LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri Janne Ilmalahti
Urakkaohjelma URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN 9 VASTUUVELVOITTEET YHTEYSTIEDOT 9.1 Takuuaika 0.1 Rakennuttaja 9.2 Urakoitsijan vakuudet 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta 9.3 Vakuutukset 9.4 Rakennuttajan vakuudet 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde- ja paikka 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 10.2 Urakkahinnan maksaminen 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 10.21 Maksuerätaulukko 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 10.22 Erityiset maksuerät 2.2 Maksuperuste 10.23 Ensimmäinen maksuerä 10.24 Loppuerä 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 10.25 Maksuaika ja viivästyskorko 3.1 Pääurakka 10.3 Hintasidonnaisuudet 3.2 Sivu-ja aliurakat 10.4 Muutostyöt 10.41 Muutostyötarjous ja -hinnat 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 10.42 Yksikköhinnat 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työaikataulu 11 VALVONTA 4.3 Työmaajärjestelyt 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 4.4 Suunnitelmakatselmus 11.2 Rakennuttajan valvonta 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 4.6 Luvat 5 LAATU 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 5.1 Laadunvarmistus 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 12.2 Työvoima 12.3 Kulkuluvat 6 YMPÄRISTÖ 12.4 Kirjaukset 6.1 Ympäristön suojelu 12.5 Työmaakokoukset 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 12.6 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 6.21 Maa-, kivi- ja puuaines 12.7 Viranomaistarkastukset 6.22 Kojeet ja laitteet 6.23 Raivaus- ja purkujäte 13 VASTAANOTTOMENETTELY 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö 13.1 Vastaanottotarkastus 6.4 Ongelmajäte 13.2 Urakkasuorituksen tarkastus 13.3 Tarkastuskustannukset 7 ASIAKIRJAT 13.4 Luovutusasiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden 14 ERIMIELISYYDET pätevyysjärjestys 14.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen 7.3 Asiakirjojen julkisuus 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen 8 URAKKA-AIKA 15.2 Tarjouksen vertailuperusteet 8.1 Töiden aloitus 15.3 Vaihtoehtotarjoukset 8.2 Rakennusaika 8.3 Välitavoitteet 16 TARJOUS 8.4 Työaika 16.1 Tarjouksen muoto 8.5 Viivästyminen 16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset 16.3 Tarjouksen voimassaoloaika 16.4 Tarjouksen tekeminen 16.5 Tarjousten avaus 16.6 Lisätiedot
Urakkaohjelma 1/10 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Loimaan kaupunki / Tekninen lautakunta / Rakennuttamispalvelut Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO Puh. 010-270 3810 Fax 010-270 3080 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Yhdyshenkilö Rakennuttamisinsinööri Puh. 02-761 4203 Janne Ilmalahti Gsm, 0504063750 janne.ilmalahti@loimaa.fi Paikallisvalvoja Nimetään erikseen (rakennustekniikka) työturvallisuuskoordinaattori Rakennuttamisinsinööri Puh. 02-761 4203 Janne Ilmalahti Gsm, 0504063750 janne.ilmalahti@loimaa.fi 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Kohde Osoite Hirvikosken koulu Hirvikoskentie 225,32210 Loimaa 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan (YSE 32 ) Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelee: Työpäällikkö Esa Aronoja, Puh: 02-761 4241
2 HANKKEEN URAKKAMUOTO Urakkaohjelma 2/10 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus (YSE 1-4 ) Urakkamuotona on kokonaisurakka. Pääurakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana 2.2 Maksuperuste Kohteen työt toteutetaan kokonaishintaurakkana 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ (YSE 1-4 ) 3.1 Pääurakka Pääurakkaan kuuluvat kaikki kohteen toteuttamiseksi tarvittavat rakennustekniset työt. 3.2 Sivu- ja aliurakat Urakoitsijoiden mahdollisesti käyttämille aliurakoitsijoille tulee saada rakennuttajan hyväksyntä. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet (YSE 7 ) Pääurakoitsija huolehtii omien aliurakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä työmaan riskisuunnitelma rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta 4.2 Työaikataulu (YSE 5 ) Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä aliurakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä aliurakoitsijoiden työt ja mahdolliset rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Työmaajärjestelyt YSE 6-8 ) Rakennuskohteen urakkarajat on esitetty liitteessä 3 Urakka-alueen rajat. Suunnitelma työmaan järjestelyistä tulee laatia käytettävissä olevan työmaa-alueen mukaan. 4.4 Erityiset katselmukset ja mittaukset (YSE 65, 31 ) Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Pääurakoitsijan on pidettävä naapurikiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista ja töiden loputtua katselmus, jossa todetaan töiden mahdollisesti aiheuttamat vauriot. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.5 Luvat (YSE 8 ) Rakennuttajalla on hankkeen toteuttamiseen tarvittavan rakennuslupa. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija.
Urakkaohjelma 3/10 4.6 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen (YSE 8 ) Rakennuttaja toimittaa valitulle urakoitsijalle työmaatarpeisiin kaksi sarjaa kopioita teknisistä asiakirjoista. Urakkalaskentaan sekä aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat toimitetaan myös sähköisesti urakoitsijalle. 5 LAATU 5.1 Laadunvarmistus (YSE 10, 7 3) Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta työmaata koskeva purkusuunnitelman, jota käytetään työn kuluessa. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen myöntämän purkuluvan edellyttämät asiakirjat ennen työn aloittamista. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta (YSE 11 ) Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työ suoritusta sekä työntuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta. 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja valitsemalla työtapoja jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä ympäristölle 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte (YSE 53 ) 6.21 Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irrotettava maa-, kivi- ja puuaines jää urakoitsijalle. Tarjouspyynnön vaihtoehtoisen tarjouksen mukaisesti murskattua betonia lukuun ottamatta kokonaisuudessaan urakoitsijan omaisuudeksi ja urakoitsija on velvollinen toimittamaan purkujätteen haitta-ainekartoituksen suositusten sekä voimassaolevien jätelakien mukaisesti asianmukaisiin paikkoihin. Jätemaksu sekä kuljetus kuuluvat urakkaan. 6.22 Kojeet ja laitteet Purettavat ehjät valaisimet ja laitteet siirtyvät urakoitsijan omaisuudeksi. Käytöstä poistettava materiaali tulee kierrättää asianmukaisella tavalla. 6.23 Raivaus- ja purkujäte Muut purettavat rakenneosat sekä raivaus ja purkujäte poiskuljetuksineen jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat pääurakoitsijalle.
6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö Urakkaohjelma 4/10 Puhtaan betonin murskauksesta tilaajan käytettäväksi tulee antaa vaihtoehtoinen tarjous. Betoni tulee täyttää MARA-asetuksen mukaiset vaatimukset. Murskaukseen on saatu melulupa Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Murskaus suoritetaan tilaajan osoittamassa paikassa Kirveskallion jäteasemalla, osoitteessa Myllykyläntie 120, 32200 Loimaa. 6.4 Ongelmajäte (YSE 53 ) Purettavien rakenteiden osalta ongelmajätteet urakoitsijan on toimitettava kustannuksellaan ongelmajätelaitokseen. Kaikista todetuista ongelmajätteistä on informoitava rakennuttajaa. 7 ASIAKIRJAT (YSE 12-16 ) 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle korvauksetta sähköisessä muodossa.tarvitsemansa paperikopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys (YSE 13 ) Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660). Urakkasopimukseen liitetään - urakkaneuvottelupöytäkirja - YSE 1998 - tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset - tämä urakkaohjelma liitteineen - Purkutyöselostus - tarjous - muutostöiden yksikköhintaluettelo - asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 :n mukainen. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, 7.3 7.4 Asiakirjojen julkisuus Urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia. Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei ole suorittanut tarjouslaskentaa varten määrälaskentaa.
Urakkaohjelma 5/10 8 URAKKA-AIKA (YSE 17-18 ) 8.1 Töiden aloitus (YSE 36 4) Työt voidaan aloittaa heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu. 8.2 Rakennusaika (YSE 17 ) Työt on aloitettava viimeistään kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta ja niiden tulee olla valmiina viimeistään 31.07.2016 mennessä. 8.3 Välitavoitteet Ei tavoitteita 8.4 Työaika (YSE 18, 50 ) Ei rajoitteita. 8.5 Viivästyminen (YSE 18 ) Työn valmistumisen viivästyessä sopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästymissakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästymissakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: - pääurakassa 0,1 % 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika (YSE 29 ) Urakkasuoritukselle ei ole takuuaikaa. 9.2 Urakoitsijan vakuudet (YSE 36 ) Urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle rakennusajan vakuuden, joka on määrältään 10 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 9.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyönosalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee vastata rakennuskohteen kulloistakin arvonlisäverotonta arvoa. Kaupungin vakuutukset ovat If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet (YSE 37 ) Rakennuttaja ei aseta vakuutta.
10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen (YSE 39 ) Urakkaohjelma 6/10 Tarjouksessa on eriteltävä arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. 10.2 Urakkahinnan maksaminen 10.21 Maksuerätaulukko (YSE 40 ) Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. 10.22 Erityiset maksuerät - Ei erityisiä maksueriä 10.23 Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään puolet rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä suoritetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. 10.24 Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakan loppusiivous on suoritettu tontilla sekä urakan vastaanottotarkastus on suoritettu 10.25 Maksuaika ja viivästyskorko (YSE 41 ) Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja paikallisvalvoja on todennut sen maksukelpoiseksi. Maksuaika on 14 vuorokautta. Maksun viivästyessä rakennuttaja maksaa urakoitsijalle korkolain kulloinkin voimassa olevan viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 10.3 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahinta ja yksikköhinnat ovat kiinteitä ilman indeksisidonnaisuutta. 10.4 Muutostyöt (YSE 43, 44, 47 ) 10.41 Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä töissä käytetään 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleiseti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti.
10.42 Yksikköhinnat Urakkaohjelma 7/10 Urakkasopimukseen liitetään yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen mukana. 11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet (YSE 59 ) Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Loimaan kaupungin tekninen lautakunta. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä päättää rakennuttajainsinööri Janne Ilmalahti 11.2 Rakennuttajan valvonta (YSE 60-62 ) Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60-62 :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan paikallisvalvojan. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelo RT 16-10447 mukaisesti. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet (YSE 56-58 ) Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla rakennusluvan edellyttämä vastaava työnjohtaja. Kunkin sivu- ja alaurakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa ja työmaalla olevat työnjohtajansa. Työmaalla asioidaan suomen kielellä. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja aliurakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. 12.2 Työvoima Urakoitsijalla tulee olla urakkasuoritusta varten riittävä ja ammatti- ja kielitaitoinen henkilöstö. 12.3 Kulkuluvat (YSE 58 ) Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. 12.4 Kirjaukset (YSE 75 ) Pääurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi Työmaapäiväkirja tulostetaan kahtena kappaleena toinen rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. 12.5 Työmaakokoukset Työmaakokousten pitämisestä sovitaan työmaan alkukokouksessa rakennuttajan ja pääurakoitsijan kesken.
Urakkaohjelma 8/10 12.6 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. 12.7 Viranomaistarkastukset (YSE 69 ) Pääurakoitsijan on laadittava rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämät asiakirjat. 13 VASTAANOTTOMENETTELY (YSE 70-74 ) 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSEn mukaisesti. 13.2 Urakkasuorituksen tarkastus Kaikkien urakkasuoritusten osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta. 13.3 Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset tarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta siten, että kaksi ensimmäistä jälkitarkastusta ovat veloituksettomia ja näitä seuraavien osalta veloitetaan kaikki tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset. 13.4 Luovutusasiakirjat Urakoitsijan on purkutöiden valmistuttua tai viimeistään vastaanottotarkastuksessa luovutettava tilaajalle sekä Loimaan kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselle jäteraportti. Jäteraportissa tulee ilmoittaa kaikki jätemäärät ja sijoituspaikat punnitustodistuksineen. 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen (YSE 92 ) Riitaisuudet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPEUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. 15.2 Tarjouksen vertailuperusteet Tarjousten vertailuperusteena on tarjoushinta. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä.
15.3 Vaihtoehtotarjoukset Urakkaohjelma 9/10 Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsijan tulee antaa vaihtoehtotarjouksen. Vaihtoehtotarjous annetaan tarjouspyynnössä esitetyn vaatimusten mukaisesti samalle tarjouslomakkeelle. 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheista esitäytettä tarjouslomaketta. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset. 16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten sosiaaliturvamaksujen, työterveyshuollon ja eläkemaksujen suorittamisesta. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantaja maksujen suorittamisesta kuin siltä itseltäänkin vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan on lisäksi toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvon lisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. 16.3 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta kuitenkin vähintään kaksi kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä. 16.4 Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoreen on merkittävä tunnus urakkatarjouspyynnön mukaisesti. 16.5 Tarjousten avaus Tarjoukset avataan tarjousten jättöpäivänä. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. Tarjousten avaustilaisuudesta laaditaan pöytäkirja.
16.6 Lisätiedot Urakkaohjelma 10/10 Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 10 vuorokautta ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset rakennuttaja toimittaa kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota sitoviksi. Urakkaa koskevat kysymykset sekä vastaukset kysymyksiin julkaistaan 21.12.2015 klo 12.00 Loimaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.loimaa.fi/hankinnat Loimaalla 03.11.2015 Janne Ilmalahti rakennuttamisinsinööri