649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS URAKKAOHJELMA Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4

Transkriptio

1 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS URAKKAOHJELMA SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D KUOPIO puh. (017) , Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4

2 2 1.1 Rakennuskohde Rakennuttaja Suunnittelijat, asiantuntijat URAKKAMUOTO Yleistä Maksuperuste URAKAN LAAJUUS Urakan sisältö Toteutuksen yleisjärjestelyt Rakennustuotteet ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat Asiakirjojen pätevyysjärjestys URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Viivästyminen Tehtäväkohtaiset sanktiot... 8 Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta rakennuttaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti: Työaikataulun tekeminen URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolelle Vakuutukset Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt Urakkasumman maksaminen RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat Suunnitelmat Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus VALVONTA Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuttajan laadunvalvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Paikallisvalvonta Tarkastukset TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kirjaukset... 12

3 Urakoitsijan vastuu TYÖVOIMA Työvoiman ottaminen työsuhteet ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Lisätiedot... 13

4 4 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Heinäveden keskustassa, asemakaava-alueella. Työhön kuuluu katuvalaistuksineen. Rakennustyöhön kuuluvat urakka - asiakirjoista ilmenevät rakennustyöt ja hankinnat urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Urakkatarjouksen antajan tulee tutustua rakennuskohteeseen ennen tarjouksen antamista. Rakennuskohteen sijainti ilmenee suunnitelmapiirustuksista. 1.2 Rakennuttaja Heinäveden kunta Kermanrannantie HEINÄVESI 1.3 Suunnittelijat, asiantuntijat Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh , osmo.jauhiainen@heinavesi.fi Kunnallistekninen suunnittelu: Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy Versokuja 4D, Kuopio Yhteyshenkilö: ins. Raili Metsävuori puh , raili.metsavuori@skvy.inet.fi Sähkösuunnittelija: AH-Talotekniikka Oy (AH-Elens Oy) Tehdaskatu 16, Kuopio yhteyshenkilö Heikki Miettinen puh , heikki.miettinen@ah-talotekniikka.fi

5 5 2 URAKKAMUOTO 2.1 Yleistä Urakkamuotona on jaettu urakka (maanrakennusurakka ja sähköurakka). Rakennuttaja pidättää oikeuden hyväksyä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Maanrakennusurakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 2.2 Maksuperuste Maanrakennus- ja sähköurakka suoritetaan erillisen maksuerätaulukon mukaan. 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 Urakan sisältö Urakka käsittää eri asiakirjojen mukaisen rakennustyön toteuttamisen sekä eri osasuoritusten aikaansaamisen niin, että ne kaikkien yksityiskohtien osalta voidaan sopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksen ja sen eri liitteiden mukaan luovuttaa rakennuttajalle. Urakoihin kuulu mm. seuraavat työt: - kaikki mittaus- ja laadunvalvontatyöt. (tiiveysmäärityksiä tehdään kolmesta rakennuttajan osoittamasta pisteestä 3 x 3 kpl = 9 kpl), - raivaustyöt (urakoitsija suorittaa tarvittaessa puuston hakkuun), - raivausmassojen kuljetus rakennuttajan osoittamaan paikkaan, ajomatka noin 2,7 km (tasaus läjitysalueella kuuluu urakkaan), - nykyisen asfaltin poisto ja pois kuljetus lähimmälle asfalttiasemalle, - puiden ja pensaiden rakennusaikainen suojaus, - maanleikkaus- ja pengerrystyöt, - leikkausmassojen ajo rakennuttajan osoittamaan paikkaan, ajomatka noin 2,4-2,7 km (tasaus läjitysalueella kuuluu urakkaan, irrotettavat maa-ainekset kuuluvat rakennuttajalle), - päällysrakennekerrosten rakentaminen, - päällysteen (Ab) rakentaminen, - liikennemerkkien hankinta ja asennus, - tiemerkinnät - vihertyöt, - kuivatustyöt (sadevesiviemärit, sadevesikaivot, rummut, avo-ojat sekä rakennettujen salaojien/sadevesiviemäreiden kytkeminen uuteen järjestelmään), - jätevesiviemäri (putkien ja putkenosien sekä kaivotarvikkeiden hankinta ja asennus) - jälkityöt (alueet saatetaan siihen kuntoon, kun ne olivat ennen rakennustöiden aloittamista). - katuvalaistus ja siihen asiakirjoissa liittyvät työt - työnaikaiset liikennejärjestelyt ja pölynsidonta, - loppupiirustukset (paperikopioina ja numeerisessa muodossa). Maanrakennusurakkaan sisältyy kallion louhintaa 100 m 3. Louhinnan määrän ylittyessä maksetaan urakoitsijalle ylityksen osuus yksikköhintaluettelon mukaisella hinnalla. Louhinnan määrän alittuessa urakoitsija hyvittää alituksen määrän samoin yksikköhintaluettelon mukaisella hinnalla.

6 6 Irrotettavat maa-ainekset kuuluvat rakennuttajalle. Rakennuttaja pidättää oikeuden urakan laajuuden suhteen. Samoin rakennuttaja pidättää oikeuden mahdollisesti hylätä kaikki tarjoukset. 3.2 Toteutuksen yleisjärjestelyt Maanrakennusurakoitsija (päätoteuttaja) huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Maanrakennusurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Samanaikaisesti maarakennusurakan kanssa rakennetaan katualueen valaistus. Maarakennusurakan päätoteuttaja on velvollinen ottamaan huomioon kaapelien asennustyöt ja myötävaikuttamaan työn yhteensovittamiseen. Sähköurakka toteutetaan maanrakennusurakkaan alistettuna sivu-urakkana (laaditaan alistamissopimus). Maarakennusurakkaan kuuluu sähköurakasta johtuvat kaapelien ja valaistuksien perustuksien kaivaminen. Maanrakennusurakoitsijan on järjestettävä asianmukaiset henkilöstötilat koskien alistettua sähköurakkaa. Urakoitsijoiden työntekijöillä tulee olla suoritettuna tieturva 1. Urakoitsijan edustajalla, joka vastaa liikenteenohjaussuunnitelman laatimisesta sekä liikenne - ja työturvallisuudesta vastaavalla henkilöllä tulee olla suoritettuna tieturva 2. Maanrakennusurakoitsija huolehtii alueella oleville kiinteistöille esteettömän ja turvallisen liikkumisen. 3.3 Rakennustuotteet Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro:305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata vain rakennuttajan suostumuksella toisilla laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaavilla tarvikkeilla. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus vastuu vaihtamisesta kuuluu urakoitsijalle. Mikäli rakennustuote ei täytä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

7 7 4 ASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. 4.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimukset laaditaan rakennusurakkasopimuslomakkeelle RT Urakoissa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT ". Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, työturvallisuusasiakirja, piirustukset ja muut asiakirjat. Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia, rakentamista koskevia lakeja ja asetuksia sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiä ja määräyksiä sekä voimassa olevia virallisia ja tahdonvaltaisia normaalimääräyksiä, ohjeita ja standardeja. Asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, mitä teknillisessä mielessä noudatetaan kuultuaan eri osapuolia. Yleensä myöhemmin laadittu asiakirja täydentää aikaisempaa. Edellä mainittujen lisäksi on noudatettava rakennuttajan tai työn valvojan ja suunnittelijan työn kestäessä antamia työ- ja rakennepiirustuksia sekä suullisia ja kirjallisia ohjeita, jotka koskevat rakennusaineita tai työn suoritusta. 4.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on yleisten sopimusehtojen RT mukainen. 5 URAKKA-AIKA 5.1 Töiden aloitus Työt voidaan aloittaa aikaisintaan Rakennusaika Kaikkien rakennustöiden tulee olla valmiit viimeistään Viivästyminen Työn viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta valmistumisajasta urakoitsija on velvollinen maksamaan rakennuttajalle kultakin työpäivältä viivästyssakkoa kokonaisurakassa 0,2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä.

8 8 5.4 Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta rakennuttaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti: Poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraavat kerrat puutteellinen työsuoritus tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) huomautus huomautus tehtävän laiminlyönti (aiheuttaa vaaraa) urakoitsijan edustajan vaihto työturvallisuuspuute huomautus Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 5.5 Työaikataulun tekeminen Maanrakennusurakoitsijan tulee laatia ennen töiden aloittamisesta työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain (myös sähköistys). Työaikataulussa on otettava huomioon rakennuttajan tarpeet. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa tai erillisissä aikataulukokouksissa. Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan sovittua aikataulua. 6 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 6.1 Takuuaika Urakoiden takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on urakan hyväksynyt ja vastaanottanut. Takuuaika on vastaanottotarkastuksesta lukien kaksi (2) vuotta. Ensimmäisen takuuvuoden päätyttyä pidetään katselmus, jossa todetut virheet urakoitsijoiden tulee korjata välittömästi. 6.2 Vakuudet Urakoitsija antaa rakennuttajalle rakennusajaksi ennakkomaksujen ja työn sopimuksenmukaisen kunnollisen suorittamisen vakuudeksi omavelkaisen, rakennuttajan hyväksymän vakuutuslaitostai pankkitakauksen tai rakennuttajan nimiin asetetun talletuksen, jonka määrä on vähintään 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. Rakennusajan vakuuden tulee kattaa lisä- ja muutostyöt. Takuuajan vakuudeksi annettava samanlainen takaus tai talletus on vähintään 5 % arvonlisäverottomasta kokonaisurakkahinnasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuu-

9 9 kautta takuuajan päättymisen jälkeen. Tarjouksessa on ilmoitettava, minkä rahalaitoksen kautta takuu järjestetään. Urakoitsijan rakennuttajalle antamat rakennusaikaiset vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta takaussitoumuksessa. 6.3 Vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE Vakuutukset Noudatetaan YSE Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin, todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty, kaupparekisteriote, tieto siitä, että sopimuskumppanilla on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen ja selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta. Edellä mainitut todistukset voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n in-ternet-sivustolta RALA- perustiedon yritysluettelosta tulostetulla, voimassa olevalla ehdokasta koskevalla raportilla, joka sisältää Tilaajavastuulain tiedot sivun, ja samasta lähteestä tulostetulla voimassa olevalla Yritysraportilla. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle aliurakoitsijoita koskevat selvitykset ennen töiden aloittamista. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakan kestäessä yli 3 kk on urakoitsijan esitettävä verojäämätodistus ja LEL-, TEL- tai YELtodistus 3 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille. Rakennuttaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, LY-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta) lääninverovirastolle.

10 10 7 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on tarjouksen mukainen kokonaishinta. Heinäveden kunta kuuluu käännetyn arvonlisäveron piiriin. 7.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 7.3 Muutos- ja lisätyöt Muutostyöt Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja tai näiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisesti. Mikäli suunnitelmia muutetaan urakoitsijan toivomuksesta, maksaa urakoitsija tästä aiheutuvat suunnittelukustannukset. Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisätyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. 7.4 Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. 1.Maksuerä Maksuerän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Maksuerä maksetaan kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, takuuajan vakuus ja luovutusasiakirjat hyväksytetty rakennuttajalle sekä taloudellinen loppuselvitys pidetty.. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko

11 11 Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluessa valvojan allekirjoituksesta ja siitä, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Työvaiheen valmiuden toteaa rakennuttajan puolesta asianomainen töiden valvoja. Tämän ylittävältä ajalta on urakoitsijalla oikeus periä 8 %:n korko. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvat laskut maksetaan kunkin työn tultua tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Rakennuttajalla on oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa summa loppuselvitystä ja mahdollisia viimeistelytöitä varten. 8 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 8.1 Luvat Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii maanrakennusurakoitsija kustannuksellaan. 8.2 Suunnitelmat Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin kolme sarjaa kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata suunnittelijalta. 8.3 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja ei anna vakuutta urakoitsijalle. 9 VALVONTA 9.1 Laadunvarmistus Urakoitsijan on toimitettava ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Lisäksi maanrakennusurakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 9.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja osaamista sekä työnsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 9.3 Rakennuttajan laadunvalvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta.

12 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisista muutoksista, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. 9.5 Paikallisvalvonta Rakennuttaja asettaa työmaalle paikallisvalvojan. 9.6 Tarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidetyiksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 10 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 10.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan paikallisvalvojan ja tarvittavat asiantuntijat Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Maanrakennusurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja, jonka tulee olla vähintään teknillisen koulun suorittanut. Sivu- ja aliurakoitsijoiden tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtaja Kirjaukset Maanrakennusurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon päivittäin merkitään työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. Työmaapäiväkirjan on oltava asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettu, ja valvoja kuittaa sen säännöllisesti tarkastetuksi. Maanrakennusurakoitsijalla on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan muiden urakoitsijoiden tekemät työmaan kulkua koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen luovutetaan mapitettuna rakennuttajalle vastaanottotilaisuudessa ja toinen jää urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa Urakoitsijan vastuu Urakoitsijan tulee viimeistään urakantarkistusneuvottelussa ilmoittaa rakennuttajalle em. sopimuspiirustuksissa tai työselityksissä havaitsemistaan virheellisyyksistä tai epäselvyyksistä sopimusehtojen mukaisesti. 11 TYÖVOIMA 11.1 Työvoiman ottaminen työsuhteet Työvoiman käytön suhteen on noudatettava työvoimaviranomaisten määräyksiä. Urakkasopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä (koskee myös sivu- /aliurakoitsijoiden osalta). Urakoitsijan on ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset työmaan vastaavalle työnjohtajalle ja paikallisvalvojalle. Työmaalla olevilla työntekijöillä

13 13 tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä kuvallinen tunniste jossa tulee näkyä henkilökohtainen veronumero. 12 ERIMIELISYYDET 12.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa. 13 TARJOUS 13.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheista lomaketta. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Muutoin tarjous jätetään hyväksymättä. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt.. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Rakennuttaja ei korvaa urakkakilpailussa mukana olleiden laskentakuluja Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään (2) kaksi kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjous, tullakseen käsitellyksi, on toimitettava suljetussa kuoressa rakennuttajalle tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana Lisätiedot Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti (sähköposti) ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 10 vuorokautta ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Kuopiossa elokuun 20. päivänä SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY