SUUNNITTELUSOPIMUSMALLI

Samankaltaiset tiedostot
LUONNOS RT KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT (7) Konsultkontrakt Consulting contract

Rakenta Oy Helsinki. Sergey Kovalev

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahallin peruskorjaus. Puhelin Sähköposti

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahalli, Urheilukatu 5, Suomussalmi Nuorisotalo, Kiannonkatu 33, Suomussalmi

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

ITÄINEN OHIKULKUTIE [1] Suunnittelusopimusluonnos

Salassapitosopimus 2018

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

Verkkolaskuosoite (ensisijainen laskutustapa):

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus ) Kauppakaari 1-3 C Kerava

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVITOIMITTAJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

TOTEUTUSSOPIMUS, LUONNOS

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998.

TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä:

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Porvoo Y-tunnus Asiakkaan yhteyshenkilö

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

LIITE HANKINTASOPIMUS

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

1 TASEHALLINNAN EHTOJEN SOVELTAMINEN MÄÄRITELMÄT MUUT EHDOT TASEVASTUU JA TASEPOIKKEAMIEN KÄSITTELY... 3

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Raportti Työnumero:

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle (tavoite)

Tämä Sopimus koskee tämän sopimuksen ja sopimusasiakirjojen 2-6 mukaista tilintarkastuspalvelua

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU

STT:n yleiset sopimusehdot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

TILAAMISEN KESY-ASIAKIRJA: Konsulttisopimus (Suunnittelutyöt)

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

Liite 3. Puitesopimusmalli

Kosteusvauriokorjaussuunnitelun sopimusmalli (tilattavissa ) LUONNOS

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL KIRKKONUMMI /135//2009

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Y-tunnus Puhelin: kirjaamo xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

Käyttöehdot, videokoulutukset

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

Helsingin kaupunki Hankintasopimusluonnos Liite1

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli )

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, HYRYNSALMI

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV.

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Tilaajan yhteyshenkilö:


Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

Sairaalaniemen kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

T U O T AN T O S O P I M U S

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja.

Urakkaohjelma. Pvm Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

LUONNOS RT URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

Transkriptio:

1 (11) Sopimuksen kohde: Sopimusnumero: Sopimuspäivä: SUUNNITTELUSOPIMUSMALLI TEOLLISUUDEN SUUNNITTELU JA VÄLILLÄ

2 (11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Sopijapuolet 3 2 Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet 3 3 Sopimuksen laajuus ja sopimusasiakirjat 3 4 Toimittajan velvoitteet ja vastuut 4 5 Tilaajan velvoitteet, oikeudet ja vastuut 5 6 Sopijapuolten valmiudet työn suorittamiseen 6 7 Veloitus 6 8 Lisä- ja muutostyöt 7 9 Maksuehdot ja vakuudet 7 10 Aikataulut 7 11 Toimituksen viivästyminen ja keskeytyminen 7 12 Työn vastaanotto 8 13 Asiakirjojen ja tietojen säilyttäminen 8 14 Luottamuksellisuus 8 15 Tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet 9 16 Ylivoimainen este 9 17 Erimielisyyksien ratkaiseminen 9 18 Sopimuksen siirto 9 19 Sopimuksen purkaminen 10 20 Voimassaolo 11

3 (11) 1 SOPIJAPUOLET Toimittaja Virallinen nimi, postiosoite, puhelin, telefaksi, sähköposti, Y-tunnus ja kotipaikka. Tilaaja Virallinen nimi, postiosoite, puhelin, telefaksi, sähköposti, Y-tunnus ja kotipaikka. Yllä mainitut sopijapuolet, joista tästä eteenpäin käytetään nimityksiä Toimittaja ja Tilaaja (yhdessä Sopijapuolet), ovat tehneet seuraavan sopimuksen, josta tästä eteenpäin käytetään nimitystä Sopimus. 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 3 SOPIMUKSEN LAAJUUS JA SOPIMUSASIAKIRJAT Tilaaja tilaa ja Toimittaja sitoutuu toimittamaan tässä Sopimuksessa määritellyt suunnittelutehtävät. Tarkoituksena on luoda yhteistyöllä edellytykset molemmille Sopijapuolille seurata Sopimukseen liittyvien palveluiden laatua ja kustannuksia. Sopimuksessa ja liitteissä määritellään ne periaatteet, joita noudatetaan Toimittajan ja Tilaajan välisessä yhteistoiminnassa. Sopimuksen kohde, laajuus, kohteen käyttötarkoitus ja tavoitteet määritellään liitteessä 1 tai kussakin tähän Sopimukseen liittyvässä erillistilauksessa. Sopimuslaajuutta voidaan muuttaa sopimalla sekä yksityiskohtia täsmentää erillistilauksissa ja niiden perusteella tehdyissä yksittäisissä toimeksiannoissa. Mikäli Sopijapuolet muuttavat Sopimuksen laajuutta, sen vaikutuksesta veloitukseen ja aikatauluun sovitaan erikseen kirjallisesti. Sopijapuolien välillä noudatetaan tätä Sopimusta sekä seuraavia liitteitä: Sopimuksen liitteet pätevyysjärjestyksessä: Liite nro 1 Tehtävämäärittely ja suunnitteluperusteet Liite nro 2 Teknisten asiakirjojen luovutussopimus PSK 2601-4 Liite nro 3 Aikataulut Liite nro 4 Hinnasto ja veloitusperusteet Liite nro 5 Suoritusorganisaatiot Liite nro 6 Koulutus Liite nro 7 Tilaajan tekniset vaatimukset Liite nro 8 Paikalliset määräykset ja työmaaohje Liite nro 9 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Liite nro 10 Ympäristöpolitiikka sekä paikalliset ympäristönsuojeluohjeet Liite nro 11 Todistus vastuuvakuutuksen voimassa olosta Liite nro 12 Muutostilauslomake Liite nro 13 KSE 1995

4 (11) Siinä tapauksessa, että tässä Sopimuksessa ja edellä mainitut liitteet ovat ristiriidassa keskenään, on Sopimuksen sanamuoto ratkaiseva ja liitteet pätevät numerojärjestyksessä. 4 TOIMITTAJAN VELVOITTEET JA VASTUUT 4.1 Toimittajan velvoitteet 4.2 Vastuu ja vakuutukset Toimittaja sitoutuu suorittamaan sovitut tehtävät huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Tehtävään kuuluvan suunnittelun on oltava hyvällä ammattitaidolla suoritettua ja siinä on käytettävä teknistaloudellisesti perusteltuja ratkaisuja. Toimittajan on varmistuttava, että tehdyt suunnitelmat ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksyttävissä. Työnjohtovastuu on Toimittajalla, ellei ole kirjallisesti toisin sovittu. Työntekijät ovat työsuhteessa Toimittajaan. Työnjohtovastuu on kuitenkin aina Tilaajalla, jos Toimittajan työntekijöitä on tilattu työsuorituksiin ilman Toimittajan työnjohtoa. Tässä tapauksessa Toimittaja ei ole vastuussa mahdollisista suunnitteluvirheistä eikä työn myöhästymisestä, mikäli sillä ei ole velvollisuutta tarkastaa tehtyä suunnittelutyötä oman käytäntönsä mukaisesti. Toimittajan on huolehdittava, että tehtävän suorittamiseen käytetään pätevyydeltään sopivaa henkilökuntaa. Toimittaja huolehtii siitä, että hänen työntekijänsä tuntevat yleiset palosuojelusta, ympäristönsuojelusta ja työturvallisuudesta annetut ohjeet ja määräykset sekä Tilaajan alueilla työskennellessään noudattavat toimipaikkakohtaisia suojelu- ja työturvallisuusohjeistuksia, järjestyssääntöjä ja työaikamääräyksiä. Alitoimittajan työvoima on hyväksytettävä Tilaajalla. Toimittaja vastaa alitoimittajansa työstä kuin omastaan. Toimittaja sitoutuu noudattamaan liitteen 7 mukaisia tilaajan teknisiä vaatimuksia, liitteen 8 mukaisia paikallisia määräyksiä ja työmaaohjetta sekä liitteen 10 mukaista ympäristöpolitiikkaa ja paikallisia ympäristönsuojeluohjeita. Toimittaja ei saa vaihtaa liitteessä 5 erikseen nimettyjä avainhenkilöitä työn kestäessä sopimatta siitä Tilaajan kanssa. Toimittaja on velvollinen korvaamaan liitteessä 5 erikseen nimettyjen avainhenkilöiden sopimuksen vastaisesta vaihtamisesta Tilaajalle ( ) euroa / henkilö. Sopimuksenvastaiseksi vaihtamiseksi ei katsota sairautta, kuolemaa, työnantajan vaihtumista, raskautta tai muuta vastaavaa syytä, johon Toimittaja ei voi vaikuttaa. 4.2.1 Toimittajan vastuu Sopimuksen täyttämisestä ja aiheuttamastaan vahingosta Toimittaja vastaa siitä, että hänen luovuttamansa suunnitelma tai suorittamansa tehtävä on tämän Sopimuksen mukainen ja täyttää voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset. Tässä Sopimuksessa Toimittajan vastuu on rajoitettu vahinkokohtaisesti enintään euroon ja yhteensä enintään euroon. Mikäli edellisessä lauseessa ei ole esitetty vastuun rajausta, niin se määräytyy liitteen 13 mukaan.

5 (11) Toimittaja ei vastaa välillisistä eikä epäsuorista tai vaikeasti ennakoitavista vahingoista, kuten tuotannon menetyksestä, saamatta jääneestä liikevoitosta, muille suoritettavista viivästyssakoista tai sopimusmenetyksistä. Toimittajan vastuu on voimassa, kunnes hänen suorittamansa tehtävän perusteella toteutettu työ on hyväksytty työn suorittajan luovuttaman takuuajan vakuuden vapauttavan tai sitä vastaavan tarkastuksen perusteella. Ellei tällaista takuuaikaa ole määrätty, vastuu päättyy vuoden kuluttua, kun tehtävä on sopimuksen mukaisesti loppuun suoritettu. Tilaajan suorittama laadunvarmistustoiminta ei vapauta Toimittajaa vastuusta koskien Toimittajan omia suunnitteluvirheitä. Toimittajan vastuu kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta määräytyy voimassa olevien paikallisten lakien mukaan. 4.2.2 Vakuutukset Toimittajalla tulee olla voimassaolevat konsultin- ja toiminnanvastuuvakuutukset, joita koskevat kirjalliset todistukset ovat liitteenä 11. 5 TILAAJAN VELVOITTEET, OIKEUDET JA VASTUUT Kumpikin sopijapuoli vastaa henkilöstönsä vakuuttamisesta. 5.1 Tilaajan velvoitteet Tilaaja luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti Toimittajan käyttöön kustannuksellaan työn suorituksessa tarvittavat lähtötiedot, piirustukset ja tekniset asiakirjat. Lisäksi Tilaaja luovuttaa suunnittelutyön toteutukseen tarvittavat Tilaajan standardit, ohjeet ja tiedonsiirtoon liittyvät määritykset. Tilaajalle kuuluu hankkeen kokonaisuuden asianmukainen johtaminen tai sen järjestäminen. Tilaajan on huolehdittava siitä, etteivät edellä mainitut toimenpiteet, työn tarkastukset, kommentointi tai päätöksenteko viivästytä sovitun aikataulun mukaista tehtävän suorittamista ja valmistumista. Kommentointiaika määritellään liitteessä 2. 5.2 Tilaajan oikeudet Tilaajalla on oikeus valvoa ja tarkastaa toimeksiannon suorittamista, edistymistä ja aikataulussa pysymistä sekä antaa Toimittajalle tarvittavat ohjeet työn suoritukseen ja saada Toimittajalta työn laadun varmistamiseksi tarvittavat tiedot. Tilaajalla on oikeus tehdä sovittuja Toimittajan toiminnan katselmuksia toimituksen laadun varmistamiseksi. Mikäli Toimittajan nimeämä henkilö ei täytä tehtävän edellyttämiä pätevyysvaatimuksia tai osoittautuu muuten sopimattomaksi tai estyneeksi tehtävän hoitoon, on Toimittajan viipymättä Tilaajan niin vaatiessa vaihdettava ao. henkilö Tilaajan hyväksymään henkilöön. 5.3 Tilaajan vastuu Tilaaja vastaa Toimittajalle antamistaan lähtötiedoista, ohjeista ja määräyksistä, ellei tehtävän määrittelyssä ole toisin sovittu. Tilaaja vastaa Toimittajalle vahingosta, joka johtuu Tilaajan tekemästä virheestä tai laiminlyönnistä. Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon Toimittajan on välittömästi ja todistettavasti ilmoitettava siitä Tilaajalle.

6 (11) 6 SOPIJAPUOLTEN VALMIUDET TYÖN SUORITTAMISEEN Sopijapuolet vastaavat tietoturvaratkaisujensa luotettavuudesta sovitulla tavalla. Sopijapuolet määrittelevät teknisen ratkaisun, jolla tiedonsiirto on mahdollista toteuttaa. 6.1 Henkilöresurssit 6.2 Koulutus Toimittaja vastaa työntekijöidensä ammattitaidosta ja sitoutuu ylläpitämään Sopimuksen mukaista palvelua vastaavaa teknistä osaamista ja valmiutta. Henkilöresurssit ja avainhenkilöiden ansioluettelot esitetään liitteessä 5 Suoritusorganisaatio. Sovittu suoritusorganisaation koulutus sekä siihen liittyvät vastuut ja velvoitteet on esitetty liitteessä 6 Koulutus. 6.3 Toimitilat, työkalut ja ohjelmistot Työ tehdään Toimittajan/ Tilaajan/loppukäyttäjän toimitiloissa. Työssä käytettävät laitteet ja ohjelmistot sekä niihin liittyvät vastuut ja velvoitteet on esitetty liitteessä 7 Tilaajan tekniset vaatimukset. 7 VELOITUS Toimittajan veloitus muodostuu palkkiosta ja erillisistä kustannuksista. 7.1 Kokonaispalkkio Kokonaispalkkion on etukäteen sovittu palkkio tehtävän suorittamisesta. Liitteessä 1 määritellään kokonaispalkkioon sisältyvät tehtävät. Liitteessä 4 määritellään kokonaispalkkion suuruus. 7.2 Kokonaishinta Kokonaishinta on veloitus sovitusta toimeksiannosta sisältäen palkkion ja erilliset kustannukset. 7.3 Aikapalkkio henkilöryhmittäin Liitteessä 1 määritellään kokonaishintaan sisältyvät tehtävät. Liitteessä 4 määritellään kokonaishinnan suuruus. Palkkio veloitetaan käyttäen henkilöryhmittäin sovittuja tuntiveloituksia, joihin sisältyvät palkat sekä sosiaali- ja yleiskustannukset. Henkilöryhmä määritellään liitteessä 4. Toimittaja veloittaa kunkin henkilön tekemät työtunnit henkilöryhmittäin tehtävään suoraan käytettyjen ja kirjattujen tuntimäärien mukaisesti. Ylitöiden tekemisestä sovitaan aina etukäteen ja ne veloitetaan liitteessä 4 ilmoitetuilla tuntiveloituksella. 7.4 Tavoitepalkkio Suunnittelutyölle sovitaan suunnittelutuntimäärään sidottu tavoitepalkkio, jonka määräytymisperusteet esitetään liitteessä 4. Laskutusperusteena käytetään aikapalkkiota henkilöryhmittäin kohdan 7.3 mukaan.

7 (11) 7.5 Erilliset kustannukset Toimittaja saa veloittaa kohdissa 7.1, 7.3 ja 7.4 mainitun palkkion lisäksi erikseen liitteessä 4 sovitut erilliset kustannukset kuten matka-, matkustusaika-, kopio-, lupa- ja muut vastaavat kulut. 7.6 Veloitusperusteiden tarkistus 8 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 9 MAKSUEHDOT JA VAKUUDET Veloitusperusteiden tarkistamisesta sovitaan liitteessä 4 mainitulla tavalla. Mikäli muuta ei ole sovittu, tarkistetaan kuitenkin veloituksia yleisten tai alakohtaisten palkkojen sekä sosiaali- ja muiden lakisääteisten kustannusten muutosta vastaavasti. Tilaaja korvaa lisä- ja muutostyön, joka aiheutuu tilaajan antamista ohjeista, virheellisistä tai puuttuvista lähtötiedoista tai muista Toimittajasta riippumattomista syistä. Lisä- ja muutostyöt dokumentoidaan heti kun ne tulevat ilmi ja esitetään liitteen 12 lomakkeella Muutostilauslomake ja niissä noudatetaan liitteessä 4 sovittuja veloitusperusteita. Lisä- ja muutostyöt käsitellään Sopijapuolten kesken ennen työn aloitusta tai niin pian kuin se on mahdollista. 9.1 Maksuehdot Toimittajalla on oikeus laskuttaa Tilaajaa kuukausittain työn edistymisen perusteella tai hyväksytyn maksuerätaulukon mukaan. Maksuehto on päivää netto laskun saapumisesta. 9.2 Vakuudet Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi ennen ensimmäisen maksuerän suorittamista Toimittaja on velvollinen antamaan Tilaajalle tämän hyväksymän vakuuden, joka on ensimmäisen maksuerän suuruinen tai x % arvonlisäverottomasta sopimushinnasta. Vakuuden on oltava voimassa siihen saakka, kunnes sen tilalle annetaan takuuajan vakuus. Takuuajan velvoitteiden täyttämiseksi ennen viimeisen maksuerän suorittamista Toimittaja on velvollinen antamaan Tilaajalle tämän hyväksymän takuuajan vakuuden määrältään % arvonlisäverottomasta sopimushinnasta. Vakuuden on oltava voimassa kuukautta yli tämän Sopimuksen mukaisen takuuajan. 10 AIKATAULUT Toimittaja sitoutuu suorittamaan tehtävän liitteessä 1 "Tehtävämäärittely ja suunnitteluperusteet" olevan aikataulun mukaisesti ja sitoutuu mukauttamaan oman toimintansa aikataulumuutoksiin, mikäli niistä on yhdessä sovittu. 11 TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN JA KESKEYTYMINEN Jos suunnittelu näyttää viivästyvän, on Sopijapuolten tehtävä välittömästi sitä koskeva ilmoitus kirjallisesti. Samalla on ilmoitettava viivästymisen syy ja tehtävä ehdotus toimenpiteistä.

8 (11) 11.1 Toimittajasta johtuva viivästyminen 11.2 Tilaajasta johtuva viivästyminen ja keskeytyminen Mikäli viivästyminen johtuu Toimittajasta, on hänen ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin viivästymisen aiheuttamien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Ellei sovittua aikataulua voida noudattaa Toimittajasta johtuvista syistä, on hän velvollinen suorittamaan viivästyssakkoa % arvonlisäverottomasta sopimushinnasta alkavalta viivästysviikolta. Viivästyssakkoa maksetaan kuitenkin enintään 10 viikolta. Viivästyssakon lisäksi toimittaja ei ole velvollinen suorittamaan muuta korvausta viivästymisestä, ellei hän ole menetellyt törkeän tuottamuksellisesti. Tilaajan on esitettävä vaatimus viivästyssakosta kirjallisesti 6 kuukauden kuluessa hyväksytystä työn vastaanotosta. Mikäli viivästyminen tai töiden keskeytyminen johtuu Tilaajasta voidaan toimitusaikaa pidentää viivästyksen verran. Tilaaja on tällöin velvollinen korvaamaan Toimittajan osoittamat kustannukset liitteen 4 mukaisin veloitusperustein. 11.3 Sopijapuolista riippumattomista syistä johtuva viivästyminen 12 TYÖN VASTAANOTTO 13 ASIAKIRJOJEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 14 LUOTTAMUKSELLISUUS Jos viivästyminen tai töiden keskeytyminen johtuu sopijapuolista riippumattomista syistä, Tilaaja on velvollinen sopimaan Toimittajan kanssa viivästymisen aiheuttamat muutokset toimituksen aikatauluun sekä korvaamaan Toimittajalle viivästymisestä tai keskeytymisestä johtuvat Toimittajan osoittamat palkkakustannukset ja kohdassa 7.5 esitetyt erilliset kustannukset. Kun vastaanottotarkastus on pidetty ja tämän sopimuksen liitteessä 1 "Tehtävämäärittely ja suunnitteluperusteet" määritellyt Toimittajan velvoitteet ovat kokonaisuudessaan täytetyt, katsotaan tehtävä hyväksytysti vastaanotetuksi. Vastaanotosta laaditaan liitteen 9 mukainen vastaanottotarkastuksen pöytäkirja, jonka Sopijapuolet allekirjoittavat tai työn hyväksyminen ja vastaanotto todetaan muulla sovittavalla tavalla. Vähäiset puutteet, jotka eivät häiritse Tilaajan toimintaa eivät ole vastaanoton este, mutta Toimittaja on velvollinen viipymättä tai sovitussa aikataulussa korjaamaan puutteet. Toimeksiannossa laadittujen asiakirjojen säilyttämisestä Toimittajan vastuulla on sovittava erikseen. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina tähän sopimukseen sisältyvät ja tehtävän aikana toisiltaan saamansa luottamukselliset tai sellaisiksi määritellyt suunnitelmat, piirustukset, tutkimustulokset ja muut tehtävään liittyvät tekniset tai kaupalliset tiedot, eikä niitä saa ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta käyttää muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen.

9 (11) 15 TEKIJÄNOIKEUDET JA IMMATERIAALIOIKEUDET Luottamuksellisuusvelvoite on voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeenkin vuotta. 15.1 Tilaajalla on oikeus käyttää Toimittajan toimesta syntyneitä suunnitelmia, piirustuksia, sovellusohjelmia, tiedostoja myös Tilaajan muihin kohteisiin tai tarkoituksiin kuin sopimuslaajuudessa on esitetty, vain jos siitä on kirjallisesti erikseen sovittu. Tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa niitä kolmannen osapuolen muuhun käyttöön kuin suunniteltuun kohteeseen ilman Toimittajan lupaa. Keksintöjen osalta noudatetaan työsuhdekeksintölakia. 15.2 Toimittaja vastaa siitä, että Toimittajan laatimat suunnitelmat, piirustukset, sovellusohjelmat ja tiedostot eivät loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka johtuvat Tilaajalta tai Tilaajan osoittamalta taholta saaduista lähtötiedoista, sovellusohjelmista, tiedostoista tai muista vastaavista Toimittajasta riippumattomista seikoista. 16 YLIVOIMAINEN ESTE 17 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 18 SOPIMUKSEN SIIRTO Ylivoimainen este siirtää molempien sopijapuolien sopimuksen velvoitusten täyttämisen korkeintaan niin pitkäksi ajaksi kuin ylivoimainen este on olemassa. Ylivoimaisena esteenä pidetään sopimuksen solmimisen jälkeen syntyneitä sopimuksen täyttämisen olennaisesti estäviä seikkoja, joihin sopijapuolet eivät voi vaikuttaa, kuten luonnonkatastrofi, lakko, työsulku, tulipalo, sota, liikekannallepano, sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko ja valuuttarajoitukset. Alitoimittajan viivästyminen on ylivoimainen este ainoastaan silloin, kun se johtuu em. syistä. Ylivoimaisen esteen alkamisesta ja päättymisestä on välittömästi kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle uhalla, että muutoin menetetään oikeus vedota tällaiseen esteeseen. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolien välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, eikä muuta ole sovittu, tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä yhden välimiehen kokoonpanossa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Tähän Sopimukseen kokonaisuudessaan sovelletaan Suomen lakia. Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta kolmannelle sopijapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

10 (11) 19 SOPIMUKSEN PURKAMINEN 19.1 Tilaajan oikeus purkaa sopimus 19.1.1 Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos a) Hanke peruuntuu tai keskeytetään epämääräiseksi ajaksi b) Toimittaja lopettaa toimintansa tai c) Toimittaja asetetaan konkurssiin. 19.1.2 Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, ellei korjausta tapahdu kohtuullisessa ajassa Tilaajan Toimittajalle tekemästä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, seuraavissa tapauksissa: a) Toimittaja ei aloita töitä sovitun ajan kuluessa b) Töitä suoritetaan niin hitaasti, etteivät ne ilmeisesti valmistu sopimuksen mukaisessa ajassa tai ellei aikataulusta ole sovittu, muutoin kohtuullisessa ajassa, eikä tämä seikka johdu olosuhteista, jotka oikeuttaisivat Toimittajan saamaan suoritusaikaan pidennystä. c) Toimittaja on kykenemätön suorittamaan sovittua työtä tai d) Toimittaja menettelee muutoin olennaisesti sopimuksen vastaisesti. 19.1.3 Jos sopimus puretaan ylivoimaisten tapahtumien johdosta tai muusta Tilaajasta riippumattomasta hankkeen peruuntumisesta tai keskeytymisestä johtuen, Toimittajalle maksetaan korvaus suoritetusta ja hyväksytystä työn osasta sovitun veloitusperusteen mukaisesti. Keskeneräisestä suunnittelutehtävästä tai sen osasta maksetaan korvaus arvioimalla jo suoritetut työt suhteessa niiden kokonaismäärään ja tehdystä työstä maksetaan Toimittajalle vastaava korvaus. Tämän lisäksi Toimittajalle maksetaan peruuntumisesta aiheutuvat Toimittajan osoittamat palkkakustannukset ja erilliset kustannukset kuitenkin enintään kahdeksan viikon ajalta siitä lukien, kun Toimittaja on saanut ilmoituksen sopimuksen purkautumisesta. Toimittaja on velvollinen ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon vähentämiseksi tai poistamiseksi. 19.1.4 Jos Tilaaja kohdan 19.1.1a perusteella purkaa sopimuksen hankkeen peruuntumisen tai keskeyttämisen johdosta tilaajasta riippuvasta syystä tai ellei purkamiselle ole tässä sopimuksessa mainittuja syitä, Toimittajalla on oikeus saada korvaus, tehdyn työn lisäksi, osoittamastaan vahingosta ja purkamisesta aiheutuvista menetyksistä. 19.1.5 Jos Tilaaja kohtien 19.1.1 b, 19.1.1 c tai 19.1.2 nojalla purkaa sopimuksen, Toimittajalle maksetaan korvaus suoritetusta ja hyväksytystä työn osasta sovitun veloitusperusteen mukaisesti. Keskeneräisestä suunnittelutehtävästä tai sen osasta maksetaan korvaus arvioimalla jo suoritetut työt suhteessa niiden kokonaismäärään ja tehdystä työstä maksetaan Toimittajalle vastaava korvaus. 19.1.6 Jos Tilaaja purkaa sopimuksen kohdan 19.1.1 b perusteella, lukuun ottamatta kuolemantapausta, tai 19.1.1 c taikka 19.1.2 perusteella ja purkaminen viimeksi mainitussa tapauksessa johtuu Toimittajan tuottamuksesta, on Toimittaja velvollinen korvaamaan kaikki ne kohtuulliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat Tilaajalle alkuperäisessä sopimuksessa määrätyn palkkion ja erillisten kustannusten lisäksi tehtävän sopimuksenmukaisesta suorittamisesta loppuun. Toimittajalla, hänen oikeudenomistajallaan ja konkurssipesällä on velvollisuus myötävaikuttaa siihen, että Tilaaja saa ottaa haltuunsa Toimittajan toimesta tehdyt suunnitelmat, selvitykset ja muut tiedostot, jotka sisältyvät Toimittajan tehtävään.

11 (11) 19.2 Toimittajan oikeus purkaa sopimus 19.2.1 Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus, jos a) Tilaaja asetetaan konkurssiin b) Hanke peruuntuu tai keskeytetään epämääräiseksi ajaksi c) Toimittajan suoritukselle ilmaantuu sellaisia vaikeuksia tai esteitä, jotka olennaisesti lisäävät tai muuttavat Toimittajan työtä ja joiden ei sopimuksentekohetkellä voida kohtuudella katsoa olleen tai, pitäneen olla Toimittajan tiedossa ja joita hän ei ole voinut kohtuudella poistaa. Korvauksen maksamisessa menetellään kohdan 19.1.3 mukaisesti kuitenkin siten, että jos sopimus puretaan c-kohdan nojalla, Toimittajalla ei ole oikeutta saada korvausta purkamisesta aiheutuvista kustannuksista. 19.2.2 Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus, ellei korjausta tapahdu kohtuullisessa ajassa Toimittajan Tilaajalle tekemästä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, seuraavissa tapauksissa: a) Tilaaja ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan b) Tilaaja estää toimenpiteillään Sopimuksen mukaisen tehtävän suorittamisen tai tehtävän suorittaminen Tilaajan tuottamuksesta käy mahdottomaksi. c) Tilaaja vaatii suorittamaan tehtävän hyvästä teknisestä tai ammatillisesta tavasta poiketen tai d) Tilaaja menettelee muutoin olennaisesti sopimuksen vastaisesti. 20 VOIMASSAOLO Korvauksen maksamisesta menetellään kohdan 19.1.4 mukaisesti. Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Vaihtoehto 1. Projektisopimus Sopimus on voimassa siihen asti kun kaikki sopimuksessa mainitut velvoitteet on täysin täytetty. Vaihtoehto 2. Puitesopimus Tämä Sopimus on voimassa asti. Määräajan jälkeen Sopimuksen voimassaolo jatkuu toistaiseksi, ellei kumpikaan sopijapuoli ole irtisanonut sitä toiselle sopijapuolelle toimitetulla kirjallisella irtisanomisilmoituksella. Irtisanomisaika on kuukautta irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta. Vaihtoehto 3. Määräaikaissopimus Tämä Sopimus on voimassa mikäli sopijapuolet niin haluavat. asti. Määräajan jälkeen Sopimus voidaan uusia, Tätä Sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Paikka ja aika Tilaaja Toimittaja