HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI OLE NIIN KIRELLINEN ETTEI SITÄ VOIDA SUORITTAA TURVALLISESTI!!!

ab SKa-Plan oy PURKUOHJELMA PURKUOHJELMA Tilaaja Kårkulla Samkommun Purkukohde Rakennus 2 Talot A, B ja C Kårkullavägen 142, 21600 PARAINEN Tämä ohjelma koskee seuraavia urakoita: Purkutyöt HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI OLE NIIN KIRELLINEN ETTEI SITÄ VOIDA SUORITTAA TURVALLISESTI!!! ab Ska-Plan oy Rantatie 18 21600 PARAINEN Internet: www.ska-plan.com

SISÄLLYSLUETTELO: 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde 1.2 Rakennuttaja = Tilaaja 1.3 Rakennuttamistehtävät, valvonta ja suunnittelu 1.4 Hankintamenettely 1.5 Ilmoittautuminen tarjouskilpailuun 1.6 Tutustuminen rakennuspaikkaan 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 2.2 Maksuperuste 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Yleistä 3.2 Tilaajan hankinnat ja erillisurakat 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Toteutuksen yleisjärjestelyt 4.2 Työaikataulu 4.3 Työmaajärjestelyt 4.4 Luvat 4.5 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 5 LAATU 5.1 Urakoitsijan laadunvalvonta 5.2 Suunnittelijan laadunvalvonta 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö 6.4 Ongelmajäte ja pilaantunut maa-aines 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 7.2 Urakkasopimusasiakirjat 7.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys 7.4 Asiakirjojen julkisuus 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Työaika 8.4 Viivästyssakko ja vahingonkorvaus 9 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika 9.2 Vakuudet 9.3 Vakuutukset 9.4 Tilaajan vakuudet 9.5 Vartiointi

10 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 10.2 Urakkasumman maksaminen 10.3 Hintasidonnaiset 10.4 Muutostyöt 10.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan 11 VALVONTA 11.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet 11.2 Rakennuttajan valvonta 11.3 Sunnittelijan valvonta 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.2 Kulkuluvat 12.3 Kirjaukset 12.4 Työmaakokoukset 12.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 12.6 Viranomaiskatselmukset 12.7 Työaikainen sähkö, vesi ja viemäri 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus 13.2 Luovutusasiakirjat 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 15 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 15.1 Yleistä 15.2 Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt 15.3 Työmaan järjestys ja siisteys 15.4 Turvallisuus 15.5 Asbestipurku 16 TYÖNANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET 17 TARJOUS 17.1 Tarjouksen muoto 17.2 Tarjoukseen liitettvävät todistukset 17.3 Tarjouksen voimassaoloaika 17.4 Tarjouksen tekeminen 17.5 Tarjousten avaus 1768 Lisätiedot

1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA JA HANKINTAMENETTELY 1.1 Rakennuskohde Rakennus 2 Talot A,B ja C Osoite: Kårkullavägen 142, 21600 PARAINEN 1.2 Rakennuttaja = Tilaaja Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142 21610 KIRJALA 1.3 Rakennuttamistehtävät, valvonta ja suunnittelu Ab SKa-Plan Oy Rantatie 18 21600 PARAINEN Kiinteistöpäällikkö: Peter Blomgren puhelin: 0247 431 214, sähköposti: peter.blomgren@karkulla.fi Jim Karlsson, puh: 040-5618319, sähköposti: jim.karlsson@ska-plan.com 1.4 Hankintamenettely Hankinta tehdään julkisena hankintana ja asiasta ilmoitetaan nettipalvelussa HILMA:ssa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. 1.5 Ilmoittautuminen tarjouskilpailuun Tarjoajan tulee ilmoittautua tarjouskilpailuun sähköpostitse osoitteeseen jim.karlsson@ska-plan.com viimeistään 12.3.2017 klo. 12.00 mennessä. Ilmoitusviestin sähköpostiviestikenttään merkintä Purkutyö Rakennus 2. Tarjoajan on ilmoittautumisen yhteydessä esitettävä sähköpostiosoite johon mahdolliset lisäkirjeet sekä hankintapäätös lähetetään. Tarjoaja vastaa itse antamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta sekä toimivuudesta. Vain tarjouskilpailuun ilmoittautuneilta urakoitsijoilta tulleita tarjouksia hyväksytään mukaan tarjouskilpailuun, muut tarjoukset hylätään. 1.6 Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Näyttö kohteessa järjestetään torstaina 9.3.2017 klo 14.00 ja maanantaina 13.3.2017 klo 14.00. Näyttöön pyydetään ilmoittamaan samalla kuin ilmoittaudutaan tarjouskilpailuun sähköpostitse osoitteella jim.karlsson@ska-plan.com. Rakennuspaikka esittelee Jim Karlsson, puh: 040-5618319. 2 HANKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuoto on kokonaisurakka. Purku-urakoitsija toimi purkutöiden osalta myös kohteen päätoteuttajana sekä työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana. 2.2 Maksuperuste 3 PURKU-URAKKA JA SEN SISÄLTÖ 3.1 Yleistä Purku-urakka suoritetaan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Kohde: Purettava kokonaisuus koostuu kolmesta asuinrakennuksesta. Rakennukset ovat betonirunkoisia ja rakennukset ovat rakennettu vuonna 1961. Rakennuksissa on kahden asuinkerrosten lisäksi kellarikerros. Rakennusten yhden kerroksen pohjapinta-ala on noin 160 m2

Asbestipurku: Rakennuksissa on asbestia ja kohteessa on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus, Wise Group Finland Oy 13.2.2017. Asbestipitoiset rakenteet ja materiaalit poistetaan rakennuksista valtioneuvoston antamien säädöksien mukaisella menetelmällä ennen muiden rakenteiden ja rakennusosien purkamista. Myös asbestijäte on käsiteltävä näiden säädöksien ja tämän ohjelman muissa kohdissa määritetyllä tavalla. Asbestipurku- ja muita purkutöitä tehtäessä on noudatettava asbesti- ja haittaainekartoitusraportissa annettuja ohjeita sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Urakkaan kuuluvat työt: Purku-urakkaan kuuluu rakennusten purku kokonaisuudessaan sekä alueen siistiminen ja tasaaminen puhtailla täytemailla suunnitelmien mukaisesti. Purku-urakkaan kuuluvat seuraavat työt: - Rakennusten purku kokonaisuudessaan sisältäen perustukset, runko, vesikatto, talotekniikka, portaat, kuistit, katokset, terassit, kaiteet, pihalaatoitukset, pihavarusteet, irtaimisto, asbestipurkutyöt, jätekuljetukset ja maksut. Kiviaineksen rungon osia ei saa käyttää murskattuna maatäytteenä. - A-rakennuksen kaukolämpökeskuksen muutostyöt sisältäen liitoskaivot sekä kaivojen välinen lämpöjohtolinjan rakentaminen lvi-suunnitelman mukaan. Liitoskaivo 1 on oleva kaivo ja liitoskaivo 2 on uusi kaivo. Kaikki tarvittavat putkityöt ja siihen tarvittavat materiaalit kuuluvat tähän urakkaan. - Lämpö- ja vesijohtojen purkutytöt ja tulppaus. - Viemäriputkien purkutytöt ja tulppaus. - Alueen maisemointiin tarvittavat kaivu- ja täyttötyöt suunnitelmien mukaisesti. - B-rakennuksen muovimattopinnoitteiden tarkastaminen ennen purkutöiden aloittamista haitta-ainekartoituksen kohdan 1.1 ja 5.2 mukaan. - Suunnitelmiin merkattujen puiden kaataminen ja poiskuljettaminen sisältäen kantojen poistaminen. - Työmaa-alueen rajaaminen vähintään 2 metriä korkealla metalliaidalla koko työn ajaksi. Urakan toteuttamisessa on noudatettava työsuojelulain velvoitteita. Alueella voimassa olevat jätehuoltomääräykset ja ympäristösuojelumääräykset on noudatettava: - Paraisten kaupungin jätehuoltomääräykset; o Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset 3.12.2014 - Paraisten kaupungin ympäristösuojelumääräykset: o Länsi-Turunmaan kaupunki 6.9.2011 3.2 Tilaajan hankinnat ja erillisurakat Tilaaja kytke rakennuksen pääkeskus jännitteettömäksi ennen purkutöiden alittamista. Lvisuunnitelmassa, Insto. Sainio LVI-1040, esitetty Vaihe 2; uuden lämmityskontin asennus on tilaajan hankinta. Purkutöiden aikana tilaajalla ei ole urakka-alueella muita hankintoja tai urakoita. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Toteutuksen yleisjärjestelyt Purku-urakoitsija vastaa purkutyösuunnitelman laadinnasta ja sen hyväksymisestä tilaajalla, työnsuojeluviranomaisilla ja rakennusvalvontaviranomaisilla. Purkutyösuunnitelmassa esitetään ainakin seuraavat asiat:

Kohteen esittely: työmaan yleistiedot työmaan henkilöstö ja vastuuhenkilöt purettavien rakenteiden materiaalit ja määrät asbestin sijainti purkutyösuunnitelman laatijat Purkutyö: työmenetelmät, koneet ja laitteet ja niiden painot purkutyö ja purkujätteen siirrot purkujätteiden lajittelu ja hävittämismenetelmät aikataulu ja purkamisjärjestys rakenteiden kantavuus sekä tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistamiset Työturvallisuus: pölyntorjunta meluntorjunta putoamissuojauksen järjestäminen eri vaiheissa yleiset suojelutoimenpiteet Yhteistyö työmaalla: töiden johtaminen ja töiden valvonta työnopastus jakelu ja tiedottaminen eri osapuolille 4.2 Työaikataulu Kohteen purkutyöt on tehtävä yhtäjaksoisesti siitä ajankohdasta alkaen, minkä urakoitsijan on ilmoittanut. Purku-urakoitsija on laadittava purkutöistä aikataulun. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. Aikataulun toteutumista seurataan tarvittaessa työmaakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksissa. 4.3 Työmaajärjestelyt Purku-urakoitsija laatii työmaan käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitettävä tarvittavien työmaa-, varasto- ja sosiaalitilojen sekä autopaikkojen sijoittelu. Kaikkien tilojen kustannukset kuuluvat purku-urakkaan. Jätehuollon kustannukset ja hoito kuuluu purku-urakoitsijalle. 4.4 Luvat Tilaaja hankki kohteelle tarvittava purkulupa. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija mm. asbestipurkulupa. Urakoitsija on oltava aluehallintoviraton valtuuttama asbestipurku-urakoitsija ja asbestipurkutöitä saa tehdä vaan asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö. Kaikilla työmaalla työskentelevillä työntekijöillä on oltava voimassaoleva työturvallisuuskortti. Tulitöitä tekeviä työntekijöillä on lisäksi oltava tulityökortti. 4.5 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin kolme sarjaa laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista. Muut kopiosarjat kustantaa urakoitsija.

5 LAATU 5.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja mahdollisten aliurakoitsijoiden osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Purku-urakoitsijalla on ennen töiden luovutusta suoritettava dokumentoitu itselleluovutus. 5.2 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvonta suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaajan hyväksyttävä. 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida haitalliset ympäristövaikutukset. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines Puhdas, ei purkujätettä sisältävä, maa-ainesta saa käyttää alueen maisemointiin. Muu irrotettava maa-, kivi- ja puuaines on kuljetettava pois työmaalta. Maa-aineisten poiskuljettaminen jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Rakennusosien murskaaminen ja niiden käyttö täyttömateriaalina ei hyväksytä. 6.2.2 Kojeet ja laitteet Rakennuksissa olevat kojeet ja laitteet puretaan. Niiden purkutyöt ovat osaa tämä urakkaa. 6.2.3 Raivaus- ja purkujäte Purettavat rakennusosat sekä raivaus ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat purku-urakoitsijoille. Urakoitsijalla on pidettävä kirjaa syntyvistä jätteistä. Töiden valmistuttua urakoitsijalla on esitettävä tilaajalle ja viranomaisille selvityksen purkumateriaalien ja purkujätteiden käsittelystä. Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: - laji ja määrä - hyödyntäminen/kierrätys - käsittely/loppusijoituspaikka Purkujätteen välivarastointi työmaalla on ehdottomasti vältettävä. 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö Tilaaja edellyttää rakennusosien kierrätystä. Urakoitsijalla on pyrittävä myymään tai luovuttamaan mahdollisimman suuren osan ylijäämätuotteista hyötykäyttöön. 6.4 Ongelmajäte ja pilaantunut maa-aines Rakennuksissa on asbestia. Kohteessa on suoritettu asbestikartoitus. Asbestia purettaessa on noudatettava siihen asetetut määräykset. Asbestijätteenkuljetuksista on laadittava siirtoasiakirja sekä loppusijoituspaikasta on toimitettava todistus. 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Tarjouspyyntöasiakirjat voidaan ladata sivulta www.karkulla.fi/upphandling/purkutyo-rakennus2

7.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT 80260. Urakassa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660. Urakkasopimukseen liitetään tämä purkuohjelma liitteineen, turvallisuusasiakirja, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous, mahdolliset urakkaneuvottelupöytäkirjat, mahdolliset suunnitelmakatselmuspöytäkirjat sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, piirustukset ja muut asiakirjat. Urakkasopimus tehdään kiinteänä kokonaishintaurakkana. 7.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (RT 16-10660) 13 :ään tehdyin lisäyksin ja täsmennyksin seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat: 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 4. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 5. Purkuohjelma 6. Maksuerätaulukko 7. Urakoitsijan tarjous 8. Määrä- ja mittaluettelot 9. Muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat: 10. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 11. Sopimuspiirustukset 12. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on ositettu edellä luetteluissa asiakirjoissa. 7.4 Asiakirjojen julkisuus Hankkeessa noudatetaan julkisen hankinnan periaatteet asiakirjojen julkisuudesta. 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Työaika Työt voidaan aloittaa kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen, urakkasopimus on allekirjoitettu ja purkulupa on myönnetty, kuitenkin viimeistään 2.5.2017. Työt on oltava valmiit viimeistään 30.6.2017. Työaika on arkipäivisin klo 7-17.00. 8.4 Viivästyssakko ja vahingonkorvaus Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään YSE:stä poiketen viivästyssakkoa 1% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta jokaiselta täydeltä työviikolta, kuitenkin 10% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. 9 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika 9.2 Vakuudet Takuuaika on kohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Vakuuksia ei vaadita. Urakkahinta maksetaan kolmessa erässä kohdan 10.2 mukaan.

9.3 Vakuutukset 9.4 Tilaajan vakuudet Tilaaja ei aseta vakuutta. 9.5 Vartiointi 10 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Purku-urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus jonka suuruus on vähintään 1 000 000 /vahinko ja joka kattaa työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle ja tämän osapuolelle aiheutuneet vahingot. Purku-urakoitsija järjestää työmaalle tarpeelliseksi katsomansa vartioinnin. 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. 10.2 Urakkasumman maksaminen 10.2.1 Maksuerätaulukko Purkutyöt maksetaan kolmessa erässä seuraavasti: - 25% urakkahinnasta kun 1/3 rakennuksista on purettu. - 25% urakkahinnasta kun 2/3 rakennuksista on purettu - 50% urakkahinnasta kun kaikki urakkaan kuuluvat työt on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu sekä taloudellinen loppuselvitys pidetty. 10.2.2 Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Laskujen maksamisaika lasketaan alkamaan siitä, kun työmaan paikallisvalvoja on hyväksynyt laskun. Jos tilaaja ei YSE-ehdoista poiketen 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen viivästymiskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Laskutus- tms. lisiä ei hyväksytä. 10.3 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 10.4 Muutostyöt Muutostöissä noudatetaan sopimusehtojen 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisäsnä käytetään 12%. 10.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan YSE 1998 :n 49 mukaisesti. 11 VALVONTA 11.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaajan edustaja Peter Blomgren. 11.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvonta YSE 60-62 :n mukaisesti. Purkutöiden valvojana toimi Jim Karlsson. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana.

11.3 Suunnittelijan valvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeuttaa sopia minkänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Purku-urakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana ja sille kuuluu YSE 1998 mainitut kohteen pääsuoritusvelvollisuudet, työmaan johtovelvollisuudet, työmaapalvelut sekä verolainsäädännön mukaiset ilmoitukset verottajalle yhteisen työmaan työntekijätiedoista. 12.2 Kulkuluvat 12.3 Kirjaukset Purku-urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle viranomaisten vaatima vastaava työnjohtaja sekä riittävä määrä teknisen koulutuksen omaavaa työnjohtoa työn teknisen ja ajallisen sopimuksenmukaisuuden varmistamiseksi. Työmaan kieli on suomi, työnjohtajalla ja varahenkilöllä tulee olla hyvä suomen kielen taito. Urakoitsijan on ilmoitettava omien ja mahdollisten alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, sosiaaliturvatunnukset ja veronumerot tilaajalle tai tilaajan edustajalle viikoittain. Tämä ei vapauta päätoteuttajaa työntekijätietojen ilmoitusvastuusta verottajalle. Työmaalla olevilla työntekijöillä tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä lainmukainen kuvallinen tunniste. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka paikallisvalvoja säännöllisesti kuittaa saanneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. 12.4 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarpeen mukaan. Työmaakokoustilat järjestää tilaaja. 12.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoiminta. 12.6 Viranomaistarkastukset Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämä rakennustyön tarkastusasiakirja sekä pyytää viranomaisilta purkuluvassa vaaditut katselmukset. 12.7 Työaikainen sähkö, vesi ja viemäri Purku-urakoitsijalla on mahdollisuus käyttää tilaajan olevia keskuksia työaikaisena sähkön lähteenä, kuitenkin edellyttäen, että kaikki tarvittavat alamittaus-, liitäntä- yms. asennustoimenpiteet kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Kaikista liitoskaapeleista, johdoista ja letkuista vastaa urakoitsija. Tilaaja luovuttaa vettä, lämpöä sekä sähköä työmaalle omakustannushintaan yllä annetuin ehdoin. Mahdollisista ilmanvaihdon, vesi- ja viemäriverkoston ja sähköverkoston tilapäisjärjestelyistä vastaa pääurakoitsija. 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSEn mukaisesti. 13.2 Luovutusasiakirjat Purkuohjelmassa mainitut asiakirjat, todistukset, selvitykset ja työmaapäiväkirja luovutetaan tilaajalle kansiossa vastaanoton yhteydessä.

14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 15 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 15.1 Yleistä Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti voimassa olevat Valtioneuvoston päätösten mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Purku-urakoitsija vastaa lisäksi kaikista em. päätöksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista. Katso myös Turvallisuusasiakirja. 15.2 Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen, jotka huolehtivat työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. 15.3 Työmaan järjestys ja siisteys Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii työmaata varten työmaasuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston, koneiden ja laitteiden sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jätteiden keräyspaikat ja muut rakennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja työturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat seikat. 15.4 Turvallisuus 15.5 Asbestipurku Urakoitsijoiden tulee noudattaa työmaasuunnitelmaa. Kunkin urakoitsijan on huolehdittava siitä, että urakoitsijan omat materiaalit ovat varastoituna niille osoitetuissa paikoissa ja työstä jäävät jätteet on toimitettu niitä varten oleviin keräyspisteisiin. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla pääurakoitsijalla on oikeus poistaa urakoitsijan tavarat tai jätteet niille kuulumattomilta paikoilta urakoitsijan kustannuksella, jos urakoitsija kehotuksesta huolimatta ei siirrä niitä osoitettuihin paikkoihin. Urakoitsijan on huolehdittava vakuutusyhtiön suojeluehdoista. Työmaa ja käytössä olevat tilat on erotettava toisistaan vakuutusyhtiön suojeluehtojen mukaisesti. Kohteessa on asbestipitoisia rakennusaineita. Näiden purkamisessa on noudatettava Valtioneuvoston määräyksiä. Kohteesta on tehty asbestikartoitus. Asbestikartoitusraportti on osa tarjouspyyntöasiakirjoista. 16 TYÖNANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimusten allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia mahdollisista aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Hankkeessa noudatetaan 1.7.2014 voimaan astuva uusi ilmoitusvelvollisuus rakennustöistä. Urakkaja työntekijätiedoista ilmoitetaan Verohallinnolle. Asia koskee hankkeen kaikki osapuolet.

Ennakonperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja voi ilmoittaa urakoitsijan/aliurakoitsijoiden nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, Y- tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta, urakkasumma) lääninverovirastolle. Työmaan kulkulupa Työmaalla olevilla työntekijöillä tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä lainmukainen kuvallinen tunniste. 17 TARJOUS 17.1 Tarjouksen muoto Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Muutoin voidaan tarjous jättää hyväksymättä. 17.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa seuraavat selvitykset tai todistukset: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä - todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - selvitys vastuuvakuutuksen voimassaolosta, kattamisesta ja maksetuista vakuutusmaksuista. - tilinpäätös viimeisestä tilinpäätöskaudesta (2015) - selvitys tarjoajan luottokelpoisuudesta - yrityksen listaus referenssikohteista missä on esitetty vähintään kolme vastaavan kokoluokan purkutöitä viime kolmen vuoden ajalta. - ehdotus nimettyyn vastaavaan työnjohtajan, sekä tämän referenssiluettelo vastaavien kohteiden tehtävistä - selvitys laatujärjestelmästä - yksikköhintaluettelo - todistus aluehallinon asbestipurkutyön valtuuttamisesta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajanmaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymistä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. 17.3 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolmen kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

17.4 Tarjouksen tekeminen Tarjous on jätettävä tai postitettava suljetussa ja urakoitsijan nimellä varustetussa kuoressa tilaajalle siten että se on perillä viimeistään 21.3.2017 klo 14.00 osoitteessa: Kårkulla samkommun/peter Blomgren Kårkullantie 142 21610 KIRJALA Kuoreen merkintä "Purkutyö- Rakennus 2 " Lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu perille määräajassa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Hankintayksikkö voi perustellusta syystä keskeyttää hankintamenettelyn. Kårkulla Samkommun ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 17.5 Tarjousten avaus ja tarjousten vertailu Tarjoukset avataan tilaajan toimesta, tarjouksen tekijät eivät saa osallistua avaustilaisuuteen. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1.) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2.) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3.) Tarjousten hintavertailu Tarjouspyyntö ei saa olla ehdollinen. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Valintaperusteena on halvin tarjous kelpoisuusehdot täyttävistä tarjoajista. 17.6 Hankintaan liittyvät kysymykset Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle viimeistään 13.3.2017 osoitteeseen jim.karlsson@ska-plan.com tai peter.blomgren@karkulla.fi. Ilmoitusviestin sähköpostiviestikenttään merkintä Purkutyö Rakennus 2 Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään sähköpostilla tarjouskilpailuun ilmoittautuneille tarjoajille viimeistään 14.3.2017. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat tilaajaa sitovia. Parainen 3.3.2017 Jim Karlsson Ab SKa-Plan Oy 040-5618319