LIITE 1 SEINÄJOEN KAUPUNKI. Ojan putkitus ja perkaus URAKKAOHJELMA

Transkriptio

1 LIITE 1 SEINÄJOEN KAUPUNKI Ojan putkitus ja perkaus URAKKAOHJELMA

2 2(15) SISÄLTÖ 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Tilaaja /rakennuttaja Suunnittelijat Urakoitsija 4 2. RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja -paikka 5 3. HANKKEEN URAKKAMUOTO Urakkamuoto Arvonlisävero Maksuperusteet Urakkasuhteet 5 4. URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Tarkennuksia ja rajauksia urakkaan kuuluvista työsuoritteista Sivu-urakat Rakennuttajan ja kolmansien osapuolien hankinnat Varottavat kohteet Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet 7 5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 8 6. LAATU Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Käytettävät tuotteet 9 7. YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Raivaus- ja purkujäte Ongelmajäte 9 8. ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta URAKKA-AIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen Viivästyminen Työaika VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolelle Urakoitsijatietojen ilmoittaminen RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen 11

3 11.2 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuus Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostöistä maksaminen Yksikköhinnat VALVONTA Tilaajan/rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Muiden osapuolten laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Työvoimasuunnitelma Ulkomainen työvoima Kirjaukset Työmaakokoukset Yhteiset toimitukset Viranomaiskatselmukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Lisätiedot 15 3(15)

4 4(15) 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Tilaaja /rakennuttaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala / yhdyskuntatekniikka Kirkkokatu 6, PL Seinäjoki p. (06) f. (06) kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi Yhteyshenkilöt Joni Ulvila, katurakennuspäällikkö p Kaija Ritari, työnsuunnittelumestari p Suunnittelijat Piiloviita Suunnittelumestari Jyrki Kivimäki p Pellonpäänrinteen laskuoja Kunnallistekniikan suunnittelija Elina Männikkö p Suunnittelumestari Petri Juppo p Urakoitsija Urakoitsijalla tarkoitetaan tilaajaan/rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa työmaan johtovelvollisuuksista vastaavaa päätoteuttajaa, joka toimii tässä urakassa pääurakoitsijana.

5 5(15) 2. RAKENNUSKOHDE 2.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennustyö käsittää Pellonpäänrinteen laskuojan putkituksen ja perkauksen, Piiloviidan ojan perkauksen ja Pahkaviidan ojan putkituksen ja perkauksen. Pellonpäänrinteen laskuoja sijaitsee Seinäjoen kaupungin Huhtalan kaupunginosassa, Piiloviita ja Pahkaviita Kasperin kaupunginosassa. Alueiden tarkempi rajaus on esitetty urakka-asiakirjoissa. Urakoitsijan tulee tutustua rakennuskohteisiin maastossa ennen tarjouksen jättämistä. 3. HANKKEEN URAKKAMUOTO 3.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Urakoitsija on velvollinen urakkahintaan kuuluvana vuokraamaan mahdollisesti töiden toteuttamista varten tarvitsemansa lisäalueet sekä korjaamaan ja korvaamaan rakentamisesta mahdollisesti ympäristölle aiheutuvat vauriot ja häiriöt. 3.2 Arvonlisävero Tässä urakassa noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tilaaja rakentamispalvelujen ostajana kuuluu käännetyn arvonlisäveromenettelyn piiriin. 3.3 Maksuperusteet Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka. 3.4 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 4. URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS 4.1 Pääsuoritusvelvollisuus Valittava urakoitsija toimii kohteessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana hankkeen päätoteuttajana. Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu päätoteuttajan velvollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa päätoteuttajan ohjeita ja määräyksiä. 4.2 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Kokonaisurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja hankinnat täysin valmiiksi tehtynä sekä työmaapalvelut. Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä hankinnat aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle.

6 6(15) Kaivutöiden yhteydessä esiin tulevat 2 m 3 kivet lasketaan kuuluviksi maamassoihin Tarkennuksia ja rajauksia urakkaan kuuluvista työsuoritteista Urakkaan kuuluvat mm: Pellonpäänrinteen laskuoja Piiloviita Pahkaviita - Pellonpäänrinteen laskuojan putkitus - vanhan 500 M/B rummun poistaminen - ojan perkaus - ojan perkaus - kuntopolun alittava rumpu puhdistaa - rummun teko ja rummun uusiminen - ojan putkitus - ojan perkaus - vanhojen rumpujen poistaminen - sadevesiviemärihaarojen rakentaminen - työn esteenä olevien kolmansien osapuolten omistamien sähkö-, kaukolämpö-, puhelin-, viemäri-, vesi-, ym. johtojen/kaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden muutos-, siirto- ja asennustyöt. Töistä urakoitsijan tulee ottaa yhteys johtojen haltijoihin ja sovittava suoraan heidän kanssaan tarvittavista toimenpiteistä. - putkijohdoille tehtävät huuhtelut ja kuvaukset. Kuvausten tulee olla sellaisessa muodossa että ne voidaan liittää Teklan NIS verkostotietojärjestelmään. Putkissa ei saa olla irtokertymää kuvausten yhteydessä. Kustannuksista vastaa urakoitsija - loppu/tarkepiirustusten laatiminen Seinäjoen kaupungin ohjeiden mukaan - tontilta ojiin tulevat sadevesipurut ja esiin tulevat salaojat kunnostetaan vähintään vastaavaan kuntoon ja liitetään uuteen sadevesikaivoon tai tarvittaessa sadevesiputkeen. - tarvittavien puiden ja pensaiden poistaminen rakentamisen vaatimalta leveydeltä. - kasvualustat ja nurmetus - uusien rakenteiden liittäminen saumattomasti ja viimeistellysti rakennettuun ympäristöön - työalueella sijaitsevien nykyisten kaivojen, venttiilien yms. kansien laitteiden nosto/lasku uuden yläpinnan mukaiseen korkeuteen. - yhteydenpito ulkopuolisiin. Yhteydenpito voi käsittää mm. seuraavia tahoja ja aiheita: rakentamisen aikaiset ympäristöhäiriöt, liittymäjärjestelyt, melu-, pöly-, ym. haitat, turvallisuus ja onnettomuudet (poliisi ja palo- ja pelastustoimi), tiedotusvälineet. - risteilyt kaapelien rakennettujen johtojen, tms. laitteiden kanssa sisältyy urakkaan, eikä niistä makseta erikseen - poisjäävien rakenteiden purkaminen ja kuljettaminen hyväksyttyyn jätteenkäsittelyyn käsittelymaksuineen - urakkaa varten tarvittavien tiedotustaulujen hankinta ja pystytys Varsinaiset rakennustöiden mittaukset kuuluvat urakoitsijalle. Kaivannon teossa on noudatettava työsuojeluhallituksen ohjetta Kapeat kaivannot. Tarvittaessa tuentatavan valinta ja tarvittavien tuentasuunnitelmien tekeminen kuuluu urakoitsijalle. Jos kaivannon seinät sortuvat, kuuluu kaivannon uudelleen aukaisu urakoitsijan kaivu- ja täyttötyöhön. 4.3 Sivu-urakat Ei ole.

7 7(15) 4.4 Rakennuttajan ja kolmansien osapuolien hankinnat Varottavat kohteet Ennen työhön ryhtymistä on urakoitsijan selvitettävä rakennettavan johtolinjojen läheisyydessä sijaitsevien tai sen kanssa risteävien kaukolämpöputkien, putkijohtojen ja kaapeleiden sijainnit. Tiedossa olevien kaapeleiden sijaintikartat ovat nähtävissä ko. laitteen omistajalla. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon työalueella olevat rakenteet, kuten rajapyykit, ilmajohdot, kaivot, liikennekilvet yms. sekä puut ja istutukset, varmistaa niiden rakennusaikainen toimivuus ja suojaus, sekä saattaa ne työn valmistuttua alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Urakoitsija vastaa mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista. 4.6 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa ja aliurakoitsijaa tai näiden hankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla veronumero. Jokaisen palveluntuottajan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. 4.7 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat alueet. 5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työn toteutuksessa ja yhteistoiminnassa noudatetaan YSE ohjeita. Pääurakoitsija huolehtii eri aliurakoitsijoiden ja rakennuttajan erillishankintojen töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaaalueen järjestelyistä rakennuttajalle, joka hyväksytään aloituskokouksessa. Pääurakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta urakka-alueeseen rajoittuville kiinteistöille. Lisäksi on noudatettava asetusta VNA205/ Työaikataulu Urakoitsijan tulee laatia työaikataulu, jonka tilaaja hyväksyy aloituskokouksessa.

8 8(15) 5.3 Työmaajärjestelyt Alueiden käytöstä ei saa aiheutua kenellekään vaaraa, häiriötä tai muuta haittaa. Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista omien toimenpiteiden aiheuttamasta kunnossapito- ja puhtaanapitotyöstä. Urakoitsijalle kuuluvat työmaa-alueiden aitaaminen ja merkitseminen turvallisuusasiakirjojen edellyttämällä tavalla ja järjestyksenpito. 5.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään tarjousneuvottelun yhteydessä, jossa varmistetaan, että tarjoaja on ymmärtänyt asiakirjat tilaajan tarkoittamalla tavalla. 5.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Ennen töiden aloittamista pidetään alkukokous, jossa käsitellään urakan laatu-, työmaa- ja turvallisuussuunnitelmat. Urakoitsija suorittaa myös rakennustyöalueen vaikutusalueella olevien rakennusten, rakenteiden ja laitteiden kuntotarkistukset ennen työn aloitusta ja vastaa niille aiheuttamistaan vahingoista. Ennen räjäytystöiden ja muiden tärinää aiheuttavien töiden aloittamista on suoritettava riskialueella katselmus, jonka perusteella laaditaan tärinämittaussuunnitelma. 5.6 Luvat Urakkaan kuuluvia töitä tehdään tilaajan omistamalla alueella. Rakennuttaja on hankkinut kustannuksellaan suunnitelman toteuttamisessa tarvittavia alueita koskevat työluvat maanomistajilta ja viranomaisilta ja maksaa kaikki rakennuskohteen viranomaisten vaatimat rakennusvalvonta-, tarkastus-, ym. maksut. Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut viranomaisten vaatimat luvat, tarkastukset, katselmukset, ilmoitukset ja mittaukset. Urakoitsijan tulee ilmoittaa liikennettä haittaavat rajoitukset ja niiden muutokset. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat on hyväksytettävä Seinäjoen kaupungin edustajalla. Taloihin ajo tulee sallia. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vaaraa tai vahinkoa aiheuttamatta. 5.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta kahtena (2) sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan 6. LAATU 6.1 Laadunvarmistus Urakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloitusta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. 6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoristusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja

9 9(15) työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee huolehtia, että: - tiedot käytetyistä materiaaleista ja rakenteiden mittaustuloksista dokumentoidaan - tulokset dokumentoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niihin johtaneet syyt on jäljitettävissä - kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niiltä edellytetään ja niille on määritelty - jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta laaditaan aina poikkeamaraportti, josta ilmenee laatupoikkeaman syy ja tehdyt korjaustoimenpiteet, ja jos poikkeama on sellainen, ettei sitä voi enää korjata, urakoitsijan tulee esittää syy miksi asiaa ei ole korjattu. Urakan päätteeksi vaaditut laatudokumentit kootaan urakoitsijan toimesta laatukansioksi. Laatukansio luovutetaan tilaajalle tarkastettavaksi viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Urakoitsijalla on velvollisuus dokumentoida rakentamisen toteumatiedot tarkepiirustuksille. 6.3 Käytettävät tuotteet Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE -merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE -merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä muoviputkijärjestelmät ovat Nordic Poly Mark (NPM) merkittyjä tuotteita. Ei koske sv -yhdistelmäputkia / salaojaputkia. 7. YMPÄRISTÖ 7.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia tällä työmaalla soveltuvia ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä sekä urakan lupiin ja sopimuksiin liittyviä ehtoja. Rakentamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat otetaan huomioon urakoitsijan laatujärjestelmässä/laatusuunnitelmassa. 7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irrotettavat ylimääräiset maa-ainekset kuuluvat urakoitsijalle. Kaatopaikkamaksut jäteveroineen maksaa pääurakoitsija. Vanhan asfaltin poisto, jolloin asfaltinpalat ja kannot erotellaan kaivumaista ja kuljetetaan asianmukaiseen kierrätys tai loppusijoituspaikkaan Raivaus- ja purkujäte Rakennusalueen kaiken raivaus- ja purkujätteen poiskuljetus jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen sisältyy kokonaisurakkaan. 7.3 Ongelmajäte Rakennuttajalla ei ole tiedossa että rakennusalueella on ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia tai maa-aineksia. mikäli kohteesta löytyy ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaali tai pilaantuneita maa-aineksia niin pääurakoitsijan tulee välittömästi informoida asiasta rakennuttajaa.

10 10(15) 8. ASIAKIRJAT 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liiteluettelossa. 8.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (viittauksissa käytetty lyhennettä YSE). 8.3 Asiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 8.4 Rakennuttajan määrälaskenta Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrätiedot perustuvat liitteinä oleviin suunnitelmiin ja pohjatutkimuksiin. Määräluettelossa ilmenevät yksikkömäärät ovat ohjeellisia, eivätkä sido rakennuttajaa. Tarjouksen tulee kuitenkin sisältää muutkin erittelemättömät työt, jotka tarvitaan valmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Louhitut kalliomäärät (m2tr ja m3ktr), mitataan urakan aikana. Mikäli urakassa toteutuneet määrät poikkeavat määräluettelossa ilmoitetusta, niin poikkeamat otetaan huomioon hyvitys- (-) tai lisälaskuilla (+), jossa yksikköhintana on urakkatarjouksen mukana annettu yksikköhinta. Suunnitelmissa esitettyjen kerrosvahvuuksien yms. täyttyminen esitetään loppuselvityskansiossa. 9. URAKKA-AIKA 9.1 Töiden aloitus Urakan voi aloittaa kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan ja vaaditut takuut asetettu. 9.2 Töiden valmistuminen Urakan tulee olla valmiina tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. Urakassa on yksi (1) välitavoite urakassa olevien töiden tulee olla valmis ilman asfalttia ja viimeistelytöitä viikolla 50/ Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästymissakkoa kultakin työpäivältä 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästymissakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 päivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. 9.4 Työaika Työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät.

11 11(15) 10. VASTUUVELVOITTEET 10.1 Takuuaika Urakkasuorituksen takuuaika on kaksi vuotta hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuuksien tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sovittujen valmistumis- ja takuuajan päättymispäivien Vakuutukset (YSE 38 ) 10.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta Vastuu kolmannelle osapuolelle Työmaalla toimivalle urakoitsijalle tulee olla voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka korvausmäärän on oltava riittävä rakennuskohteelle. Urakoitsijan vastuu on YSE 1998:n 31 :n mukainen Urakoitsijatietojen ilmoittaminen Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Urakassa on otettu käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva uusi tiedonantovelvollisuus 363/2013 ja 364/2013. Sen vuoksi rakentamiseen liittyvää tietojen antamista verohallinnolle lisätään. 11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 11.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Tilaaja maksaa urakoitsijalle urakkahinnan hyväksytyn maksuerätaulukon mukaisesti Erityiset maksuerät Työturvallisuusrikkomuksista aiheutuneet kustannukset käsitellään taloudellisessa loppuselvityksessä ja vähennetään tarvittaessa viimeisestä maksuerästä.

12 12(15) Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakko) suuruus on enintään 5 % urakkahinnasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn sekä urakoitsijan toimitukseen kuuluvat dokumentit ja taloudellinen loppuselvitys on hyväksytty Maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja valvoja on todennut työn tehdyksi. Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostöistä maksaminen Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvistus tai rakennuttajan allekirjoittama tilaus. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan. Muutos- ja lisätöistä suoritettavat maksut maksetaan urakan viimeisen maksuerän yhteydessä, ellei muuta sovita. Urakkaan kuuluvien töiden mahdollisten keskeytysten takia tai ajalta tilaaja ei maksa urakoitsijalle minkäänlaista korvausta Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään yksikköhintaluettelo. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat, ellei toisin ole mainittu. Yksikköhinnat ovat ilman arvonlisäveroa. 12. VALVONTA 12.1 Tilaajan/rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista sekä lisä- ja muutostöistä päättävät Seinäjoen kaupungin vastuuhenkilöt heille annettujen tilausoikeuksien puitteissa. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajan valtuuttama valvoja.

13 13(15) 12.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta Muiden osapuolten laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla ja nimetyillä käyttäjän edustajille on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttaja. 13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä. Työnjohtaja tulee hyväksyttää tilaajalla. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa. Pääurakoitsija vastaa, että viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaavat henkilöt nimetään kohteeseen. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Urakoitsija saa vaihtaa rakennuttajan hyväksymiä urakan vastuuhenkilöitä vain rakennuttajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkilöiden tulee olla kokemukseltaan vähintään samaa tasoa kuin työhön alun perin hyväksyttyjen vastuuhenkilöiden. Pääurakoitsija pitää yllä koko työmaata koskevaa jatkuvaa henkilötiedostoa. Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden voimassa olevia suojeluohjeita. Jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti Työvoima Työvoimasuunnitelma Urakoitsijan tulee käyttää työssä ammattitaitoista ja riittävän kokenutta työvoimaa. Urakoitsijan työnjohdon tulee puhua ja ymmärtää Suomen kieltä Ulkomainen työvoima Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn Suomessa ja lähetettyihin työntekijöihin liittyviä Työsuojeluhallinnon ( antamia ohjeita ja mitä laissa on säädetty. Pääurakoitsijanvelvollisuus on huolehtia, että kaikki ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät todistukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan käyttöön suomenkielelle käännettyinä, virallisen kielenkääntäjän kääntäminä Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä päivittäistä työmaapäiväkirjaa.

14 14(15) 13.4 Työmaakokoukset Työmaakokouksia sovitaan aloituskokouksessa Yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa Viranomaiskatselmukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset tulevat pidetyiksi. 14. VASTAANOTTOMENETTELY 14.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään, kun rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava urakan toiminta- ja laatusuunnitelmissa ja työmaakokouksissa sovitut dokumentit rakennuttajalle 7 vuorokautta ennen vastaanottotarkastusta. 15. ERIMIELISYYDET 15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 16. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 16.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja ja on puutteellinen. Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset tai keskeyttää hankinnat ilman korvausvelvollisuutta. Tilaaja ei maksa palkkiota tarjouksen tekemisestä, eikä korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutuneista kuluista. Tilaaja valitsee urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman, urakkatarjouspyynnön mukaisen, kokonaishintatarjouksen antajan. 17. TARJOUS 17.1 Tarjouksen muoto Tarjous annetaan kokonaishintaisena, sekä liitteenä olevan yksikköhintaluettelon muodossa ja esitetyllä tavalla eriteltynä täydellisenä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kuusi viikkoa tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

15 15(15) 17.3 Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana Lisätiedot Mikäli tarjouspyynnössä esiintyy epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia, niistä tulee välittömästi ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle, viimeistään yhtä viikkoa ennen tarjouksen jättöpäivää. Mahdollista korjausilmoitusta on seurattava HILMA:sta. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Kaija Ritari työnsuunnittelumestari Kaupunkiympäristön toimiala, Yhdyskuntatekniikka