1(15) SLUSSENIN TORIN RAKENTAMINEN
2(15) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 1.1 Rakennuttaja (johon viitataan jäljempänä tässä asiakirjassa tilaajana)... 4 1.2 Rakennuttaminen ja valvonta... 4 2 RAKENNUSKOHDE... 4 2.1 Rakennuskohde ja paikka... 4 2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 4 3 HANKKEEN URAKKAMUOTO... 4 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus... 4 3.2 Maksuperuste... 4 3.3 Urakkasuhteet... 4 4 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ... 4 4.1 Pääurakka... 5 4.1.1 Pääsuoritusvelvollisuus... 5 4.1.2 Sivuvelvollisuudet... 5 4.1.3 Työmaapalvelut... 5 4.1.4 Työmaan johtovelvollisuudet... 5 5 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA... 5 5.1 Yhteistoiminta koskevat ohjeet... 5 5.2 Työaikataulu... 6 5.3 Turvallisuus... 6 5.4 Työmaajärjestelyt... 6 5.4.1 Työalueet... 6 5.4.2 Liikenne... 6 5.4.3 Putkien, johtojen ja muiden rakenteiden siirrot... 7 5.5 Suunnitelmakatselmus... 7 5.6 Katselmukset ja mittaukset... 7 5.7 Luvat ja ilmoitukset... 7 5.8 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen... 7 6 LAATU... 7 6.1 Laadun varmistus... 7 6.2 Urakoitsijan laadunvarmistus... 7 6.3 Vaihtoehtoiset tuotteet... 8 7 YMPÄRISTÖ... 8 7.1 Ympäristönsuojelu... 8 7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte... 8 7.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö... 8 7.4 Vaarallinen jäte ja pilaantunut maa-aines... 8 8 ASIAKIRJAT... 9 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat... 9 8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys... 9 8.3 Tilaajan määrälaskenta... 9 9 URAKKA-AIKA... 9 9.1 Töiden aloitus... 9 9.2 Rakennusaika... 9 9.3 Välitavoitteet... 9 9.4 Viivästyminen... 10 10 VASTUUVELVOITTEET... 10 10.1 Takuuaika... 10 10.2 Urakoitsijan vakuudet... 10 10.3 Urakoitsijan vakuutukset... 10 10.4 Tilaajan vakuudet... 10
3(15) 11 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS... 11 11.1 Urakkahinnan muodostuminen... 11 11.2 Urakkahinnan maksaminen... 11 11.2.1 Maksuerätaulukko... 11 11.2.2 Ensimmäinen maksuerä... 11 11.2.3 Loppuerä... 11 11.2.4 Maksuaika ja viivästyskorko... 11 11.3 Hintasidonnaisuudet... 11 11.4 Lisä- ja muutostyöt... 12 11.4.1 Lisä- ja muutostyötarjous ja hinnat... 12 12 VALVONTA... 12 12.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet... 12 12.2 Tilaajan valvonta... 12 12.3 Suunnittelijan laadunvalvonta... 12 12.4 Laadunvarmistuksen sanktiot... 12 13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET... 13 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet... 13 13.2 Työvoima... 13 13.3 Kirjaukset... 14 13.4 Työmaakokoukset... 14 13.5 Viranomaistarkastukset... 14 14 VASTAANOTTOMENETTELY... 15 14.1 Yleistä... 15 14.2 Vastaanottotarkastus... 15 14.2.1 Vastaanottotarkastus... 15 14.3 Tarkastuskustannukset... 15 14.4 Luovutusasiakirjat... 15 15 ERIMIELISYYDET... 15 15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen... 15
4(15) 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennuttaja (johon viitataan jäljempänä tässä asiakirjassa tilaajana) Nimi: Siuntion kunta, Osoite: Puistopolku 1, 02580 Siuntio Y-tunnus: 0131156-4 1.2 Rakennuttaminen ja valvonta Nimi: Osoite: Siuntiontie 504, 02580 Siuntio Puhelin: 044-386 1180 Sähköposti: mira.saarentaus@siuntio.fi 2 RAKENNUSKOHDE 2.1 Rakennuskohde ja paikka Rakennuskohteena on Slussenin asemakaava-alueella sijaitseva kivetetty tori siihen liityvine maa- ja viimeisteilytöineen sisältäen mm. vesihuoltotöitä, kaapelointitöitä, kivetystöitä sekä viheristutustöitä. Osoite: Störsvikintie (Slussen/Hevoshaka), 02580 Siuntio 2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakkatarjouksen tekijöiltä edellytetään tutustumista rakennuspaikkaan, niissä vallitseviin olo-suhteisiin ja nykyiseen käyttötapaan. 3 HANKKEEN URAKKAMUOTO 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 3.2 Maksuperuste 3.3 Urakkasuhteet Urakka on kokonaisurakka, jossa rakennusurakoitsija toimii YSE 1998:n mukaisena pääurakoitsijana ja on myös VNa 205/2009 mukainen päätoteuttaja, jolla vastuu rakennustyön turvallisuudesta. Jäljempänä tässä urakkaohjelmassa käsitteellä urakoitsija tarkoitetaan tilaajan kanssa sopimuksen tekevää pääurakoitsijaa. Urakka suoritetaan kiinteähintaisena kokonaishintaurakkana. Urakoitsija voi antaa osan urakkasuoritukseensa kuuluvista töistä aliurakoitsijoille, joiden työsuorituksista urakoitsija vastaa kuten omastaan. Kaikki aliurakoitsijat on hyväksytettävä tilaajalla hyvissä ajoin ennen näille annettavien töiden alkamista. 4 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ
5(15) 4.1 Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät jäljempänä tarkennettujen YSE:n 1-4 :n lisäksi kaikki tekniset työt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. 4.1.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan sisältyy kohteen rakentaminen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ja niiden esittämässä laajuudessa kaikkine töineen ja hankintoineen siten, että työn lopputulos, rakenteet ja tekniset järjestelmät, niiden osat ja käytetyt rakennusaineet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tämä koskee myös rakenteiden tai niiden osien toimivuutta. Urakoitsijan tulee sisällyttää tarjoukseensa yhden vesi- ja viemäriliittymän teko torin läpi sen takana olevalle kiinteistölle kadun reunasta. Tilaaja tarkentaa urakan alkaessa suunnitelmista toistaiseksi puuttuvan vesi- ja viemäriliittymän kohdan. Suunnitelmissa esitettyä maanpäällistä palopostia ei rakenneta tässä urakassa. Suunnitelmissa esitetyt suojatiemaalaukset sekä liikennemerkit kuuluvat tähän urakkaan. Suunnitelmista poiketen valaistuskaapelointi tapahtuu torin pohjoispäästä. Urakan alkaessa tarkentuu sijainti tulevalle Carunan jakokaapille, jonka asentaminen kuuluu urakkaan. Urakoitsijan tulee olla yhteydessä N3M Power Oy:hyn ja sopia heidän kanssaan valaistuskaapeloinneista sekä Carunan jakokaapista kustannuksellaan. N3M Power Oy toimii alueella Carunan sekä valaistuskaapeloinneista vastaavana toimijana. Rakennusurakkaan kuuluvat katselmukset (esitetty kohdassa 5.6) toimitetaan urakoitsijan kustannuksella. 4.1.2 Sivuvelvollisuudet YSE:n mukaisesti. 4.1.3 Työmaapalvelut YSE:n mukaisesti, seuraavin tarkennuksin: 4.1.4 Työmaan johtovelvollisuudet YSE:n mukaisesti. 5 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Yhteistoiminta koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoidensa töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä tilaajalle tiedoksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta.
6(15) 5.2 Työaikataulu 5.3 Turvallisuus 5.4 Työmaajärjestelyt 5.4.1 Työalueet 5.4.2 Liikenne Urakoitsija on yhteydessä ja sopii kaapeliputkituksista N3M Power Oy Ab:n kanssa, joka edustaa Elisaa sekä valaistuskaapelointia alueella. Urakoitsija hoitaa kustannuksellaan putkitustyöt materiaaleineen päivineen. Pääurakoitsijan on laadittava YSE 5 :stä poikkeava työaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta mutta kuitenkin ennen töiden aloittamista. Työaikatauluun on merkittävä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt ja tilaajan erillishankinnat. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työmaahan liittyvät erityiset turvallisuusvaatimukset on esitetty urakan turvallisuusasiakirjassa. Pääurakoitsijan on laadittava työmaan turvallisuusopas, joka annetaan jokaiselle työmaan työntekijälle työnopastuksen yhteydessä. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta sekä tilaajan hyväksyminen alueiden käytölle. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan työmaakilven hankinnasta, pystyttämisestä valvojan osoittamaan paikkaan sekä kylttien purkamisesta ja poisviemisestä. Kulku kiinteistöihin työn aikana ei saa estyä, ja työt tulee tehdä siten, että väliaikaisilla liikennejärjestelyillä voidaan kaduilla jatkuvasti liikennöidä. Erityisesti urakoitsijan tulee ottaa huomioon melontakeskukselle kulkeva liikenne ja taata tälle jatkuva pääsy kiinteistölle. Urakoitsijan on varmistuttava pelastuslaitoksen esteettömästä liikkumisesta alueella koko rakennusurakan aikana. Urakoitsijan on pidettävä kaikki yleisen liikenteen liikenne- ja katualueet liikennöitävässä ja urakka-asiakirjojen määrittämässä kunnossa eikä niitä saa ilman asianomaisen kaduntai tienpitäjän lupaa sulkea. Urakoitsijan on järjestettävä rakennustöiden vuoksi tieyhteyden menettäneille kiinteistöille tilapäiset kulkuyhteydet. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai vaaraa aiheuttamatta. Liikennejärjestelyt on hoidettava siten, että liikenne sujuu mahdollisimman joustavasti ja että olemassa olevilla teillä tai urakoitsijan tekemillä väliaikaisilla teillä voidaan liikennöidä siihen asti, kunnes liikenne johdetaan uusille teille. Kaikki väylien kunnossapitotoimet kuuluvat urakkaan. Rakennustyöt on suoritettava siten, että liikenne voi kulkea turvallisesti ja ilman vaikeuksia sekä vahingonvaaraa. Urakoitsija vastaa kaikista rakennusalueella mahdollisesti tapahtuvista urakoitsijan työstä ja
7(15) toimenpiteistä sekä laiminlyönneistä aiheutuvista vahingoista liikenteelle ja tiekäyttäjille. 5.4.3 Putkien, johtojen ja muiden rakenteiden siirrot Urakoitsijan tulee selvittää olemassa olevien maanalaisten johtojen ja laitteiden sijainnit ennen rakennustöiden aloittamista. Urakoitsija vastaa suunnitelmissa esitetyistä operaattoreiden tai energialaitosten siirroista ja väliaikaisista nostoista sivuun kustannuksellaan johtojen ja putkien omistajien ohjeiden mukaisesti. 5.5 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään tarvittaessa urakkasopimuksen tekemisen jälkeen. Lisäksi pidetään tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 5.6 Katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään kiinteistön omistajien kanssa aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten, ja josta tilaaja tekee muistion. Katselmuksiin osallistuvat lisäksi urakoitsijan ja tilaajan edustajat. Kiinteistökatselmuksista laaditaan allekirjoitettava pöytäkirja. Muista erikseen sovittavista katselmuksista laaditaan muistio tiedoksi. 5.7 Luvat ja ilmoitukset Työsuoritukseen liittyvien kaikkien muiden lupien hankkimisesta ja urakoitsijan toimintaan liittyvien ilmoitusten antamisesta huolehtii pääurakoitsija. Pääurakoitsija on velvollinen toteuttamaan työn mahdollisissa viranomaisluvissa tai -ilmoituksissa velvoitetulla tavalla huomioon ottaen työaikaan liittyvät rajoitukset. Pääurakoitsija vastaa siitä, että kaikki tarkastustoimitukset tulevat pidetyksi. 5.8 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Tilaaja toimittaa urakoitsijalle sähköisessä formaatissa suunnitelmat. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 6 LAATU 6.1 Laadun varmistus Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. 6.2 Urakoitsijan laadunvarmistus
8(15) Urakoitsija toteuttaa kelpoisuusasiakirjan mukaiset laadunvarmistustoimenpiteet ja laatii niihin liittyvät kirjalliset suoritukset. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Kaikista laatupoikkeamista on laadittava viikon sisällä poikkeaman havaitsemisesta poikkeamaraportit, jotka on toimitettava tiedoksi rakennuttajalle. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Kaikista laatupoikkeamista on laadittava viikon sisällä poikkeaman havaitsemisesta poikkeamaraportit, jotka on toimitettava tiedoksi tilaajalle. 6.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 7 YMPÄRISTÖ Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen tilaajan hyväksyminen. 7.1 Ympäristönsuojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset, esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. 7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Työmaa-alueelta irrotettava maa- ja kiviaines, purettavat rakennusosat sekä raivaus ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. 7.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö Urakoitsijan edellytetään purkavan tuotteet mahdollisimman ehjinä sekä pyrkivän myymään tai luovuttamaan mahdollisimman suuren osan purkumateriaaleista samoin kuin ylijäämätuotteista hyötykäyttöön. Urakoitsijan tulee purkumateriaalien osalta ottaa huomioon purkuluvan vaatimukset. 7.4 Vaarallinen jäte ja pilaantunut maa-aines Rakennuskohteessa ei ole tilaajan tiedossa olevaa vaarallista jätettä eikä pilaantunutta maaainesta. Mikäli kohteesta löytyy vaarallista jätettä, tai pilaantunutta maa-ainesta, tulee tästä välittömästi ilmoittaa tilaajalle.
9(15) 8 ASIAKIRJAT 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi tilaajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle sähköisenä sarjana. Tarvitsemansa paperisarjat urakoitsija hankkii kustannuksellaan. 8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjoja noudatetaan alla esitetyssä järjestyksessä, joka poikkeaa YSE 1998:n 13 :n 1. momentin mukaisesta. A Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus (pohjana käytetään lomaketta RT 80260, ellei toisin sovita) 2. Sopimusneuvottelupöytäkirja 3. Tarjouspyyntökirje ja laskenta-aikaiset lisätiedot 4. Tämä urakkaohjelma 5. Turvallisuusasiakirja liitteineen 6. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 7. Urakoitsijan tarjous 8. Maksuerätaulukko B Tekniset asiakirjat 9. Suunnitelmapiirustukset Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, normeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 8.3 Tilaajan määrälaskenta 9 URAKKA-AIKA 9.1 Töiden aloitus 9.2 Rakennusaika 9.3 Välitavoitteet Tilaaja ei ole tehnyt määrälaskentaa. Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai aikaisemmin jos tilaaja antaa kirjallisen luvan hankintojen tai töiden aloittamiseen. Töiden on oltava täysin valmiina vastaanottotarkastusta varten viimeistään 31.9.2017. Urakassa ei ole välitavoitteita.
10(15) 9.4 Viivästyminen Mikäli urakoitsijan työsuoritus viivästyy kohdassa 9.2 mainitusta sopimuksen mukaisesta valmistumisajasta ilman, että urakoitsija voi hyväksyttävästi esittää YSE 1998:n.ssä 8, 19, ja 20 esitettyjä syitä viivästymisen aiheuttajaksi, peritään urakoitsijalta viivästymissakkoa, jonka suuruus YSE:stä poiketen on kultakin työpäivältä 0,2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 10 VASTUUVELVOITTEET 10.1 Takuuaika Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, jonka pituus on kaksi vuotta. Urakoitsijan suoritukseen, jota takuu koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt. Takuun nojalla korjatuille tai uusituille rakenteille, laitteille ja/tai osille annetaan yhden (1) vuoden lisätakuu samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäinen takuu. 10.2 Urakoitsijan vakuudet Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle rakennusaikaisen vakuuden, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Sen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta yli urakka-ajan. Vakuus on otettava tilaajan nimiin. Rakennusaikainen vakuus on kuitenkin pidettävä voimassa työsuorituksen syystä tai toisesta viivästyessä, kunnes urakkasuoritus on vastaanotettu, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja takuuajan vakuus toimitettu (Poikkeaa YSE 1998:n 36 :n 8. momentista). Takuuajan vakuuden tultua voimaan em. ehtojen täytyttyä, rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle. Takuuajan vakuuden suuruus on 5 % urakan lopullisesta arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta lisä- ja muutostöineen. Takuuajan vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään joko raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, rahalaitokseen tehty rahatalletus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus. 10.3 Urakoitsijan vakuutukset 10.4 Tilaajan vakuudet Urakoitsijan on otettava kustannuksellaan rakennuskohteelle YSE 1998:n 38 :n mukainen rakennustyövakuutus koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin ja sen suuruuden tulee olla 1,3 kertaa urakkasumma. Vakuutus tulee hyväksyttää tilaajalla ja sen tulee kattaa myös asiakirjoissa esitetyt tilaajan hankinnat. Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus ja sen vakuutusmäärä tulee olla vähintään riittävä. Vastuuvakuutusten sopimusehdot on toimitettava pyydettäessä tilaajalle. Tilaaja ei aseta vakuutta.
11(15) 11 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 11.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta ilman arvonlisäveroa. 11.2 Urakkahinnan maksaminen 11.2.1 Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon laadinnassa on otettava huomioon mm. seuraavat seikat: - maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei tilaajan maksama maksuerä ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo - urakkahinta on jaettava maksueriin selvästi määriteltävien tavoitteiden perusteella - maksuerän on käsitettävä sekä materiaali että sisältyvä työ Omistusoikeus urakkasopimukseen sisältyvään rakennustavaraan ja työsuoritusten tuloksiin siirtyy tilaajalle kunkin urakkasuorituksen maksuerän osalta ao. maksuerätaulukon mukaisen maksun tapahduttua. Ennakkoa ei makseta. Maksut hyväksytystä työstä maksetaan maksuerien mukaisesti laskua vastaan. 11.2.2 Ensimmäinen maksuerä 11.2.3 Loppuerä Ensimmäinen maksuerä on suuruudeltaan enintään 5 % urakkahinnasta. Se voidaan maksaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, työt on aloitettu, rakennustyövakuutus otettu ja rakennusaikainen vakuus on toimitettu tilaajalle. Viimeinen maksuerä (loppuerä) on suuruudeltaan vähintään 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä voidaan maksaa, kun urakka on täysin valmiina vastaanotettu, taloudellinen loppuselvitys tehty ja luovutusasiakirjat sekä takuuajan vakuus luovutettu tilaajalle. 11.2.4 Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut toimitetaan tilaajalle sen jälkeen, kun tilaajan nimeämä valvoja on todennut laskun edellytyksenä olevan työvaiheen tehdyksi ja laskun maksukelpoiseksi. Laskujen maksuaika on 21 pv netto hyväksytyn laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 11.3 Hintasidonnaisuudet
12(15) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Hinta- ja palkkatason muutosten, sekä arvonlisäveron tai muiden valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden aiheuttamien kustannusvaikutusten suhteen noudatetaan YSE 1998:n 49 :ää. 11.4 Lisä- ja muutostyöt Urakoitsija on velvollinen suorittamaan muutos- ja lisätöitä YSE 1998:n mukaisesti. 11.4.1 Lisä- ja muutostyötarjous ja hinnat 12 VALVONTA Rakennussuunnitelmien muuttamisen ja lisätöiden teettämisen vaikutuksista urakkahintaan on sovittava kirjallisesti. Muutokset ja lisäykset on selväsi osoitettava urakoitsijalle ja urakoitsijan on tehtävä ja tilaajan käsiteltävä tarjous viipymättä. Muutosta tai lisäystä ei saa ryhtyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkahintaan ja - aikaan on kirjallisesti sovittu. Urakoitsijan tulee antaa muutos- tai lisätyön vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Muutos- ja lisätöissä noudatetaan sopimusasiakirjoissa määriteltyjä yksikköhintoja tai näiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja yksikköhintoja. Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan, ellei tilaaja ota sitä itse toteuttaakseen. Omakustannushinnan osalta noudatetaan YSE 1998:n 47 :ää. 12.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet 12.2 Tilaajan valvonta Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättävät Siuntion kunnan vastuuhenkilöt heille annettujen tilausoikeuksien puitteissa. Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa YSE:n mukaisesti. Tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta. 12.3 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työstä tulee suunnitelmien mukainen mutta heillä ei ole oikeutta sopia muutoksista suoraan urakoitsijan kanssa vaan kaikki muutokset sovitaan tilaajan kanssa. 12.4 Laadunvarmistuksen sanktiot Mikäli urakoitsija laiminlyö sovittujen tehtäviensä ja velvollisuuksien hoitamisen, tullaan urakoitsijalta perimään rahallinen rangaistus eli sakko seuraavan taulukon mukaisesti: Kirjallisen muistutuksen tai sakon perusteena olevat tehtävien laiminlyönti-kategoriat (1,2,3,4,5,6,7) urakkakohtaiset samasta laiminlyöntikategoriasta annetut huomautuskerrat ja niiden sakot 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat 1. Vakavat laiminlyönnit liittyen 1 000 2 000 3 000
13(15) liikenteen hoitoon ja liikennejärjestelyihin, niistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen. Esimerkiksi seuraavat: - Toiminta vastoin liikenteenohjaussuunnitelmaa tai ilman tienpitäjän lupaa. - Suoritettavaan työhön nähden riittämätön pätevyys tai tieturvakoulutuksen laiminlyönti. - Toiminta vastoin muita edellytettäviä lupia tai niiden vastainen toiminta. - Puutteet/virheet työmaan henkilöluettelossa (Vna 205/2009, 13 ). - Suunnitelman vastainen toiminta kaivantojen tuentojen tai kaivantojen luiskakaltevuuksien suhteen. 2. Kaikki muut laiminlyönnit liittyen liikenteen hoitoon ja liikennejärjestelyihin, niistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen. Esimerkiksi seuraavat: - Tietyömaasta varoittavien merkkien tai kylttien puuttuminen. - Kevyen liikenteen järjestelyjen puutteellisuudet. - Asianmukaisten varoitusvaatteiden tai henkilösuojainten käytön laiminlyönti. - Kaivantojen suoja-aitausten puutteet. 3. Laiminlyönti työturvallisuutta koskevien asiakirjojen laatimisessa, jonka vuoksi tilaajan VNA 205/2009 mukaisen huolehtimisvelvollisuuden täyttäminen vaarantuu. 4. Laatusuunnitelman vastainen toiminta sekä ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit. 5. Urakan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (mm. laaturaportissa tai työmaapäiväkirjassa) on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja. 6. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa. 1 000 2 000 5 000 3 000 5 000 ja urakoitsijan edustajan vaihto kirjallinen 1 000 2 000 muistutus 1 500 2 500 5 000 kirjallinen muistutus 1 000 2 000 10 000 ja urakoitsijan edustajan vaihto 13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 13.2 Työvoima Urakoitsijalla tulee olla työmaalla YSE 1998:n 56 1. momentin mukainen vastaava työnjohtaja ja aliurakoitsijoilla nimetyt em. pykälän 2. momentin mukaiset vastuuhenkilöt. Tilaajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä vastaava työnjohtaja ja vaatia työn aikana pätevän syyn ilmetessä tämän vaihtamista. Urakoitsijan edustajan tulee olla tilaajan tavoitettavissa ja aina tarvittaessa työmaalle saatavissa. Hänen tulee olla suomen kieltä taitava. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö.
14(15) 13.3 Kirjaukset 13.4 Työmaakokoukset Urakoitsijalla tulee olla urakkasuoritusta varten riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Valitun tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaa henkilöstöä ei saa vaihtaa urakan aikana ilman tilaajan hyväksyntää. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, jossa näkyy henkilön veronumero. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työtekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Urakoitsijalla on velvollisuus pitää luetteloa kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työntekijöistä. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat urakoitsijalle (päätoteuttaja). Em. luettelo voi toimia samalla kulkulupaluettelona. Luettelo on oltava työmaalla tilaajan ja viranomaisten tarkastettavissa. Urakoitsija on velvollinen ylläpitämään tietoja työmaalla olevista ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeuden perusteista. Tiedoista tulee käydä ilmi kunkin yksittäisen työtekijän henkilötiedot sekä se, perustuuko työntekijän työnteko-oikeus EU- tai ETA maan kansalaisuuteen, voimassaolevaan työntekijän oleskelulupaan vai muuhun laissa säädettyyn työteko-oikeuden perustavaan seikkaan. Tietojen tulee olla sellaisessa muodossa, että ne ovat vaadittaessa nopeasti ja helposti saatavilla. Urakkasopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka tilaajan valvoja säännöllisesti kuittaa saneensa tiedoksi. Pääurakoitsijalla on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan muiden urakoitsijoiden tekemät työmaan kulkua koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää tilaajalle ja toinen pääurakoitsijalle. Pääurakoitsijan pitämään työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä hankkeen etenemiselle. Työmaan projektikieli ja asiakirjojen kieli on suomi. Työmaakokouksia pidetään 3 5 viikon välein. 13.5 Viranomaistarkastukset Tilaajalla on oikeus ilmoittaa valitun tarjoajan nimi- ja yhteystiedot sekä hankittavan palvelun perustiedot palvelun kohteen sijaintipaikan verovirastolle neljännesvuosittain sopimuskauden aikana. Ilmoitettavia tietoja ovat tarjoajan nimi, Y-tunnus, tililaji ja euromäärä.
15(15) 14 VASTAANOTTOMENETTELY 14.1 Yleistä Urakan vastaanottotarkastuksessa todetaan, onko aikaansaatu työn tulos sopimus- ja tarjouspyyntöasiakirjojen määräysten mukainen. Urakoitsija esittää vastaanottotarkastusta tilaajalle kaksi viikkoa ennen haluttua ajankohtaa. Mikäli vastaanottotarkastuksessa todetaan niin paljon puutteita, ettei tilaaja ota vastaan urakkasuoritusta, suoritetaan urakoitsijan kustannuksella vastaanottotarkastus uudelleen erikseen sovittavana ajankohtana. Vastaanottomenettelyjä ja luovutusasiakirjojen sisältöä on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa mm. verkoston rakennustyön kelpoisuusasiakirjassa. 14.2 Vastaanottotarkastus 14.2.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n ja teknisten asiakirjojen mukaisesti. Oman työn tarkastuksen (itselle luovutus) tulee olla vastaanottotarkastukseen mennessä suoritettuna ja sen pöytäkirja toimitettuna tilaajalle. 14.3 Tarkastuskustannukset 14.4 Luovutusasiakirjat Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Verkoston rakennustyön kelpoisuusasiakirja on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. 15 ERIMIELISYYDET 15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riita-asiat, joita asianosaiset eivät saa keskenään sovituksi, jätetään alueellisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.