LIITE 1 SEINÄJOEN KAUPUNKI. Kasarmitie, Kuivamäentie ja Kyyhkysentaipaleen raitti URAKKAOHJELMA

Transkriptio

1 LIITE 1 SEINÄJOEN KAUPUNKI Kasarmitie, Kuivamäentie ja Kyyhkysentaipaleen raitti URAKKAOHJELMA

2 2(16) SISÄLTÖ 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Tilaaja /rakennuttaja Suunnittelija Muut osapuolet Urakoitsija 4 2. RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja -paikka 4 3. HANKKEEN URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet 5 4. URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS Kokonaisurakka Tarkennuksia ja rajauksia urakkaan kuuluvista työsuoritteista Sivu-urakat Rakennuttajan ja kolmansien osapuolien työt ja hankinnat Varottavat kohteet Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet 7 5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 8 6. LAATU Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Käytettävät tuotteet 9 7. YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Raivaus- ja purkujäte Ongelmajäte 9 8. ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta URAKKA-AIKA Töiden aloitus Viivästyminen Työaikataulu ja välitavoitteet Työaika VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolelle Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Urakoitsijatietojen ilmoittaminen RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Käänteinen arvonlisäverokäytäntö Urakkahinnan maksaminen 12

3 Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuus Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostöistä maksaminen Yksikköhinnat VALVONTA Tilaajan/rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Muiden osapuolten laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Työvoimasuunnitelma Ulkomainen työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Yhteiset toimitukset Viranomaiskatselmukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Lisätiedot 16 3(16)

4 4(16) 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Tilaaja /rakennuttaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala / yhdyskuntatekniikka Kirkkokatu 6, PL Seinäjoki p. (06) f. (06) info(at)seinajoki.fi etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi Yhteyshenkilöt Joni Ulvila, vt. katurakennuspäällikkö p. (06) , Kaija Ritari, työnsuunnittelumestari p. (06) , Suunnittelija Suunnittelija Elina Männikkö p Muut osapuolet Seinäjoen Vesi, viemäri- ja vesijohtoverkostot Jari Mäntylä p ja Juho-Matti Ahokas p Seiverkot Oy, sähköverkon ja katuvaloverkon rakentaminen ja kunnossapito Jukka Ollila, p Voimatel Oy, puhelinverkoston rakentaminen Antti Hautalahti, p tai Heikki Haanpää p Urakoitsija Urakoitsijalla tarkoitetaan tilaajaan/rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa työmaan johtovelvollisuuksista vastaavaa päätoteuttajaa, joka toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. 2. RAKENNUSKOHDE 2.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennustyö käsittää Kasarmitien, Kuivamäentien ja Kyyhkysentaipaleen raitin rakentamisen. Kasarmitie sijaitsee Seinäjoen kaupungin Törnävän kaupunginosassa ja liittyy Ruukintiehen. Kuivamäentie sijaitsee Soukkajoen kaupunginosassa ja liittyy Soukanjoentiehen. Kyyhkysentaival sijaitsee Kärjen kaupunginosassa ja liittyy Teerentaipaleeseen ja Metsontaipaleeseen. Urakoitsija tulee tutustua rakennuskohteeseen maastossa ennen tarjouksen jättämistä.

5 5(16) 3. HANKKEEN URAKKAMUOTO 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Urakoitsija on velvollinen urakkahintaan kuuluvana vuokraamaan mahdollisesti töiden toteuttamista varten tarvitsemansa lisäalueet sekä korjaamaan ja korvaamaan rakentamisesta mahdollisesti ympäristölle aiheutuvat vauriot ja häiriöt. 3.2 Maksuperuste Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka. 3.3 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. 4. URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS 4.1 Kokonaisurakka Kokonaisurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja hankinnat täysin valmiiksi tehtynä sekä työmaapalvelut. Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä hankinnat aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle. Kaivutöiden yhteydessä esiin tulevat 2 m 3 kivet lasketaan kuuluviksi maamassoihin. Pääurakoitsija toimii rakennuskohteessa rakennustyön turvallisuudesta vastaavana päätoteuttajana huolehtien ja vastaten siitä, että valtioneuvoston voimaan tulleessa asetuksessa nro 205/2009 mainitut rakennuttajan ja päätoteuttajan rakentamista koskevat velvoitteet ja muut asiat otetaan huomioon. Urakoitsija laatii ja hyväksyttää tarvittaessa viranomaisilla kohteen työturvallisuutta koskevat viranomaisten vaatimat asiakirjat. Urakoitsija laatii työturvallisuussuunnitelmat ja työturvallisuusasiakirjan yhteistyössä vakuutusyhtiönsä edustajan kanssa. Rakennuttaja on laatinut urakkaohjelman liitteeksi hanketta koskevan rakennuttajan turvallisuusliitteen. Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu päätoteuttajan velvollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa päätoteuttajan ohjeita ja määräyksiä Tarkennuksia ja rajauksia urakkaan kuuluvista työsuoritteista Urakkaan kuuluu mm: Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä työn valmiiksi saattamiseksi. Urakkoihin sisältyy: - urakoitsija lastaa, kuljettaa, levittää ja tiivistää rakenteeseen masuunihiekan/-murskeen Lellunnevantien varastointialueelta (maanläjitysalue).

6 6(16) - putkijohdoille tehtävät huuhtelut, desinfioinnit, koeponnistukset ja kuvaukset. Kuvausten tulee olla sellaisessa muodossa että ne voidaan liittää Teklan NIS verkostotietojärjestelmään. Putkissa ei saa olla irtokertymää kuvausten yhteydessä. Kustannuksista vastaa urakoitsija - uusien rakenteiden liittäminen saumattomasti ja viimeistellysti rakennettuun ympäristöön - liikennemerkit - tiedotustaulujen hankinta ja pystytys - ylijäämämassojen sekä raivausjätteiden poiskuljetukset, maanläjitysmaksuineen. - Valaisinpylväiden jalustojen asentaminen - työn esteenä olevien kolmansien osapuolten omistamien sähkö-, puhelin-, ym. johtojen/kaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden muutos-, siirto- ja asennustöistä sopiminen ja urakan aikatauluun sovittaminen. - loppu/tarkepiirustusten laatiminen Seinäjoen kaupungin ohjeiden mukaan - tontilta ojiin tulevat sadevesipurut ja esiin tulevat salaojat kunnostetaan vähintään vastaavaan kuntoon ja liitetään uuteen sadevesijärjestelmään - kaapelikanaalin kaivu- ja täyttötyöt. Asennuksen ja putkituksen suorittaa kyseessä oleva johdon omistaja. Putkituksesta tulee sopia ko. johdon omistajan kanssa. Valaistus tehdään maakaapeloinnilla. Kaapeleiden asennussyvyys on vähintään 0,7 m. - yhteydenpito ulkopuolisiin. Yhteydenpito voi käsittää mm. seuraavia tahoja ja aiheita: rakentamisen aikaiset ympäristöhäiriöt, liittymäjärjestelyt, melu-, pöly-, ym. haitat, turvallisuus ja onnettomuudet (poliisi ja palo- ja pelastustoimi), tiedotusvälineet. - risteilyt kaapelien rakennettujen johtojen, tms. laitteiden kanssa sisältyy urakkaan, eikä niistä makseta erikseen. - rakennuksiin liittyvien tarkastusten hoitaminen asianomaisten viranomaisten kanssa Kasarmitie - Kasarmitien kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen - putkistojen rakentaminen ja liittäminen rakennettuun verkostoon - hulevesiviemärin ja kaivojen sekä niiden osien hankinta ja asentaminen - tonttiliittymien rakentaminen. Kaivosta putki tontin puolelle noin 2-3 m päähän - ajoliittymien liittymien rakentaminen - tarvittavien puiden ja pensaiden poistaminen. Tontin kohdalla, puut katkotaan tontin omistajan toiveiden mukaisiksi, ruokamulta kasataan ja varastorakennus siirretään tontille maanomistajan osoittamaan paikkaan. Pieni pihlaja on säästettävä. Kuivamäentie - Kuivamäentien ja hulevesiviemärin rakentaminen - hulevesiviemärin ja kaivojen sekä niiden osien hankinta ja asentaminen - tarpeettomaksi jäävien ajoliittymien poistaminen ja tarpeellisten liittymien rakentaminen - Katualueella oleva ruokamulta kasataan tontinomistajan osoittamalla tavalla tilan alueelle. Samoin katualueella olevat puut kaadetaan ja katkotaan tilan alueelle omistajan osoittamaan paikkaan. - ajoliittymät kunnostetaan entiselleen. Kaupunki tekee ajoliittymän asfaltoinnin seuraavana kesänä. Kyyhkysentaipaleen raitti - Kyyhkysentaipaleen raitin rakentaminen - raitin kerrokset tehdään suunnitelmien mukaisesti. Pengermateriaalina käytetään hiekkaa ja sitä karkeampia tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja. - rumpujen ja kaivon teko - Kaupunki poistaa puuston.

7 7(16) Putkijohdoille tehtävissä tiiveyskokeissa noudatetaan Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket (RIL ) normien mukaisia standardeja 3114 ja Rakennuttaja merkitsee katualueen rajat maastoon ennen rakennustöiden aloittamista. Varsinaiset rakennustöiden mittaukset kuuluvat urakoitsijalle. Kaivannon teossa on noudatettava työsuojeluhallituksen ohjetta Kapeat kaivannot. Tarvittaessa tuentatavan valinta ja tarvittavien tuentasuunnitelmien tekeminen kuuluu urakoitsijalle. Jos kaivannon seinät sortuvat, kuuluu kaivannon uudelleen aukaisu urakoitsijan kaivu- ja täyttötyöhön. Mikäli joku asia on ilmoitettu urakkaan kuuluvaksi yhdessä asiakirjassa esim. urakkaohjelmassa, mutta se puuttuu muista asiakirjoista esim. piirustuksista, niin asia kuuluu urakkaan. 4.2 Sivu-urakat Ei ole. 4.3 Rakennuttajan ja kolmansien osapuolien työt ja hankinnat Asfaltointi ei kuulu urakkaan Rakennuttaja hankkii masuunimurskeen kaupungin Lellunnevantien välivarastoon (maanläjitysalue). Seinäjoen Vesi Oy toimittaa urakoitsijalle: - vesijohtoputket, -venttiilit, karanjatkot, suojaputket, venttiilinhatut sekä kaikki vesijohdon osat - jätevesiputket, -kaivot ja niiden osat - sekä runkolinjasta tai ojasta olevasta ritiläkaivosta tontille menevät hulevesiputket, -kaivot ja niiden osat. Seiverkot Oy purkaa ja poistaa katuvalopylväät, toimittaa valaisimien jalustat, rakentaa katuvalaistuksen ja hoitaa pylväiden hankinnan sekä pystyttämisen. Sähkö-, puhelin- ja teleyhtiöt itse asentavat ja hankkivat kaapelit, suojaputket, kaivot, kaivojen kannet, varoitusnauhat. Ei toimita maa-aineksia. Kaupunki poistaa puuston Kyyhkysentaipaleen raitilta. 4.4 Varottavat kohteet Ennen työhön ryhtymistä on urakoitsijan selvitettävä rakennettavan johtolinjojen läheisyydessä sijaitsevien tai sen kanssa risteävien putkijohtojen ja kaapeleiden sijainnit. Tiedossa olevien kaapeleiden sijaintikartat ovat nähtävissä ko. laitteen omistajalla. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon työalueella olevat rakenteet, kuten rajapyykit, ilmajohdot, kaivot, liikennekilvet yms. sekä puut ja istutukset, varmistaa niiden rakennusaikainen toimivuus ja suojaus, sekä saattaa ne työn valmistuttua alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Urakoitsija vastaa mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista 4.5 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat alueet. Urakoitsijan tulee huomioida, että Seinäjoen Vesi Oy, tele- ja/tai sähköyhtiö mahdollisesti suorittavat alueella laitteiden purkamis- ja asennustöitä. Urakoitsijan tulee sallia em. yhtiöiden työskentely ja liikkuminen työalueella. 5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työn toteutuksessa ja yhteistoiminnassa noudatetaan YSE ohjeita.

8 8(16) Pääurakoitsija huolehtii eri aliurakoitsijoiden ja rakennuttajan erillishankintojen töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle, joka hyväksytään aloituskokouksessa. Lisäksi on noudatettava asetusta VNA205/ Työaikataulu Urakoitsijan tulee laatia työaikataulu, jonka tilaaja hyväksyy aloituskokouksessa. 5.3 Työmaajärjestelyt Alueiden käytöstä ei saa aiheutua kenellekään vaaraa, häiriötä tai muuta haittaa. Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista omien toimenpiteiden aiheuttamasta kunnossapito- ja puhtaanapitotyöstä. Urakoitsijalle kuuluvat työmaa-alueiden merkitseminen turvallisuusasiakirjojen edellyttämällä tavalla ja järjestyksenpito. 5.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään tarjousneuvottelun yhteydessä, jossa varmistetaan, että tarjoaja on ymmärtänyt asiakirjat tilaajan tarkoittamalla tavalla. 5.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Ennen töiden aloittamista pidetään alkukokous, jossa käsitellään urakan laatu-, työmaa- ja turvallisuussuunnitelmat. Pääurakoitsijan on pidettävä naapurikiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista alkukatselmus ja töiden loputtua loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. 5.6 Luvat Urakkaan kuuluvia töitä tehdään tilaajan omistamalla alueella. Rakennuttaja on hankkinut kustannuksellaan suunnitelman toteuttamisessa tarvittavia alueita koskevat työluvat maanomistajilta ja viranomaisilta ja maksaa kaikki rakennuskohteen viranomaisten vaatimat rakennusvalvonta-, tarkastus-, ym. maksut. Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut viranomaisten vaatimat luvat, tarkastukset, katselmukset, ilmoitukset ja mittaukset. Urakoitsijan tulee ilmoittaa liikennettä haittaavat rajoitukset ja niiden muutokset. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat on hyväksytettävä Seinäjoen kaupungin edustajalla. Taloihin ajo tulee sallia. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vaaraa tai vahinkoa aiheuttamatta. 5.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta kahtena (2) sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan

9 9(16) 6. LAATU 6.1 Laadunvarmistus Urakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloitusta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. 6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimusten mukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsija laatii urakan luovutusta varten kaikki laaturaportit ja luovuttaa ne tilaajalle loppuselvityskansiossa viimeistään seitsemän päivää ennen vastaanottotarkastuksessa. 6.3 Käytettävät tuotteet Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä muoviputkijärjestelmät ovat Nordic Poly Mark (NPM) merkittyjä tuotteita. Nordic Poly Mark (NPM) merkintä tuotteessa kertoo siitä, että se on INSTA-CERT menettelyllä sertifioitu. 7. YMPÄRISTÖ 7.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia tällä työmaalla soveltuvia ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä sekä urakan lupiin ja sopimuksiin liittyviä ehtoja. Rakentamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat otetaan huomioon urakoitsijan laatujärjestelmässä/laatusuunnitelmassa. 7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa-aines ja louhittava kallio sekä katselmuksessa kaadettavaksi määrätyt puut ja kannot kuuluvat urakoitsijalle, paitsi ne puut jotka tontin-/maanomistaja haluaa itselleen. Urakoitsija kuljettaa ylimääräisen maa-aineksen, louheen ja poistettavat puut pois työmaalta kustannuksellaan. Kaatopaikkamaksut jäteveroineen maksaa pääurakoitsija. Vanhan asfaltin poisto, jolloin asfaltinpalat ja kannot erotellaan kaivumaista ja kuljetetaan asianmukaiseen kierrätys tai loppusijoituspaikkaan Raivaus- ja purkujäte Rakennusalueen kaiken raivaus- ja purkujätteen poiskuljetus jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen sisältyy kokonaisurakkaan. 7.3 Ongelmajäte Rakennuttajalla ei ole tiedossa että rakennusalueella on ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia tai maa-aineksia. mikäli kohteesta löytyy ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaali tai pilaantuneita maaaineksia niin pääurakoitsijan tulee välittömästi informoida asiasta rakennuttajaa.

10 10(16) 8. ASIAKIRJAT 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liiteluettelossa. 8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan urakkasopimus Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (viittauksissa käytetty lyhennettä YSE). Asiakirjojen pätevyysjärjestys Urakkasopimukseen liitetään: A Kaupalliset asiakirjat 1. urakkaneuvottelun/suunnitelmakatselmuksen pöytäkirja 2. yleiset sopimusehdot YSE 1998 (ei liitteenä) 3. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 4. urakkaohjelma 5. turvallisuusasiakirja 6. tarjous liitteineen (sisältää yksikköhintaluettelon) 7. maksuerätaulukko 8. urakkarajaliite 9. InfraRYL 2006 Rakennusosa ja hankenimikkeistö sekä Määrämittausohjeet (ei liitteenä) B Tarjouspyynnön liiteluettelon mukaan 1. työselostus 2. sopimuspiirustukset 3. InfraRYL 2010 osa 1 ja InfraRYL 2006 osa 2 (ei liitteenä) Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä. Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään hankkivan puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen. Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa piirustukset ja asiakirjat sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla. 8.3 Asiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 8.4 Rakennuttajan määrälaskenta Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrätiedot perustuvat liitteinä oleviin suunnitelmiin ja pohjatutkimuksiin. Määräluettelossa ilmenevät yksikkömäärät ovat ohjeellisia, eivätkä sido rakennuttajaa. Tarjouksen tulee kuitenkin sisältää muutkin erittelemättömät työt, jotka tarvitaan valmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Louhitut kalliomäärät (m2tr ja m3ktr), mitataan urakan aikana. Mikäli urakassa toteutuneet määrät poikkeavat määräluettelossa ilmoitetusta, niin poikkeamat otetaan huomioon hyvitys-

11 11(16) (-) tai lisälaskuilla (+), jossa yksikköhintana on urakkatarjouksen mukana annettu yksikköhinta. Suunnitelmissa esitettyjen kerrosvahvuuksien yms. täyttyminen esitetään loppuselvityskansiossa. 9. URAKKA-AIKA 9.1 Töiden aloitus Urakan voi aloittaa kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan ja vaaditut takuut asetettu. 9.2 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästymissakkoa kultakin työpäivältä 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästymissakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 päivältä. 9.3 Työaikataulu ja välitavoitteet Urakan tulee olla valmiina tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. Ei välitavoitteita. 9.4 Työaika Työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 10. VASTUUVELVOITTEET 10.1 Takuuaika Urakkasuorituksen takuuaika on kaksi vuotta hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Vakuuksien tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sovittujen valmistumis- ja takuuajan päättymispäivien Vakuutukset (YSE 38 ) 10.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta Vastuu kolmannelle osapuolelle Työmaalla toimivalle urakoitsijalle tulee olla voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka korvausmäärän on oltava riittävä rakennuskohteelle. Urakoitsijan vastuu on YSE 1998:n 31 :n mukainen.

12 12(16) 10.6 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote sekä seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä: Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Voimassaoleva tapaturmavakuutus. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Luotettavana selvityksenä hyväksytään, että kuuluu tilaajavastuu.fi rekisteriin. Tämä vaatimus urakoitsijan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Selvitykset eivät saa olla sopimuksen teko hetkellä kolmea kuukautta vanhempia. (sama koskee aliurakoitsijoiden tietoja). Tilaaja voi hylätä tarjouksen, mikäli em. selvityksiä ja todistuksia ei ole liitetty tarjoukseen Urakoitsijatietojen ilmoittaminen Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristö toimialan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Urakassa on otettu käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva uusi tiedonantovelvollisuus 363/2013 ja 364/2013. Sen vuoksi rakentamiseen liittyvää tietojen antamista verohallinnolle lisätään. 11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 11.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta Käänteinen arvonlisäverokäytäntö Tilaaja kuuluu käänteisen arvonlisäveron piiriin Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Tilaaja maksaa urakoitsijalle urakkahinnan hyväksytyn maksuerätaulukon mukaisesti Erityiset maksuerät Työturvallisuusrikkomuksista aiheutuneet kustannukset käsitellään taloudellisessa loppuselvityksessä ja vähennetään tarvittaessa viimeisestä maksuerästä Ensimmäinen maksuerä

13 13(16) Ensimmäisen maksuerän (ennakko) suuruus on enintään 5 % urakkahinnasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn sekä urakoitsijan toimitukseen kuuluvat dokumentit ja taloudellinen loppuselvitys on hyväksytty Maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja valvoja on todennut työn tehdyksi. Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostöistä maksaminen Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvistus tai rakennuttajan allekirjoittama tilaus. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan. Muutos- ja lisätöistä suoritettavat maksut maksetaan urakan viimeisen maksuerän yhteydessä, ellei muuta sovita. Urakkaan kuuluvien töiden mahdollisten keskeytysten takia tai ajalta tilaaja ei maksa urakoitsijalle minkäänlaista korvausta Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään yksikköhintaluettelo. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat, ellei toisin ole mainittu. Yksikköhinnat ovat ilman arvonlisäveroa. 12. VALVONTA 12.1 Tilaajan/rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaajan/rakennuttajan edustajina kaupungininsinööri Kari Havunen. Työhön liittyvistä asioista päättää vt. katurakennuspäällikkö Joni Ulvila. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajan valtuuttamana työmaavalvoja Rakennuttajan valvonta

14 14(16) Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta Muiden osapuolten laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla ja nimetyillä käyttäjän edustajille on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttaja. 13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä. Työnjohtaja tulee hyväksyttää tilaajalla. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa. Pääurakoitsija vastaa, että viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaavat henkilöt nimetään kohteeseen. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Urakoitsija saa vaihtaa rakennuttajan hyväksymiä urakan vastuuhenkilöitä vain rakennuttajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkilöiden tulee olla kokemukseltaan vähintään samaa tasoa kuin työhön alun perin hyväksyttyjen vastuuhenkilöiden. Pääurakoitsija pitää yllä koko työmaata koskevaa jatkuvaa henkilötiedostoa. Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden voimassa olevia suojeluohjeita. Jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti Työvoima Työvoimasuunnitelma Urakoitsijan tulee käyttää työssä ammattitaitoista ja riittävän kokenutta työvoimaa. Urakoitsijan työnjohdon tulee puhua ja ymmärtää Suomen kieltä Ulkomainen työvoima Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn Suomessa ja lähetettyihin työntekijöihin liittyviä Työsuojeluhallinnon ( antamia ohjeita ja mitä laissa on säädetty. Pääurakoitsijanvelvollisuus on huolehtia, että kaikki ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät todistukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan käyttöön suomenkielelle käännettyinä, virallisen kielenkääntäjän kääntäminä Kulkuluvat Rakennuttaja edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömaalla työskentelevillä urakoitsijan kaikilla omilla työntekijöillä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä

15 15(16) kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, sekä mainittava henkilön nimi, veronumero ja, mikäli kyse ei ole itsenäisestä työnsuorittajasta, työnantajan nimi. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupein käytöstä, poistetaan työmaalta Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä päivittäistä työmaapäiväkirjaa Työmaakokoukset Työmaakokouksia sovitaan aloituskokouksessa Yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa Viranomaiskatselmukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset tulevat pidetyiksi. 14. VASTAANOTTOMENETTELY 14.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään, kun rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava urakan toiminta- ja laatusuunnitelmissa ja työmaakokouksissa sovitut dokumentit rakennuttajalle 7 vuorokautta ennen vastaanottotarkastusta. 15. ERIMIELISYYDET 15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 16. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 16.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja ja on puutteellinen. Tilaaja valitsee urakoitsijaksi alimman, urakkatarjouspyynnön mukaisen, kokonaishintatarjouksen antajan. Tilaaja voi hylätä kaikki saadut tarjoukset jos kohteelle varattu määräraha ei riitä. 17. TARJOUS 17.1 Tarjouksen muoto Tarjous annetaan kokonaishintaisena, sekä liitteenä olevan yksikköhintaluettelon muodossa ja esitetyllä tavalla eriteltynä täydellisenä.

16 16(16) Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kuusi viikkoa tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana Lisätiedot Urakkapyyntöasiakirjoissa mahdollisesti esiintyvistä ristiriitaisuuksista ja puutteista tulee välittömästi ilmoittaa yhteys tilaajaan, viimeistään yhtä viikkoa ennen tarjouksen jättöpäivää. Mahdollista korjausilmoitusta on seurattava HILMA:sta. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Kaija Ritari työnsuunnittelumestari, Kaupunkiympäristön toimiala, yhdyskuntatekniikka