Kaarinan kaupunki 1 (7) Yhdyskuntatekniikka Risto Saari / RS SOPIMUS RAKENNUSTÖIDEN SUORITTAMISEKSI KADULLA TAI MUULLA YLEISELLÄ ALUEELLA (= puistokäytävällä, puistoalueella, torilla, katuaukiolla, erillisellä kevyen liikenteen väylällä tai muullakin yleisellä alueella) Tämä sopimus antaa oikeudet alla nimetylle urakoitsijalle toimia kaupungin kadulla tai muulla yleisellä alueella. Erillinen kaivulupa on aina erikseen haettava ennen rakennustöiden aloittamista. Kaarinan kaupunki, jota jäljempänä kutsutaan kaupungiksi myöntää jota jäljempänä kutsutaan urakoitsijaksi, kadulla tai muulla yleisellä alueella suoritettavia rakennettavien ja ennen rakennettujen johtojen ja laitteiden rakentamistai korjaustöiden vuoksi tehtävien maankaivu-, täyttämis- ja kadunpäällystystöitä sekä muita kadun päällystämistöitä varten oikeudet seuraavilla ehdoilla seuraavalle, karttaliitteen mukaiselle alueelle: 1. Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus on voimassa..2008 alkaen toistaiseksi kuitenkin korkeintaan..20 asti. Kaupungilla on oikeus asettaa urakoitsijalle 3000 euron sopimussakko, mikäli urakoitsija rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä valvojan huomautuksista huolimatta. Mikäli sopimusmääräyksiä ei huomautuksista huolimatta noudateta, kaupungilla on oikeus purkaa sopimus. 2. Kadun päällystäminen 3. Sorakadut Kadun päällystämisellä tarkoitetaan ajoradan ja jalkakäytävän päällystämistä asfaltilla, betonilaatoilla tai kivillä tai muulla sellaisella aineella sekä kadun pinnan käsittelemistä asfaltilla tai muulla sitovalla aineella. Päällystämiseen kuuluu päällystämistä varten tarpeellisen pohjan kuntoonpano. Päällystystyössä kadun kaltevuudet eivät saa muuttua katusuunnitelmien vastaisiksi eli kadun profiili on kaivutyön jäljiltä palautettava ennalleen. Pyörätietä päällystettäessä ei saa jäädä pituussuuntaista saumaa. Sorakadun pintakerros pitää tehdä 15 cm paksuksi. Materiaalin pitää olla kalliomursketta raekooltaan 0 11 mm. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin/Faksi Internet PL 17 Lautakunnankatu 4 02-588 4000 www.kaarina.fi 20781 KAARINA 20780 KAARINA 02-588 4801 (Faksi)
2 (7) 4. Urakoitsijan työstä vastaava työnjohtaja Urakoitsijan vakituisessa palveluksessa tulee olla pätevyysvaatimukset täyttävä töiden teknillisestä johdosta vastaava työnjohtaja, ellei urakoitsija itse ole mainitut pätevyysvaatimukset täyttävä töiden teknillisestä johdosta vastaava työnjohtaja. Pätevyysvaatimukset täyttävä työnjohto voidaan hankkia myös ostopalveluna. Urakoitsijan työstä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin (tai sitä vastaava maanrakennusalan) loppututkinto sekä vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus maanrakennusalalta. Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään suoritetuksi Tie- tai Katuturva 1 ja 2 koulutukset. Vastaavan työnjohtajan on oltava tarvittaessa tavoitettavissa työmaalla. 5. Urakoitsijan velvollisuudet 5.1 Urakoitsija on velvollinen hakemaan kaivuluvan Kaarinan kaupungin ympäristöpalvelujen yhdyskuntatekniikalta työn aloittamiseen viimeistään viikko etukäteen ja samalla ilmoittamaan työn aikataulun. Kaivulupaa haettaessa urakoitsijan on pyydettäessä selvitettävä, että on hoitanut asianmukaisesti verot ja maksut. Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Työt saa aloittaa vasta kaivuluvan saamisen jälkeen. Ainoastaan hätätapauksissa voi työt suorittaa ilman lupaa, mutta tällöinkin työstä on ilmoitettava ympäristöpalvelujen yhdyskunnallistekniikkaan heti tilaisuuden tultua. Urakoitsijan on ilmoitettava pääväylillä tapahtuvasta kaivutyöstä hätäkeskukseen. Päällystämistä varten on saatava erillinen lupa, joka edellyttää hyväksyttyä kantavuusmittaustulosta. Urakoitsijan tulee huolehtia myös siitä, että päällystäminen suoritetaan välittömästi täyttämistöiden jälkeen. Vastuu siitä, että työkohde tulee päällystetyksi, on kadun aukaisutapauksessa aukaisijalla. Päällystämisajankohtaan saakka kunnossapito- ja liikennejärjestelyvelvoite kuuluu urakoitsijalle. 5.2 Urakoitsija on velvollinen ennen työn aloittamista hankkimaan kaikkien johtojen ja kaapelien sijaintipiirustukset. Samoin on urakoitsija suorittaessaan rakentamista kadulla ja muulla yleisellä alueella velvollinen ottamaan huomioon, että alueella saattaa kulkea myös yksityisten omistamia johtoja. Urakoitsija vastaa kaikista edellä mainituille johdoille ja kaapeleille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista ja muutostöistä. Urakoitsijan on suoritettava työkohteessa ennen työn aloittamista yhdessä valvojan kanssa alkukatselmus, jossa todetaan kohteen kunto. Kaikki
3 (7) huomautukset kohteen kunnon suhteen on tehtävä tässä vaiheessa ja kirjattava työmaapäiväkirjaan. 5.3 Urakoitsija on vastuussa suorittamastaan työstä, kunnes se on hyväksytty takuutarkastuksessa. Takuuaika on kolme vuotta ja alkaa töiden vastaanotosta. Takuutarkastus on aina pidettävä ja siitä on urakoitsijan ilmoitettava valvojalle. 5.4 Urakoitsija on velvollinen asettamaan kaupungille tämän sopimuksen velvoitusten täyttämiseksi 3000 euron suuruisen vakuuden, jonka on oltava voimassa vielä kolme vuotta sopimuksen voimassaolon päätyttyä (tai viimeisen työsuorituksen vastaanottotarkastuksesta lukien). 5.5 Mikäli urakoitsija ei ole suorittanut työtä tämän sopimuksen edellyttämällä tavalla tai ei ole noudattanut hakemuksen mukaisia velvoitteita sekä mikäli urakoitsija ei huolehdi takuuaikaisista velvoitteistaan, kaupungilla on oikeus urakoitsijaa kirjallisesti huomautettuaan suorittaa työ tai poistaa puutteellisuus urakoitsijan kustannuksella. 5.6 Urakoitsijan on kustannuksellaan osoitettava laadunvalvonnan avulla valvojalle, että rakennustyö on tehty siten, että suunnitelma-asiakirjojen edellyttämä laatutaso on saavutettu (mm. kantavuusmittaukset, materiaaliselvitykset jne.) 5.7 Urakoitsija on velvollinen suorittamaan kaikki työnsä käyttäen yksin omaan luotettavaa ja ammattitaitoista työväkeä. 5.8 Ennen töiden aloittamista on aina sovittava tarvittavista liikennejärjestelyistä valvojan kanssa. Mikäli työ suoritetaan pääväylällä, tulee liikennehaittojen ehkäisemiseksi laatia riittävän hyvät liikennejärjestelysuunnitelmat yhteistyössä poliisin ja valvojan kanssa. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan rakennusaikaisen liikenteen turvaamiseksi järjestämään tarpeelliset ohikulkutiet, varoitusmerkit, puomit, aitaukset, valaistuksen ja muut tarpeelliset laitteet sekä mahdollisen vartioinnin. Kaupungin rakennuspalvelut voi vuokrata tarvittaessa liikennemerkkejä. Työmaalla on oltava selkeästi näkyvissä kyltti, josta ilmenee rakennuttajan nimi, työn tarkoitus ja kesto sekä urakoitsijan nimi ja vastuuhenkilön nimi ja puhelinnumero, josta on oltava tavoitettavissa myös työajan ulkopuolella. Tiedot voivat olla esim. työmaamerkin lisäkilvessä tai työmaan suojaaidassa.
4 (7) 5.9 Urakoitsijan työstä vastaavan työnjohtaja on velvollinen olemaan läsnä tarkastustilaisuuksissa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa täysivaltaisen asiantuntevan edustajan kanssa. 5.10 Urakoitsijan on aina ennen työhön ryhtymistään pyydettävä yhdyskuntatekniikan kt -suunnitteluyksiköltä kadun korkeudet sekä poikkileikkauspiirustukset tai muut ohjeet ja suoritettava työ niiden mukaisesti. Jos em. ilmenee jotakin poikkeuksellista, on otettava välittömästi yhteyttä yhdyskuntatekniikkaan. 5.11 Työn valmistuttua tulee urakoitsijan tehdä tästä ilmoitus valvojalle sekä työn tilaajalle lopputarkastusta varten, sekä esittää yhdyskuntatekniikalle selvitys mahdollisista kolmannen osapuolen vaateista. 5.12 Urakoitsija laittaa rakentamansa työkohteen alkuperäiseen kuntoon. 5.13 Urakoitsija on vastuussa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat tässä sopimuksessa mainittujen velvollisuuksien laiminlyömisestä. 6. Noudatettavat sopimusasiakirjat Sopijapuolet noudattavat tässä sopimuksessa seuraavia sopimusasiakirjoja seuraavassa pätevyysjärjestyksessä. Sopimusasiakirjoista noudatetaan aina viranomaisten ja rakennuttajan antamia uusia julkaisuja ja sopimusasiakirjoja täydentäviä lisäohjeita. Kaupalliset asiakirjat Tekniset asiakirjat a. Kulloinkin voimassa olevat lait, asetukset ja kunnalliset määräykset b. Tämä sopimus c. Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 d. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset - InfraRYL 2006 - Viherrakentamisen työselitys (Viherympäristöliiton julkaisu 23, 2001) - Kadunrakennuksen tekniset ohjeet KATU 2002
5 (7) 7. Muut sopimusasiakirjat e. Piirustukset - Yhdyskuntatekniikan kt -suunnitteluyksikön laatimat kadunrakennussuunnitelmat ja vesihuoltosuunnitelmat sekä tyyppikuvat - Jalkakäytävät rakennetaan kadun rakennetaulukon 5 mukaan. f. Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset - Betoniputkinormit 2001 - Maahan ja veteen asennettavat muoviputket. Asennusohjeet (RIL 77-2005) - Aallotetut teräsputket (tielaitos 1997) - Asfalttinormit 2000 - Asfalttinormien 2000 muutokset, lisälehti 2003 - Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena - Asfalttiurakan asiakirjat 2005 - Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (SKTY:n julkaisu 19/99) 8. Muut sopimuksessa noudatettavat sopimusasiakirjat - Kaarinan kaupungin rakennusjärjestys - sijoituslupa Jos yhden asiakirjan määräykset ovat sisäisessä ristiriidassa keskenään, on valvojalla urakoitsijaa ja sen jälkeen yhdyskuntatekniikkaa kuultuaan oikeus määrätä, mitä säännöistä noudatetaan. Lisäykset ja poikkeukset A. Urakoitsija on velvollinen rakentamaan katualueelle tulevat kaapeliputkitukset kadunpitäjän toimeksiannosta ennen työn alkua sovitusta hinnasta. B. Urakoitsijan tulee ennen työn alkua sopia valvojan kanssa rakennustarvikkeiden kuljetusreiteistä ja hän on velvollinen huolehtimaan niiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, sekä työn päätyttyä saattamaan ne entiseen kuntoon. C. Työmaalla tulee käyttää vain voimassa olevia piirustuksia. Vanhentuneet piirustukset on poistettava työmaalta. Urakoitsijan mahdollisesti laatimat tai hankkimat piirustukset on alistettava yhdyskuntatekniikan kt -suunnitteluyksikön ja vesihuoltolaitoksen hyväksyttäväksi ennen työhön tai hankintaan ryhtymistä. D. Kaivumaat on lastattava heti auton lavalle ja kuljetettava pois työmaalta. Kaapelikaivumassoja ei saa käyttää katualueella täyttöihin. Viheralueilla kaivumassat voidaan jättää työalueen viereen ja käyttää täyttöihin 0,2 metriin
6 (7) asti. Viheralueen pintaan on tuotava 0,2 metriä uutta kasvualustaa. E. Työskenneltäessä lähempänä kuin 2,5 metriä puusta on otettava yhteys valvojaan. F. Kadun päällysrakennekerrokset määräytyvät yhdyskuntatekniikan kt - suunnitteluyksikön kulloinkin voimassa olevan piirustuksen mukaan. 9. Riitaisuuksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Turun seudun käräjäoikeu dessa. Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, toinen sopimus jää kaupungille ja toinen urakoitsijalle. Kaarinassa, kuun päivänä 200 Kaarinan kaupunki Ympäristöpalvelut yhdyskuntatekniikka Kaupungininsinöörin allekirjoitus Urakoitsija on tutustunut kohdassa 6 mainittuihin asiakirjoihin ennen sopimuksen allekirjoitusta. Edellä olevaa sopimusta sitoudun noudattamaan. Paikka ja aika edellä mainitut. Urakoitsijan allekirjoitus ja nimen selvennys
7 (7)