PÄÄLLYSTYSURAKKA ; KEMPELEEN KUNTA URAKKAOHJELMA

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA

2 URAKKAOHJELMA Sivu 2 / 30 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja / tilaaja URAKAN nimi Urakkakohde ja -paikka URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Työmaapalvelut Muut sivuvelvollisuudet TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Alueiden luovutus Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työmaajärjestelyt Yleistä Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Liikenne Putkien ja johtojen siirto Muu kalusto ja tarvikkeet Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat ja ilmoitukset URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Määrälaskenta Määrämuutokset Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus ja töiden valmistuminen Välitavoitteet Välitavoitteen viivästyssakko (YSE 18 ) Urakan valmistumisen viivästyssakko (YSE 18 ) Työaika... 17

3 URAKKAOHJELMA Sivu 3 / VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Ennakko Maksusuoritukset Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Kustannusindeksi Yksikköhintojen muutokset Poikkeavan työajan korotus Laskutuksen pääperiaatteet Laskujen maksuaika Lisä- ja muutostöistä maksaminen MUUT SOPIMUSSANKTIOT ARVONVÄHENNYKSET ORGANISAATIOT Tilaajien organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) TYÖSUOJELU TARJOUS MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Pätevyysvaatimukset Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet Aliurakoitisjat Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Suunnitelmien muuttaminen... 29

4 URAKKAOHJELMA Sivu 4 / Vaihtoehtoiset suunnitelmat Tekniset työsuunnitelmat Tarjouspyyntöasiakirjojen palauttaminen... 30

5 URAKKAOHJELMA Sivu 5 / TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA / TILAAJA Hankkeen tilaaja on Kempeleen kunnan Ympäristöpalvelut. Yhteystiedot ovat: KEMPELEEN KUNTA (käyntiosoite) Ympäristöpalvelut Asemantie KEMPELE KEMPELEEN KUNTA (postiosoite) Ympäristöpalvelut PL KEMPELE 1.2 URAKAN NIMI Urakan nimi on. 1.3 URAKKAKOHDE JA -PAIKKA Kempeleen kunnan kaava-alueella. Urakkakohteina ovat eri puolilla Kempeleen kuntaa sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut, kevyen liikenteen väylät sekä muut liikenne- ja piha-alueet. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 URAKKAMUOTO Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka. Urakka sisältää kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, kiinteistöjen piha-alueiden päällystys-, erikois- sekä jyrsintätöitä ja päällystepaikkauksia urakkaohjelman sekä määrä- ja yksikköhintalomakkeen mukaisesti vuosina Yksikköhinta perustuu urakoitsijan tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella laskemaansa yksikköhintaan. Kohteen kaikilla työvaiheilla (liittymälipat, -levennykset ym.) tehdyillä töillä käytetään tarjouksen mukaista yksikköhintaa. Urakassa eivät ole voimassa YSE mom, 3. mom sekä 4. mom. yksikköhintaurakan määrämuutokset. Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa tarjoushintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset mukaan lukien mm. työnaikaiset liikenteen järjestelyt, laadunvalvonta, pölynsidonta, teiden/katujen puhtaanapito jne.). Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen eli LVR. 2.2 MAKSUPERUSTE Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä yksikköhinta. Yksikköhintaan tulee sisällyttää kaikki työt ja materiaalihankinnat, ellei erikseen ole toisin mainittu.

6 URAKKAOHJELMA Sivu 6 / 30 Urakassa eivät ole voimassa YSE mom, 3. mom ja 4. mom. yksikköhintaurakan määrämuutokset. Työstä ei makseta arvonlisäyksiä eli bonuksia. 2.3 URAKKASUHTEET Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta ja työstä kuten omastaan. Urakoitsijan tulee sitoutua siihen, että osa töistä voidaan alistaa alistetuksi sivu-urakaksi tilaajan teettämiin muihin urakoihin. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE :n mukainen Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluvat erikois-, päällystys- ja jyrsintä- sekä päällystepaikkauksia. Määrä- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitetut pinta-alat, tonnimäärät yms. ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suuruusluokan. Yksikköhinnan tulee sisältää myös liittymien ja levennyksien tmv. työsuorituksen. Urakkaan kuuluu em. töiden osalta niiden toteuttaminen sopimusasiakirjojen vaatimukset täyttäen siten, että se myös tekniseltä toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Urakkaan kuuluu urakassa tarvittavien rakennusvälineiden hankkiminen, tekeminen, purkaminen ja poistaminen sekä kaikkien niistä johtuvien käyttö- ym. kulujen maksaminen. Vuotuiset työohjelmat laatii tilaaja. Urakoitsija tekee pyydettäessä tilaajalle esityksen Kempeleen kunnan päällystysohjelmaksi (kohteet, menetelmät, massatyypit) vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa urakan laajuutta tai kohteita vielä urakan aikana. Jokainen massakuorma punnitaan ja kuormien lämpötila mitataan levittimestä. Tiedot kirjataan ylös urakoitsijan toimesta ja luovutetaan tilaajalle aina sähköpostitse tilaajan edustajalle kohteen mittauspöytäkirjan liitteenä. Porareikien täytön tekee näytteiden ottaja kustannuksellaan. Reiät on täytettävä välittömästi näytteen ottamisen jälkeen.

7 URAKKAOHJELMA Sivu 7 / 30 Päällystystyöt Päällystystöiden yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raakaainehankintoineen, kuljetus työmaalle ja levitystyö täysin valmiiksi päällysteeksi sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet. Päällysteiden yksikköhintoihin on sisällytettävä mm. seuraavat aputyöt: työnaikaisten liikenteenohjaussuunnitelmien laatiminen ja niiden toteuttaminen laadunvarmistussuunnitelmien laatiminen ja hyväksyttäminen tilaajalla saumat liimataan sitomattomilla alustoilla sahatun lähtösauman asfalttikappaleiden (lähtösauman suojaus) poistaminen ja poisvienti sekä tarvittaessa liikennettä vasten jäävien saumojen tilapäinen loivennus mahdollisten paljaiden sideainepintojen karkeutus valmiit saumat käsitellään tarvittaessa bitumiemulsiolla päällystämisen jälkeen sekä pituus- että poikkisuunnissa päältäpäin 10 cm:n leveydeltä liima-aineella ja kuivalla kivituhkalla. Liima-aineena on käytettävä bitumiemulsiota tai bitumiliuosta. liittymien ja levennyksien pohja- ja päällystystyöt kelluvien kansistojen nostot ja säädöt laadunvalvonta ja -mittaukset nastarengaskulutuskestävyys: AN19 päällystekiviaineksen muotoluokka: FI35 Tekniset vaatimukset InfraRYL ja Asfalttinormit 2011 mukaiset huomioiden tämän työselityksen täsmennykset, jotka ovat pätevyysjärjestyksessä edellä em. yleisiä teknisiä laatuvaatimuk-sia. Päällysteiden tulee täyttää InfraRYL:n Teknisten vaatimusten luvun Asfalttipäällysteet ja Asfalttinormien 2011 vaatimukset ml. lisäykset ja korjaukset sekä tässä urakkaohjelmassa esitetyin täydennyksin ja poikkeuksin. Urakassa toteuttavat päällystekerrospaksuudet [mm] ovat minimipäällystepaksuuksia. Päällystetyypistä riippumatta urakoitsija laatii ennakkosuhteutuksesta sekä sideaine- ja täytejauhepitoisuudesta mahdolliset lisäaineet mukaan lukien sen mukaan urakkasopimusasiakirjojen vaatimukset täyttäen. Ennakkosuhteitusehdotus tulee hyväksyttää tilaajalla. Päällystystöiden yksikköhintoina käytetään määrä- ja yksikköhintalomakkeelle urakoitsijan tarjoamia päällystetyyppikohtaisia yksikköhintoja. Hintoja korjataan sovitusta suhteutuksen muutoksesta johtuvien materiaalimäärien muutoksella määrä- ja yksikköhintalomakkeella tarjottujen muutoshintojen mukaisesti. Asfalttimassojen yksikköhintojen tulee perustua määrä- ja yksikköhintaluettelon laatuvaatimusluokkiin sekä ohjeellisiin sideaine- sekä erikseen lisättäviin täyteaine- ja lisäainepitoisuuksiin. Urakoitsijalla tulee olla tässä urakassa käytössään CE-hyväksytyt massat, massoissa käytettävät materiaalit sekä käytössä CE-hyväksytty asfalttiasema. CE-merkintä on pakollinen urakassa käytettävillä tuotteilla, joilla on harmonisoitu tuotestandardi (hen). Sideaineet: Sideaineiden tulee olla CE-merkittyjä. Bitumit kuuluvat AVCP-luokkaan 2+. Urakoitsija esittää käyttämistään sideaineista CE-merkinnän. Sideaineiden valinnassa noudatetaan Asfalttinormeja Sideainepitoisuus: AB 11 = 5,7 massa- %, AB 16 = 5,5 massa- %, ABK22 = 4,5. Sideaineena käytetään B100/150.

8 URAKKAOHJELMA Sivu 8 / 30 Kiviainekset: Päällystekiviainesten tulee olla CE-merkittyä. Urakoitsija esittää käyttämästään kiviaineksesta CE- merkinnän. Kiviainekset kuuluvat AVCP-luokkaan 4. Asfalttimassa Asfalttimassat kuuluvat AVCP-luokkaan 2+. Asfalttimassojen valmistukseen käytetään annosperiaatteella toimivaa asfalttiasemaa, jonka annoskoko on vähintään kaksi (2) tonnia. Massaa valmistettaessa siinä käytettäville kiviaineslajikkeille tulee olla omat kylmäsyöttösiilonsa. Sideaineitten varastosäiliöt on merkittävä selvästi ja niissä tulee olla lämpömittarit. Massan valmistuksessa käytettävät raaka-aineet annostellaan punnitsemalla, lukuun ottamatta sekoittajaan syötettäviä käyttöpakkauksia. Asfalttiaseman toimintaa täytyy voida ohjata ja valvoa automaattisesti. Asfalttimassa suhteutetaan Asfalttinormien 2011 ja l mukaisesti. Urakoitsijan tulee suunnitella asfalttimassan koostumus ja valmistaa massa Asfalttinormien 2011 ohjeiden mukaisesti niin, että raaka-aineille ja valmiille päällysteelle asetetut vaatimukset täyttyvät. Asfalttirouheen tai -murskeen käytössä noudetaan Asfalttinormit 2011 ml. lisäykset ja korjaukset sekä julkaisua. Massassa käytetty rouheen määrä ilmoitetaan aina RC- prosenttina. Urakoitsijan on tarkkailtava AB:n levityslämpötilaa kuormittain ja laadittava tarkkailusta toteumaraportti tilaajalle. Asfalttimassat on kuljetettava niin, etteivät ne lajitu tai jäähdy alle sallittujen levityslämpötilojen. Asfalttimassojen kuljetukseen käytetään puolipyöreitä kuljetuslavoja, ns. kuuppalavoja, jotka on varustettu peitteellä. Jokainen massakuorma punnitaan ja kuormien lämpötila mitataan levittimestä. Tiedot kirjataan ylös urakoitsijan toimesta ja luovutetaan tilaajalle aina sähköpostitse tilaajan edustajalle kohteen mittauspöytäkirjan liitteenä. Päällysteen paksuus tarkistetaan 20 metrin välein. Mittauksesta laaditaan mittauspöytäkirja. Sidotuilla ja tasatuilla alustoilla sallitaan yksittäisille päällysteen paksuuden mittaustuloksille tulos, joka on enintään vähemmän kuin 5 % vaaditusta päällystepaksuudesta. Mittaustulosten keskiarvon tulee täyttää vaadittu päällysteen paksuus päällystelajeittain. Porareikien täytön tekee näytteiden ottaja kustannuksellaan. Reiät on täytettävä välittömästi näytteen ottamisen jälkeen. Liikenteelle jäävät poikkisuuntaiset jyrsintäsaumat on aina loivennettava ja merkittävä maalimerkinnöin. Kaikki kuumentamattomalle alustalle tehtävät päällysteet liimataan alustaansa. Alustan on oltava puhdas irtoaineksesta ja pölystä ennen liiman levittämistä. Se varmistetaan harjaamalla alusta ennen liiman levitystä. Alustaa liimattaessa myös saumat on liimattava, esim. erillisellä saumasuuttimella. Päällystystyötä ei saa suorittaa sidotulle alustalle vesisateella eikä ilman lämpötilan ollessa alle +5 C.

9 URAKKAOHJELMA Sivu 9 / 30 Aloitus- ja lopetussaumoihin on tehtävä tartuntajyrsintä. Kaikki kuumentamattomalle alustalle tehtävät päällysteet liimataan. Liikenteelle jäävät poikkisuuntaiset saumat tehdään aina loivemmiksi. Työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatumittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman osoittamalla tavalla. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä Työn seurauksena rikkoutuvien päällysteiden, viheralueiden yms. korjaus-, siistimis- ja viimeistelytyöt kuuluvat urakkaan eikä niistä aiheutuvaa työtä korvata erikseen. Lisäksi urakkaan kuuluu kaikki työn vaatimat työmaan väliaikaiset tiejärjestelyt ja niiden purku. Sitomattoman alustan pohjatyöt: Urakoitsija suorittaa kantavan kerroksen rakentamisen täysin valmiiksi sekä lähtösaumojen leikkauksen. Työvaiheen aloituksesta on tehtävä tilaajalle ilmoitus yhtä (1) viikkoa ennen töiden aloitusta. Sitomattoman alustan pohjatyön yksikköhintaan kuuluu urakoitsijan materiaalista tehtävän kantavan kerroksen profilointikerroksen #0 32 mm koneellinen levitys- ja tiivistystyö täysin valmiiksi. Käytettävästä murskeesta raportoidaan hienoainespitoisuus ja Los Angeles-luku. Los-Angeles-luvun tavoitearvo ja hylkäysraja on 30. Hienoainespitoisuuden tavoitearvo on 6 % (KaM) ja 9 % (SrM) sekä hylkäysraja 9 % (KaM sekä SrM). Valmis pinta tulee hyväksyttää tilaajalla ennen päällystystyöhön ryhtymistä. Sekoitusjyrsintä: Noudatetaan InfraRYL Sekoitusjyrsintä (SJYR) Sekoitusjyrsintään kuuluu vanhan päällysteen, nykyisen kantavan kerroksen sekä lisämurskeen jyrsiminen ja sekoittaminen ilmoitettuun käsittelysyvyyteen (sisältää 50 mm lisämurskeen). Syvyys vaihtelee 200mm mm välillä riippuen nykyisestä päällyste ja kantavan kerroksen paksuudesta. Sekoitusjyrsintä sisältää työmenetelmänä jyrsityn pinnan muotoilun, tiivistämisen ja tasaamisen. Sekoitusjyrsinnän murskelisäys tehdään ennen sekoitusjyrsintää, jolloin lisämurske sekoittuu vanhaan kantavaan kerrokseen ja kantavan laatu paranee. Työ on tehtävä niin, että vanha päällyste on kokonaan sekoittunut nykyiseen kantavaan kerrokseen. Sekoitusjyrsityn vanhan päällysteen suurin raekoko saa olla enintään 50 mm. Sekoitusjyrsinnän lisämurskeena käytetään katkaistua #22-45 kantavan kerroksen kallio- tai soramursketta. Käytettävä lisämurskeen paksuus on 50 mm. Käytettävästä murskeesta raportoidaan hienoainespitoisuus ja Los Angeles-luku. Los-Angeles-luvun tavoitearvo ja hylkäysraja on 30. Hienoainespitoisuuden tavoitearvo on 6 % (KaM) ja 9 % (SrM) sekä hylkäysraja 9 % (KaM sekä SrM). Päällystekorjaukset ja pienkohteet: Urakkaan kuuluu myös reikien paikkaukset. Reikien paikkaukseen kuuluu työnsuorittamiseksi kaikki työt mukaan lukien vanhan päällysteen poisto. Urakoitsija toimittaa poistettavan päällysteen kustannuksellaan luvalliselle asfaltin vastaanottoasemalle. Reikien paikkaukset on tehtävä kaduilla viiden (5) vuorokauden kuluessa ja kevyenliikenteen väylillä viiden (5) vuorokauden kuluessa tilaajan ilmoituksesta / tilauksesta. Urakoitsijan tulee vahvistaa tilaajan toimenpidepyyntö kuittausviestillä.

10 URAKKAOHJELMA Sivu 10 / 30 Vanhan päällysteen poisto: Poistettavat päällysteet poistetaan kaivamalla. Urakoitsija toimittaa poistettavan päällysteen kustannuksellaan luvalliselle asfaltin vastaanottoasemalle. Yksikköhintoina käytetään määrä- ja yksikköhintalomakkeilla tarjottuja yksikköhintoja. Työnaikaisen yleisen liikenteen hoitaminen on tähän urakkaan kuuluva osatehtävä. Mikäli urakoitsijan työtavoista, kalustosta tms. johtuen suunnitelmia täytyy muuttaa tai täydentää, kuuluu muutostyö ja suunnitelmien hyväksyttäminen urakoitsijalle. Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja merkit on tarkistettava päivittäin ja niihin tehdyt muutokset kirjattava ylös (mahdollisten onnettomuustapausten jälkiselvittelyä varten) työmaapäiväkirjaan. Urakassa noudatettavat työnaikaisten liikenteen järjestelyiden periaatteet on kuvattu urakkaohjelman kohdassa Liikenne. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin päällystys- ja muiden töiden yksikköhintoihin Urakkarajat Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömät työn täysin valmiiksi tekemiseksi. Mikäli urakan töissä joudutaan käyttämään yksityisteitä, on yksityisen tien käyttöä varten hankittava myös ko. tienpitäjän suostumus ja tien käytöstä on tehtävä kirjallinen sopimus tienpitäjän kanssa Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Urakkaa kuulumattomia töitä ja hankintoja ovat: kaivon kansien korotukset (korokerenkaat) kantavan kerroksen korkeus- ja sijaintimerkinnät (paalutus 20m välein päällysteen reunasta 0,5m etäisyydelle); tilaaja merkitsee luiskien viimeistely, multaus- ja nurmetustyöt Urakassa ei ole muita urakkaan kuulumattomia töitä. Kaikki muut työt ja hankinnat kuuluvat urakkaan. 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET (YSE 2 ) YSE:n momentin ja 3 2. momentin lisäksi on urakoitsijalla seuraavat sivuvelvollisuudet: a) tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään b) työaikataulun, työsuunnitelman ja muiden niihin verrattavien suunnitelmien (liikenteen järjestely yms.) toimittaminen tilaajalle ja ajantasallapito c) urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva laaturaportti ja ylläpidettävä sitä koko urakan keston ajan. Urakan laaturaportti laaditaan aina työmaakokouksiin. d) työnaikaisen yleisen ja työmaaliikenteen järjestely e) työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatumittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman osoittamalla tavalla. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä f) tarpeettoman sopimusalueelta irrotettavan maa- ja kiviaineksen poiskuljettaminen sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikka-

11 URAKKAOHJELMA Sivu 11 / 30 maksujen ja jäteverojen maksaminen. g) urakassa syntyvien jätteiden lajittelu, poisto niille osoitettuihin paikkoihin ja urakka-alueen puhtaanapito siten, että alue luovutetaan urakkaan kuuluvien töiden jäljeltä puhdistettuna ja siistittynä tilaajalle. h) töiden yhteydessä nykyisten teiden päällysteeseen tulleiden vaurioiden korjaaminen vähintään vauriota edeltäneeseen tasoon ja vastaavia materiaaleja käyttäen. Liikennettä erityisesti häiritsevät kolot, yms. vauriot on korjattava heti niiden synnyttyä, tarvittaessa ensin tilapäisin toimenpitein. Lopullinen korjaus on tehtävä heti, kun vaurioita aiheuttava työ on kokonaisuudessaan ko. kohteessa tehty. i) osallistuminen yhteistyössä tilaajan kanssa Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta ( /205)", 8 mukaisen turvallisuussääntöjen laatimiseen sekä niiden hyväksyttäminen omalle organisaatiolle Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta (tilaajavastuulaki (1233/06)). Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut hyväksyttäviä selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kuukautta on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä kuuden (6) kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Pääurakoitsijan on huolehdittava ja valvottava, että jokaisella yhteisellä työmaalla työskentelevällä on siellä liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste veronumerolla varustettuna (työturvallisuuslaki 738/2002). Lisäksi urakoitsijan on ylläpidettävä kulkulupaluetteloa. 3.3 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 3.4 TYÖMAAPALVELUT Urakoitsija vastaa työmaapalveluista YSE:n mukaisesti. Työmaapalveluihin kuuluvat mm.: viranomaislupien hankkiminen (esim. meluilmoitus) laadunvalvontamittausten tekeminen urakka-alueen järjestäminen ja ylläpito vartioinnin järjestäminen työmaahuolto-, siivous- ja jätteiden käsittely työnaikaiset liikennejärjestelyt Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. Urakoitsijan tulee hankkia urakassa tarvittava asemapaikka ja hoitaa lupa- ja ilmoitusasiat. 3.5 MUUT SIVUVELVOLLISUUDET Työmaakoppien ja tarvikkeiden säilyttämistä varten luovutettavasta alueesta ja sen käytöstä ja tarvikkeiden varastoinnista on urakoitsijan laadittava työmaasuunnitelma (aluesuunnitelma).

12 URAKKAOHJELMA Sivu 12 / 30 Urakoitsijan tulee pitää päivittäin puhtaana ne alueet, jotka ovat yleisessä käytössä tai ovat alueen kiinteistöjen tai kevyen liikenteen käytössä. Puhtaanapito on tehtävä harjaamalla ja tarvittaessa pesemällä. Puhtaana pidettävä alue käsittää myös urakka-alueeseen välittömästi liittyvät yleiset alueet (kadut ja kevyen liikenteen väylät). Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu myös murskepintaisten katujen työnaikainen pölynsidonta. Urakoitsijan on varmistettava ennen osa-alueiden liikenteelle avaamista, että valmiit rakenteet täyttävät sille asetetut vaatimukset mm. kantavuuden ja tasaisuuden osalta. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 ALUEIDEN LUOVUTUS Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet ja hankkii tarvittaessa viranomaisluvat. Muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita, ei urakoitsija ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen tai majoitus-, toimisto-, huolto- ja varastoalueena tai tientekoaineiden valmistuspaikkoina ilman tienpitäjän, maanomistajan, rakennuttajan tai muun sellaisen oikeudenomistajan lupaa, jonka suostumus mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi on voimassa olevan lain mukaan saatava. Työtä varten tarvittavat laitteet on sijoitettava siten, ettei yleistä tai yksityistä liikennettä estetä tai kohtuuttomasti häiritä. Laitteet eivät saa turmella ympäristöä. Työskentelyalueet sekä urakoitsijan tukikohta-alue on työn jälkeen siivottava, kunnostettava ja siltä kuljetettava pois kaikki työn aikana tuodut tavarat ja materiaalit. Kaatopaikkamaksuista vastaa urakoitsija. Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla alueella ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja toimenpiteistä. 4.2 YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Töiden järjestelyissä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedottamisesta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. 4.3 TYÖMAAJÄRJESTELYT Yleistä Työmaa-alueiden aitaus, varaston- ja järjestyksenpito kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, ettei asiattomia liiku urakoitsijan käytössä olevilla työmaaalueilla. Lisäksi urakoitsija on velvollinen järjestämään urakka-alueen työmaajärjestelyiden ja liikenteenohjauksen tarkistuspäivystyksen myös työajan ulkopuolella. Em. työstä aiheutuvat kustannukset on sisällytettävä urakassa käytettäviin yksikköhintoihin.

13 URAKKAOHJELMA Sivu 13 / Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Urakkakohteessa ja sen välittömässä läheisyydessä on varottava mm. rakennuksia, sähkö- ja puhelinlinjoja, kaapeleita, vesi- ja viemärijohtoja, kaivoja sekä rajamerkkejä. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata johdot, laitteet ja rakenteet sekä muu kolmansien henkilöiden omaisuus. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille aiheutuvista vahingoista. Kun on tarpeen työskennellä tietyn, johdolle määrätyn suojaetäisyyden sisäpuolella, on ensin otettava yhteys ao. johdon omistajaan. Työt voidaan aloittaa vasta sitten, kun johdon omistajalta on saatu siihen kirjallinen lupa. Sopimuksen aikana ja sopimuksen päättyessä todetut vauriot on urakoitsija velvollinen korjaamaan asiakirjoissa mainituin ehdoin ja toimenpitein. Mikäli korjaukset joudutaan tekemään ulkopuolisen toimesta rakennuttajan kustannuksella, peritään aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta. Työalueella puuston luvaton kaataminen on ehdottomasti kielletty. Puuston kaataminen edellyttää aina katselmusta ja tilaajan hyväksyntää. Lisäksi työalueella olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta tulee varoa ja ne on tuettava ja suojattava tarvittaessa. Urakoitsija korvaa rikkomansa verkostot ja muut kommunikaatiot Liikenne Urakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä suunnitelma työnaikaisista liikennejärjestelyistä ja hyväksytettävä ne urakkaneuvottelussa. Urakoitsijan on suunniteltava työvaiheensa ja työnaikaiset liikenteen järjestelyt siten, että kaikille kulkumuodoille on esteetön kulku koko urakan kesto ajan. Kulkuyhteyksiä ei saa katkaista missään tilanteessa kokonaan urakan aikana, vaan ajoneuvoliikenteen kulkuyhteys (yksi ajokaista) on säilytettävä koko urakan keston ajan. Yleisen liikenteen järjestelyissä noudatetaan Liikenne tietyömaalla Päällystys- ja tiemerkintätyöt LO 06/2017 -julkaisua. Urakassa käytettävien liikennemerkkien ja sulkulaitteiden kuntoluokan tulee olla vähintään 4 (Liikennemerkkien kuntoluokitus TIEH v-09). Liikennemerkkien heijastuspinta tulee olla R3 ja varustettuna päiväloistekalvolla. Liikennemerkit tulee asentaa ajoradan molemmin puolin. Sulkupylväiden on oltava levyrakenteisia ns. europylväitä (n. 150x1000 mm2) varustettuna päiväloistekalvolla. Yleisen liikenteen järjestelyissä noudatetaan julkaisua Liikenne tietyömaalla, julkaisusarjan Tienrakennustyömaat julkaisua "Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuuden perusteet Liikenneviraston ohjeita 01/2011. Urakoitsijan on nimettävä henkilö/henkilöt, jotka ovat tavoitettavissa liikennejärjestelyihin liittyvissä asioissa läpi vuorokauden. Tietyömaan liikennejärjestelyiden vaatimien liikennemerkkien, ohjaus- ja suojalaitteiden kunnossapito kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijan on välittömästi korjattava liikennettä haittaavat ja vaarantavat epäkoh-

14 URAKKAOHJELMA Sivu 14 / 30 dat (myös öisin ja viikonloppuisin). Urakoitsijan on myös tiedotettava työn vaikutusalueen kiinteistöjä ajoneuvoliikennettä koskevista poikkeusjärjestelyistä sekä sovittava tarvittaessa kiinteistökohtaisesti tarpeellisista muutoksista ja niiden kestosta. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia työnaikaisista liikennejärjestelyistä suojalaitteineen. Työnaikaisen liikenteen mahdollisesti kaduille ja tonttiliittymille aiheuttamat vauriot on urakoitsija velvollinen korvaamaan. Käytön jälkeen alueet on saatettava vastaavaan kuntoon kuin ne ovat olleet ennen töiden aloittamista. Työmaa on oltava myös iltaisin ja viikonloppuisin siinä kunnossa, että ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne on esteettömästi järjestetty ja ohjattu Putkien ja johtojen siirto Laitteistojen omistajat suorittavat tarvittavat siirto- ja suojaustoimenpiteet alueella pääurakoitsijan johdolla laaditun aikataulun mukaisesti. Urakoitsijan on sovittava töiden ajoituksesta kunkin laiteomistajan kanssa. Laitteiden omistajat vastaavat siirto- ja suojaustoimenpiteiden kustannuksista. 4.4 MUU KALUSTO JA TARVIKKEET Tilaajalla ei ole luovuttaa liikenteenohjauslaitteita. Urakoitsijan on itse hankittava kaikki urakassa tarvittavat sulku- ja varoituslaitteet. Oulun Seudun Sähkö Oy antaa tiedot sähkön saannista. Sähkön hankinta kuuluu urakkaan. Kempeleen Vesihuolto Oy antaa tiedot veden saannista. Veden hankinta kuuluu urakkaan. 4.5 ERITYISET KATSELMUKSET JA MITTAUKSET Kohteessa pidetään aloituskatselmus, jossa urakka-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Samalla todetaan urakkaan kuuluvat, rakennuttajan sekä kolmansien osapuolien suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Ennen päällystyön aloittamista pidetään kohteessa katselmus, jossa tilaaja tarkastaa asfalttipohjien työn laadun. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Pidetyistä katselmuksista laaditaan tarvittaessa pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 4.6 LUVAT JA ILMOITUKSET Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki työn edellyttämät luvat, käyttöoikeudet ja ilmoitukset sekä viranomaisilta siltä osin kuin ei lupien hankkimisesta sopimusasiakirjoissa ole määrätty rakennuttajan tehtäväksi. Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on toimitettava jäljennökset rakennuttajalle. Urakoitsijan hankittavaksi jäävät mm. seuraavat luvat: tilapäisten liikennejärjestelysuunnitelmien laatiminen ja hyväksyttäminen yö- ja vuorotyöluvat katualueen ulkopuolisten alueiden käyttöoikeutta koskevat luvat ja sopimukset luvat melu- yms. häiriötä aiheuttaville työlle. Urakoitsija vastaa myös ilmoituksista pelastuslaitokselle, poliisille ja muille viranomaisille. Hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista on urakoitsijan toimitettava jäljennök-

15 URAKKAOHJELMA Sivu 15 / 30 set rakennuttajalle ennen ko. toimenpiteiden aloittamista. Urakoitsijan on huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana. Lisäksi urakoitsijan on työtä suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa lupien saantiin kuluva aika. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat B. Tekniset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) turvallisuusasiakirja g) urakkatarjous liitteineen h) InfraRYL 2015 i) InfraRYL 2015 määrämittausohje j) Asfalttinormit 2011 ja lisäykset ja korjaukset k) InfraRYL 2015 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset l) Liikenne tietyömaalla Päällystys- ja tiemerkintätyöt 06/2017 m) Sulku- ja varoituslaitteet - Laatuvaatimukset ja käyttö - Toteuttamisvaiheen ohjaus LO 39/ Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään hankkivan puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen. Erikoistöiden laatuvaatimuksella on parempi pätevyys yleisiin laatuvaatimuksiin verrattuna. Mikäli samanarvoiseksi tulkitun asiakirjan teksteissä on keskenään ristiriitaisuuksia, menee päivämäärältään uudempi pätevyydeltään aikaisemmin julkaistun asiakirjan edelle. Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa asiakirjat sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettujen määräaikojen puitteissa. 5.2 MÄÄRÄLASKENTA 5.3 Määräluetteloiden määrätiedot annetaan urakoitsijalle informatiivisena tietona tarjouslaskentaa varten, eivätkä ne ole tilaajaa sitovia. Tarjouspyyntöasiakirjoissa olevien määrätietojen virheellisyydet urakoitsijan tulee osoittaa urakkaneuvottelun sekä YSE :ssa sanotun mukaisesti.

16 URAKKAOHJELMA Sivu 16 / 30 Määrämuutokset Tilaaja ilmoittaa määrä- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitetut määrät informatiivisena tarjouslaskentaa varten. Tässä urakassa ei noudateta YSE Yksikköhintaurakan määrämuutokset mom. Tässä urakassa hinnoitellun yksikkö- ja määrähintaluettelon yksikköhinnat pätevät määrien muuttuessa sellaisenaan, eikä siitä synny urakoitsijalle puheoikeutta. Tilaajalla ei ole määrä- ja yksikköhintaluetteloissa esitetyille määrille määräostovelvoitetta. 5.4 SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 SUORITUSAIKA (YSE 17 ) Töiden aloitus ja töiden valmistuminen Urakan vuotuinen suoritusaika on Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloin kuin arkisin välisenä aikana. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa valmistelevat työt heti, kun tilaaja on antanut aloitusluvan. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja aloituskokous pidetty. Ensimmäistä vuotta seuraavien vuosien työt voidaan aloittaa, kun kutakin vuotta koskeva aloituskokous on pidetty. Urakoitsijan on varauduttava siihen, että urakkaan kuuluvia töitä tehdään kolmessa eri jaksossa: 1. Alkukesä touko-/kesäkuu 2. Elokuun alku/elokuu 3. Syys-lokakuu Urakan työt tulee olla täysin valmiit Välitavoitteet Lisäksi urakassa ovat seuraavat välitavoitteet (YSE mukaiset): Kestopäällystekohteiden aloitus- ja lopetussaumojen jyrsinnän saa tehdä aikaisintaan kaksi (2) työvuoroa ennen päällystämistä Murskepinnan valmistumisen ja päällystämisen väli saa olla enintään yksi (1) viikko. Piennartäyttö tulee kaikkien kohteiden osalta olla tehtynä kahden (2) viikon kuluessa kohteen ajoradan päällysteen valmistumisesta. Mikäli päällysteen reunassa on korkeuseroa yli 5 cm, tulee piennartäyttö tehdä viikon (1) kuluessa ajoradan päällysteen valmistumisesta.

17 URAKKAOHJELMA Sivu 17 / 30 Jätemassat (päällyste- ja jyrsintämassat) tulee olla poistettuna kohteelta viikon (1) kuluessa kohteen valmistumisesta. Vuoden 2017 osalta urakan työt tulee olla täysin valmiit Vuoden 2018 osalta urakan työt tulee olla täysin valmiit Vuoden 2019 osalta urakan työt tulee olla täysin valmiit Urakassa ei ole muita sakollisia välitavoitteita. Mikäli urakoitsija ei suoriudu yhteisesti sovitusta työohjelmasta, on rakennuttajalla oikeus teettää kohteet muilla urakoitsijoilla ja periä näin aiheutuneet lisäkustannukset alkuperäiseltä urakoitsijalta. 6.2 VÄLITAVOITTEEN VIIVÄSTYSSAKKO (YSE 18 ) Urakan välitavoitteiden viivästyssakko on YSE 18 :n mukainen urakan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Välitavoitteiden viivästyssakkoa peritään kultakin työpäivältä enintään 45 työpäivältä. 6.3 URAKAN VALMISTUMISEN VIIVÄSTYSSAKKO (YSE 18 ) Urakan viivästyssakko on YSE 18 :n mukainen urakan arvonlisäverottomasta yksikköhinnasta. Urakan valmistumisen viivästyssakkoa peritään kultakin työpäivältä enintään 180 työpäivältä. 6.4 TYÖAIKA Työskentelyajoissa urakoitsijan on varauduttava siihen, että pe klo ma klo 6.00 välisenä aikana alueella ei saa suorittaa erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä (esim. kerrosrakenteiden tiivistys). Melua aiheuttaville töille sallittu työskentelyaika on ma - pe klo Muista työskentelyajoista on urakoitsijan neuvoteltava lupaviranomaisen kanssa. Mahdolliset vuorotyöluvat hankkii urakoitsija. Työpäiviä eivät kuitenkaan ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Lauantaisin ja pyhäpäivisin töitä saa tehdä vain poikkeustapauksissa tilaajan luvalla. Käytettävästä työajasta sovitaan tarvittaessa tarkemmin urakkaneuvottelussa.

18 URAKKAOHJELMA Sivu 18 / VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuutta ei vaadita Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Urakan yleinen takuuaika on kolme (3) vuotta (poikkeus YSE ) kunkin kohteen osalta. Kohteen takuuaika alkaa, kun kohde on tilaajan toimesta hyväksytysti vastaanotettu. Takuuajan vakuus on viisi (5) % lopullisesta lisä- ja muutostyöt sisältävästä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Urakoitsija vastaa myös suorituksensa asennus- ja mittavirheistä, jotka paljastuvat vasta käyttövaiheessa huolimatta siitä, että työ on hyväksytysti vastaanotettu. 7.2 TILAAJAN VAKUUDET (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 VAKUUTUKSET (YSE 38 ) Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella. Työt hinnoitellaan määrä- ja yksikköhintalomakkeella arvonlisäverottomin yksikköhinnoin. Näin hinnoiteltujen määrä- ja yksikköhintalomakkeen mukaisten työmäärien avulla laskettu loppusumma on veroton urakkahinta. Verotonta urakkahintaa käytetään rakennusajan vakuuden ja viivästyssakon laskentaperusteena. Sideaineena käytetään B 100/150. Laskennassa käytetään täytejauheena kalkkifilleriä. Täytejauhopitoisuuden laskenta-arvo AB -massoilla on 4,0 %. Jotta tarjoukset olisivat vertailukelpoisia, on määrä- ja yksikköhintaluettelon kohtiin aina merkittävä yksikköhinta. Mikäli kaikkia yksikköhintoja ei ole annettu, tarjous hylätään.

19 URAKKAOHJELMA Sivu 19 / URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Ennakko Ennakkoa ei makseta Maksusuoritukset Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen määrien sekä määrä- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Urakoitsija toimittaa tilaajalle jokaisesta työkohteesta erikseen mittauspöytäkirja, jossa on mainittava mittauksen suorittajat, päivämäärä sekä aika, milloin työ on tehty ja työkohteen tarkka sijainti, nimi ja asfalttipäällysteen laatu sekä muut kyseiseen työkohteeseen tehdyt työsuoritukset. Laskutus tehdään tilaajan edustajan hyväksymän mittauspöytäkirjan perusteella. Tilaaja hyväksyy työn laskutettavaksi vasta, kun kohde on siivottu asianmukaisesti ja liikennejärjestelyt on palautettu ennalleen sekä kohteen laatuaineisto luovutettu hyväksytysti tilaajalle eli työ voidaan todeta täysin valmiiksi. 8.3 HINTASIDONNAISUUDET (YSE 48 ) Urakkahintaa sidotaan indeksiin ainoastaan bitumin osalta Kustannusindeksi Urakkahintaa sidotaan indeksiin ainoastaan bitumin osalta. Neliömetrihinta ( /m2) muunnetaan tonnihinnaksi ( /t) teoreettisen massamenekin mukaisesti. Sideaineen, täytejauheen tai massassa käytettävien lisäaineiden määrien, laadun tai määrän muuttuessa tarjouspyynnön mukaisista ohjearvoista tarkistetaan vastaavaa yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla. Päällysteiden yksikköhintojen muutokset lasketaan teoreettisen massamenekin tai liima-aine menekin ja työselityksen mukaisen sideainepitoisuuden mukaisesti. Sideaineen hinnanmuutos otetaan huomioon siten, että vertailukohtana on helmikuun 2017 indeksi. Muutosten suuruus lasketaan tilastokeskuksen bitumi-indeksin avulla. Sideaineen hinnanmuutos määritetään laskennallisesti. Laskenta perustuu Tilastokeskuksen julkaisemaan bitumin indeksilukuun (2010=100). Laskentaa varten urakoitsijan tulee ilmoittaa maaliskuun 2017 bitumin hintaindeksin pistelukua xxx,xx vastaavat urakassa käytettävän bitumin hinta. Hinnanmuutos tarkistetaan kuukausittain. Hinnantarkistusta varten urakoitsijan on esitettävä toteutunut bituminkulutus päivittäisellä tarkkuudella raportoinnissaan. Menekin määritys on hyväksytyn suhteutuksen mukainen. Tarkistus tehdään seuraavan kaavan mukaisesti.

20 URAKKAOHJELMA Sivu 20 / 30 I * P A - I kk = kk t Pt, jossa tar Akk = bitumin tarkastelukuukauden hinnanmuutos I kk = tarkastelukuukauden indeksiluku I tar = maaliskuun 2017 xxx,x pisteluku Pt = urakoitsijan tarjouksessaan antama helmikuun indeksilukua vastaava bitumin hinta (snt/ kg) Yksikköhintojen muutokset Sideaineen, täytejauheen tai massassa käytettävien lisäaineiden määrien, laadun tai määrän muuttuessa tarjouspyynnön mukaisista ohjearvoista tarkistetaan vastaavaa yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla. Päällysteiden yksikköhintojen muutokset lasketaan teoreettisen massamenekin tai liima-ainemenekin ja työselityksen mukaisen sideainepitoisuuden mukaisesti Poikkeavan työajan korotus Poikkeavan työajan korotusta ei makseta. 8.4 LASKUTUKSEN PÄÄPERIAATTEET Kempeleen kunta ei sovella käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta (vrt. Arvonlisäverolain 8c ). Kaikkien urakkasopimukseen ja siihen mahdollisesti liitettävien lisäsopimuksiin perustuvia saatavia koskevien laskujen laadinta kuuluu urakoitsijalle. Laskut on laadittava rakennuttajan valvojan antamien ohjeiden mukaisesti ja siitä on ilmettävä erikseen seuraavat asiat: - maksuerän nro ja selitteineen - laskun loppusumma - alv 0 % - alv-osuus - arvonlisäverollinen loppusumma Lasku on hyväksymiskelpoinen: - kun laskua vastaava työsuoritus on tehty ja työn valvoja on sen kirjallisesti tarkastanut - laskutukseen oikeuttava työalueen viimeistely tehty ja muut sopimuksessa vaaditut velvoitteet suoritettu - kaikista laskuun sisällytetyistä töistä on esitetty laatuaineisto mm. työsuunnitelmat, väliaikaisten rakenteiden suunnitelmat, tutkimus- ja aineenkoestustulokset Kempeleen kunnalla on valmiudet ottaa vastaan verkkolaskuja seuraaviin osoitteisiin: Vastaanotto osoite Välittäjän tunnus Välittäjä BAWCFI22 BASWARE OY FI OKOYFIHH OP RYHMÄ FI NDEAFIHH NORDEA FI DABAFIHH DANSKE BANK verkkolaskuosoite Sähköpostilokero kempeleenkunta@bscs.basware.com

21 URAKKAOHJELMA Sivu 21 / 30 Jos laitatte laskut sähköpostilla, laskut tulee olla pdf-liitteenä. Laskuun merkintä. 8.4 LASKUJEN MAKSUAIKA Urakkalaskujen koroton maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Viivästyskorko on korkolain mukainen (Poikkeus YSE 41 ). 8.5 LISÄ- JA MUUTOSTÖISTÄ MAKSAMINEN Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvistus joko rakennuttajan valtuuttaman henkilön allekirjoittaman tilauksen tai työmaakokouspöytäkirjaan tehdyn merkinnän muodossa. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman tätä kirjallista tilausta. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään. Urakoitsijan on annettava lisä- ja muutostyötarjouksensa tilaajan pyytämässä kohtuullisessa aikataulussa tai muuten viivyttelemättä, viiden (5) työpäivän kuluessa. 9. MUUT SOPIMUSSANKTIOT YSE :n mukaisesti on pääsääntöisesti työ, joka todetaan sopimuksen mukaisia vaatimuksia vastaamattomaksi, urakoitsijan korjattava tai korvattava uudella työsuorituksella. Laatupoikkeamista ja niiden raportoinnin puutteista tai muista toiminnallista puutteista ja laiminlyönneistä voidaan määrätä myös seuraavat sanktiot. - sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) - urakoitsijan edustajan vaihto - sopimuksen purku.

22 URAKKAOHJELMA Sivu 22 / 30 Sakko Kaikki poikkeamat johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon seuraavassa esitetyn taulukon mukaisesti. Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä (alv 0 %) ja ne määräytyvät seuraavasti: Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit 2. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa 1. kerta euroa Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annettavat sakot 2. kerta euroa Seuraavat kerrat, euroa Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 4. Tilaajan tai viranomaisen tarkastuksessa havaittu lakisääteisten maksujen laiminlyönti tai työehtosopimuksien rikkominen 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 5. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai laiminlyönnit mm. - toiminta ilman tai vastoin liikenteenohjaussuunnitelmaa / tilaajan lupaa - tietyömaasta varoittavien merkkien puuttuminen - hyväksyttyä varoitusvaatetusta ei käytetä - suojakypärän tai muun suojavarusteiden käytön laiminlyönti - suoritettavaan työhön nähden riittämätön pätevyys - käytettävät liikenteenohjauslaitteet ovat sopimuksen vastaisia 6. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät muut laiminlyönnit Takuuajan korjauksen laiminlyönti Kuvallisen henkilökortin puuttuminen pää- tai aliurakoitsijan henkilöltä 9. Sopimuksen vastaisesti ketjutettua aliurakoitsijaa kohden ja jokaista ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä kohti 10. Tilaajavastuulain mukaisen selvityksen laiminlyönti 200 /hlö 200 /hlö 200 /hlö

23 URAKKAOHJELMA Sivu 23 / 30 Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 11. Muut laiminlyönnit - hallinnolliset laiminlyönnit (esim. raportoinnin laiminlyönti) 12. Avainhenkilön vaihtaminen ilman tilaajan lupaa 1. kerta euroa Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annettavat sakot 2. kerta euroa Seuraavat kerrat, euroa Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen kuuden (6) kuukauden sisällä. Vaihto ei ole automaatti, vaan tilaajan harkinnanvarainen oikeus. Mikäli tilaaja sitä vaatii, on urakoitsijan vaihdettava urakasta vastaava henkilö - urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE mom. Sopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Sopimuksen purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE :ssä. 10. ARVONVÄHENNYKSET Urakassa todettujen laatupoikkeamien ilmaantuessa voidaan joissakin tapauksissa YSE :n tilanteessa päätyä korjauksen tai uuden työsuorituksen vaatimisen sijasta ottamaan tuote vastaan arvonvähennyksin. Urakassa hyväksytään vain laatuvaatimukset täyttävä työ. Urakoitsija on velvollinen laatusuunnitelmansa mukaisesti dokumentein osoittamaan laadun täyttymisen sekä mahdolliset laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat. Laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat tulee esittää poikkeamaraportilla. 11. ORGANISAATIOT 11.1 TILAAJIEN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Tilaajan edustaja sopimusasioissa: Eelis Rankka, p , eelis.rankka@kempele.fi. Muut tilaajan henkilöt ja vastuut määritellään tarkemmin urakkaneuvottelussa URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä heidän referenssitietonsa. Tarjouksessa ilmoitettuja henkilöitä ei kesken urakkaa saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta.

24 URAKKAOHJELMA Sivu 24 / 30 Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan asettaman työnjohdon sekä muun henkilöstön. 12. YHTEISET TOIMITUKSET 12.1 KATSELMUKSET Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Muita katselmuksia pidetään tarpeen ilmaantuessa TYÖMAAKOKOUKSET (YSE 66 ) Kohteessa pidetään työmaakokouksia erikseen sovittavina ajankohtina. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennakolta rakennuttajalle työmaakokouksessa esille tulevat asiat vähintään viittä (5) työpäivää ennen kokousajankohtaa. Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva laaturaportti ja ylläpidettävä sitä koko urakan keston ajan. Urakan laaturaportti käsitellään urakan työmaakokouksissa. Urakoitsija on laadittava työmaakokouksiin kuukausiraportti, jossa asiat esitetään rakennuttajan määrittelemässä laajuudessa mm. seuraavat tiedot: päivitetty yleisaikataulu työtilanne työmaan resurssit laskutustilanne urakan laatuasiat asiakaspalautteet vahingot ja tapaturmat työsuojeluasiat muut urakoitsijan asiat 12.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja kuittaa. Työmaapäiväkirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan taloudellista tai aikataulullisia vaikutuksia, on urakoitsijan tuotava seuraavaan työmaakokouksen käsittelyyn uhalla, että hänen puhevalta asiassa muutoin menetetään. Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamaraportilla (toiminnallinen, tekninen tai muu poikkeama) VASTAANOTTOTARKASTUS (YSE 71 ) Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään päällystyskausittain. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa suoritettavat tarkastustoimenpiteet. Urakan sisältämien töiden valmistuttua pidetään urakan vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle vastaanottotarkastuspyynnön yhteydessä dokumentti urakoitsijan omasta YSE mom. mukaisesta itselle luovutuksesta. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottotarkastuksen pitämisestä, ellei itselle luovutuksesta ole toimitettu tilaajalle tai hänen edustajalleen pöytäkirjaa.