn luonteesta johtuen työtä ei välttämättä ole jatkuvasti, joskin pyrkimyksenä on muodostaa mahdollisimman suuria yhtäjaksoisia työkokonaisuuksia. Tilaaja ei sitoudu työllistämään urakoitsijaa yhtäjaksoisesti. Työn keskeytyksistä on urakoitsijan sovittava valvojan kanssa. Mikäli urakoitsija ei keskeytyksen jälkeen aloita töitä viimeistään viikon kuluttua uusien työkohteiden ilmoittamisesta eikä viivästyminen johdu ylivoimaisesta esteestä (YSE 20 ), on kaupunki oikeutettu perimään viivästymissakkoa kultakin alkavalta viivästysviikolta. 6.3 Sopimusajan jatkaminen, optio Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisellä päätöksellä jatkaa yhdellä vuodella ajaksi Sopimus urakka-ajan mahdollisesta jatkamisesta tehdään vähintään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optiomenettely voidaan toteuttaa yhden tai useamman puitesopimustoimittajan kesken. 7 TYÖTURVALLISUUS Tässä urakassa noudatetaan urakkaohjelman liitteenä olevaa asiakirjaa Kunnossa- ja puhtaanapitotöiden työturvallisuus, Urakoitsija toimii työmaan päätoteuttajana. Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen siisteydestä ja järjestyksestä. 8 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuuden suuruus on 10 % vuotuisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, minkä tulee olla voimassa saakka, ja jos optiovuosi otetaan käyttöön tulee rakennusajan vakuuden olla voimassa

10 URAKKAOHJELMA 10(16) saakka. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa sopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä, mikä käsittää YSE 36 :ssä mainitun lisäksi myös mm.: a) viivästyssakon maksamisen, tilaajalle aiheutuneiden sopimusrikkomuksesta määrättyjen sanktioiden ja vahinkojen sekä arvonvähennysten maksamisen. b) vastaanottotarkastuksessa todettujen vikojen laatuvaatimuspuutteiden korjauksen. c) takuuajan vastuut siihen saakka, kunnes takuuajan vakuus on toimitettu. d) urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillistä tilaajan hyväksymää vakuutta. Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun a) tilaaja on hyväksynyt urakkasopimuksen mukaiset työt kokonaisuudessaan vastaanotetuksi b) vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu c) takuuajan vakuus on hyväksytty d) mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen e) tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty. Vakuuksien tulee kattaa myös mahdolliset lisä- ja muutostyöt Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on YSE:n mukaisesti 2 vuotta. (YSE 29 ). Takuuajan vakuus on 2 % vuotuisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta euroa. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. Vakuuksien tulee kattaa mahdolliset lisä- ja muutostyöt. 8.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ).

11 URAKKAOHJELMA 11(16) 8.3 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset vakuutukset. 9 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1 Urakkahinnan maksaminen Maksumenettely Urakasta maksetaan yhdessä laadittujen mittauspöytäkirjojen ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella tehtävät laskut. Laskutus tapahtuu kahden viikon välein, kunkin kuukauden 15. päivä sekä kuukauden lopussa, kun työt on tarkastettu, mitattu ja hyväksytty. Laskuissa on mainittava myös arvonlisäverollinen hinta ja sen tulee täyttää arvonlisäverolain 209b :n määräykset. Laskuun on laitettava liitteeksi mittauspöytäkirja, laskun viitetietona tilaajan antama numero tai tunnus ja tilaajan koko nimi. Laskut lähetetään osoitteella: Espoon kaupunki Talouspalvelut / PAL / Tilaajan nimi PL ESPOON KAUPUNKI Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 9.2 Hintasidonnaisuudet Mahdollisen optiovuoden hinnat sidotaan tilastokeskuksen julkaisemaan maarakennuskustannusindeksin (MAKU 2005 = 100) kunnossapidon osaindeksiin. Perusindeksinä, johon myöhemmät tarkistukset tehdään pidetään vuoden 2012 tammikuun - vuoden 2012 maaliskuun (3kk) indeksilukujen keskiarvoa. Kauden urakkahintoihin ei indeksitarkastusta tehdä. Mahdollisen optiovuoden hinnat määritetään vertaamalla vuoden tammikuun - maaliskuun (3kk) indeksilukujen keskiarvoa perusindeksiin. Uudet hinnat otetaan käyttöön 0,01 euron tarkkuudella.

12 URAKKAOHJELMA 12(16) Muita kuin em. indeksiin perustuvia hintojen tarkistuksia ei tehdä. 9.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Maksuehto on 30 päivää netto laskun päiväyksestä laskettuna. Viivästyskorko on kulloisenkin voimassa olevan korkolain mukainen. 10 ORGANISAATIOT 10.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaaja tulee urakan aloituskokouksessa ilmoittamaan oman organisaationsa ja edustajansa, alla alustavat tiedot: Toimivaltaisena edustajana, va. tuotantopäällikkö Toni Korjus Työsuorituksiin liittyvät asiat, määräyksiä antamaan on oikeutettu vastaavat tiemestarit Teemu Uusikauppila ja Markku Koskinen ja ylitiemestari Antti Ronkainen sekä vastaava ylläpitomestari Kari Nikola. Paikallisvalvojina toimivat urakan aikana ilmoitettavat aluetyönjohtajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijan tulee urakan aloituskokouksessa ilmoittaa ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 ). Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 11 YHTEISET TOIMITUKSET 11.1 Katselmukset Katselmukset on tarvittaessa YSE 65 :n mukaisesti Työmaakokoukset Työmaakokouksista on sanottu YSE:n 66 :ssä. Urakan toteuttamisen aikana pidetään tarvittaessa työmaakokouksia Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ). Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä mm.: päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot

13 URAKKAOHJELMA 13(16) tehdyt työt käytetyt materiaalit toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) mahdolliset muut havainnot urakka-alueella tilaajan reklamaatiot asiakaspalaute vahinkotapaukset Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan paikallisvalvoja Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksesta on sanottu YSE:n 71 :ssä Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. 12 TUOTE- JA LAATUVAATIMUKSET SEKÄ LAADUNVARMISTUS 12.1 Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistuksesta on sanottu YSE 9 :ssä. Tilaaja tulee tarvittaessa suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteisia laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus Laadunvarmistus suoritetaan YSE:n 10 ja 11 sekä sopimusasiakirjojen mukaisesti. Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen kohteen työsuorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti:

14 URAKKAOHJELMA 14(16) Poikkeama työturvallisuuden laiminlyönti (esim. varoitusvaatteen ylläpidon laiminlyönti) ensimmäinen toinen kerta seuraavat kerrat kerta puutteellinen työsuoritus huomautus dokumentoinnin laiminlyönti sovitun tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) sovitun tehtävän laiminlyönti (aiheuttaa vaaraa) huomautus huomautus sopimuksen purku Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste Tuote- ja laatuvaatimukset Yleistä Urakassa noudatetaan alla olevia laatuvaatimuksia ja ohjeita urakkasopimuksessa, tässä urakkaohjelmassa ja sen liitteissä esitetyin lisäyksin ja poikkeuksin. Infra RYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Siltojen korjausohjeet, SILKO-ohjeet (Tiehallinto) Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, SYL (Tiehallinto) Tiehallinnon voimassaolevat tekniset ohjeet ja ohjekirjeet, soveltaen (Tiehallinto) 13 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Kulkuluvat, henkilötunniste Tilaaja edellyttää kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaillaan. Tämä koskee myös ylläpitotöitä. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tilaaja edellyttää, että sopijapuoli aliurakoitsijoineen ottaa veronumeron käyttöön niiden työntekijöiden osalta, joille veronumero on jo annettu. Veronumeron täysimääräinen käyttöönotto toteutetaan siten, kuin lainsäädännössä tullaan edellyttämään. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on

15 URAKKAOHJELMA 15(16) toimitettava ennen työvaiheen aloittamista tilaajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. Tilaaja seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden käyttöä muun muassa satunnaisilla tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten henkilötunnisteiden käytöstä poistetaan työmaalta. Lisäksi tilaajalla on oikeus periä sopijapuolelta 200 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnisteen osalta Rakennuttajan muut mahdolliset työt Työkohteessa urakan aikana rakennuttajan toimesta suoritettavat työt eivät sinänsä oikeuta urakoitsijaa mihinkään lisäkorvaukseen. Mikäli urakoitsija joutuu urakkaohjelman mukaisia töitä suorittaessaan tekemään ylimääräistä työtä, on siitä välittömästi ilmoitettava ja sovittava rakennuttajan kanssa hyvissä ajoin ennen työn tekemistä Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 ) lukuun ottamatta tilaajan urakan aikana ilmoittamia aineksia ja materiaaleja. Tällaiset tilaajan ilmoittamat materiaalit jäävät tilaajan omaisuudeksi ja toimitetaan tilaajan osoittamaan varastoon Ongelmajätteet Rakennuttajalla ei ole tiedossa Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee merkitä työmaapäiväkirjaan tiedot työvoimastaan ja koneistaan. Urakassa käytettävällä työvoimalla tulee olla hyvä ammattitaito, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja usean vuoden kokemus vastaavista töistä. Tarjouksessa tulee esitellä tähän urakkaan käytettävissä oleva työvoima. Pääsääntöisesti käytetään yhtä (1) työryhmää. (Esim. 1+3 henkilöä). Ammattitaitoa vaativissa töissä on käytettävä pätevää ammattityövoimaa. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä työvoima.

16 URAKKAOHJELMA 16(16) 13.6 Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Espoon kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden nimet ja urakkakohteet Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. 14 YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Espoon kaupunki pyrkii siihen, että sen hankinnat ovat ympäristölle ja terveydelle mahdollisimman haitattomia. Kaupunki esittää toimittajalle seuraavat ehdottomat vaatimukset: - A 1 toiminnan tulee täyttää tuotantopaikkakunnalla voimassaolevat säädökset ja viranomaisohjeet, jotka koskevat ympäristönsuojelua - A 2 jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn vähintään paikallisten jätehuoltomääräysten ja muiden viranomaisten antamien säännösten mukaisesti 15 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. 16 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen ratkaistaan Suomen lain mukaan Espoon käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). LIITTEET Kadun kunnossa- ja puhtaanapitotöiden työturvallisuus ( )