JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Laatija: Pöyry CM Oy / Pekka Ulvila
0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...4 0.1. Rakennuttaja...4 0.2. Työmaavalvonta...4 0.3. Suunnittelijat...4 0.3.1. Rakennussuunnittelija...4 0.3.2. Geosuunnittelija...4 0.3.3. Rakennetekniikka...5 1. RAKENNUSKOHDE...5 1.1. Rakennuskohde ja -paikka...5 1.2. Tutustuminen rakennuspaikkaan...5 1.3. Urakka- ja varastoalue...5 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO...6 2.1. Suoritusvelvollisuuden laajuus...6 2.2. Maksuperuste...6 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ...6 3.1. Pääurakka...6 3.2. Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat...6 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA...7 4.1. Yhteistoimintaa koskevat ohjeet...7 4.2. Työaikataulu...7 4.3. Työmaajärjestelyt...7 4.4. Suunnitelmakatselmus...8 4.5. Erityiset katselmukset ja mittaukset...8 4.6. Luvat ja ilmoitukset...8 4.7. Suunnitelmat ja niiden toimittaminen...8 5. LAATU...8 5.1. Laadunvarmistus...8 5.2. Urakoitsijan laadunvalvonta...9 6. YMPÄRISTÖ...9 6.1. Ympäristön suojelu...9 6.2. Irrotettavat ainekset ja purkujäte...9 6.2.1. Maa-, kivi- ja puuaines...9 6.2.2. Raivaus- ja purkujäte...9 6.3. Ongelmajäte...9 7. ASIAKIRJAT...9 7.1. Tarjouspyyntöasiakirjat...9 7.2. Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys...10 7.3. Asiakirjojen julkisuus...10 7.4. Rakennuttajan määrälaskenta...10 8. URAKKA-AIKA...11 8.1. Töiden aloitus...11 8.2. Rakennusaika...11 8.3. Välitavoitteet...11 8.4. Työaika...11 8.5. Viivästyminen...11 9. VASTUUVELVOITTEET...11 9.1. Takuuaika...11 9.2. Urakoitsijan vakuudet...12 9.3. Vakuutukset...12 9.4. Rakennuttajan vakuudet...12 10. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS...12 2
10.1. Urakkahinnan muodostuminen...12 10.2. Urakkahinnan maksaminen...12 10.2.1. Maksuerätaulukko...12 10.2.2. Erityiset maksuerät...12 10.2.3. Ensimmäinen maksuerä...13 10.2.4. Loppuerä...13 10.2.5. Maksuaika ja viivästyskorko...13 10.2.6. Hintasidonnaisuudet...13 10.3. Lisä- ja muutostyöt...13 10.3.1. Yksikköhinnat...13 10.3.2. Lisä- ja muutostyötarjous ja hinnat...13 11. VALVONTA...14 11.1. Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet...14 11.2. Rakennuttajan valvonta...14 11.3. Suunnittelijan laadunvalvonta...14 12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET...14 12.1. Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet...14 12.2. Työvoima...14 12.3. Kulkuluvat...15 12.4. Kirjaukset...15 12.5. Työmaakokoukset...15 12.6. Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset...15 12.7. Viranomaiskatselmukset...15 13. VASTAANOTTOMENETTELY...15 13.1. Vastaanottotarkastus...15 13.2. Urakkasuoritusten tarkastus...15 13.3. Tarkastuskustannukset...15 13.4. Toimintakokeet...16 13.5. Luovutusasiakirjat...16 14. ERIMIELISYYDET...16 14.1. Riitaisuuksien ratkaiseminen...16 15. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET...16 15.1. Tarjouksen hylkääminen...16 15.2. Tarjouksen vertailuperusteet...16 15.3. Vaihtoehtotarjoukset...16 16. TARJOUS...17 16.1. Tarjouksen muoto...17 16.2. Tarjoukseen liitettävät todistukset...17 16.3. Tarjouksen voimassaoloaika...17 16.4. Tarjouksen tekeminen...18 16.5. Tarjousten avaus...18 16.6. Lisätiedot...18 3
4 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1. Rakennuttaja Nimi: Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Osoite: PL 233 40101 Jyväskylä Yhdyshenkilö: Simo Suoja Puhelin: 014 266 5140 Sähköposti: simo.suoja@jkl.fi 0.2. Työmaavalvonta Nimi: Pöyry CM Oy Osoite: Väinönkatu 1 B 40100 JYVÄSKYLÄ Yhdyshenkilö: Pekka Ulvila Puhelin: 010 33 44493 Faksi: 010 33 44900 Sähköposti: pekka.ulvila@poyry.com 0.3. Suunnittelijat 0.3.1. Rakennussuunnittelija Nimi: Sito Oy Osoite: Tietäjäntie 14 02130 Espoo Yhdyshenkilö: Paavo Åvist Puhelin: 040 500 6770 Faksi: 020747 6111 Sähköposti: paavo.avist@sito.fi 0.3.2. Geosuunnittelija Nimi: Sito Oy Osoite: Tietäjäntie 14 02130 Espoo Yhdyshenkilö: Leena Nurmi Puhelin: 020 747 6112 Faksi: 020747 6111 Sähköposti: leena.nurmi@sito.fi
5 0.3.3. Rakennetekniikka Nimi: Sito Oy Osoite: Tietäjäntie 14 02130 Espoo Yhdyshenkilö: Mirja Toivari- Holm Puhelin: 020 747 6112 Faksi: 020747 6111 Sähköposti: kaisa.niilo-rama@sito.fi 1. RAKENNUSKOHDE 1.1. Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohde käsittää Korpilahden sataman aallonvaimennin- ja huoltolaiturin maanrakennus- ja rakennustyöt (rakennusurakka). 1.2. Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat ovat tutustuneet rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Hankinnan kilpailutuksesta on tehty ilmoitus julkisten hankintojen sähköiseen ilmoituspalveluun (HILMA). Rakennuspaikkaa esittelee tarvittaessa Pöyry CM Oy / Pekka Ulvila p. 0103344493. 1.3. Urakka- ja varastoalue Urakka-alue on esitetty suunnitelmassa. Urakka-alueen aitaus ja siistiminen > aitaus voidaan purkaa vasta kun laituriurakoitsija on saanut omat työnsä tehtyä. Vastuu aidan kunnossapidosta laituriurakan aikana kuuluu laituriurakoitsijalle. Rakennusurakoitsija voi purkaa suoja-aidan 1.6.2010. Urakoitsijalla on mahdollista saada varastoalue käyttöönsä laiturien vieressä olevalta aukiolta. Alueen sijainti ja koko määritetään tarkemmin urakkaneuvottelun yhteydessä. Urakoitsija voi käyttää aluetta myös sosiaalitilojen, varastokoppien ja rakennustarvikkeiden varastointiin. Suunnitelmissa olevien polttoainesäiliöiden päällä ei saa työskennellä. Urakoitsija vastaa alueen vartioinnista ja puhtaanapidosta. Alue on siistittävä töiden päätyttyä vastaavaan kuntoon kuin ennen töiden aloitusta.
6 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1. Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka lukuun ottamatta teräsputkipaalutusta. Paalutustyö tehdään yksikköhintaurakkana. Tilaaja on ohjeellisessa määräluettelossa ilmoittanut teräsputkipaalutuksen työmäärät. Paalutuksen osalta työstä maksetaan todellisten mitattujen määrien ja urakoitsijan tarjouksessaan ilmoittamien yksikköhintojen perusteella. Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana oman urakkansa aikana. 2.2. Maksuperuste Rakennusurakka on kiinteä kokonaishintaurakka ja teräsputkipaalutuksessa yksikköhintaurakka. Lisäkorvauksia tai hyvityksiä laskettaessa käytetään tämän urakan tarjouslomakkeen liitteenä olevan yksikköhintaluettelon mukaisia yksikköhintoja. 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1. Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi suunnitelmissa esitetyt rakennustekniset työt, asiakirjaluetteloissa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna valmiiksi. Pääurakkaan kuuluu mm. seuraavat työt: laitureiden purkamiset uusien maatukien kohdalta vanhan polttoainekatoksen purkaminen suunnitelmien mukaiset maarakennustyöt, kaivut, täytöt ja louheverhous paalutus betonityöt läpiviennit tarvittaville polttoaineputkille 3.2. Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Rakennuttaja tekee seuraavat erillishankinnat: Laiturit ja polttoainejakelutekniikka Mahdolliset kaapelien siirrot paalutusalueella kuuluvat maanrakennusurakkaan. Mikäli kaapeleita joudutaan jatkamaan, pääurakoitsija tilaa työn kaapelin omistajalta ja työn kustannuksista vastaa tilaaja.
7 Rakennuttaja merkitsee aallonvaimenninlaiturin vieressä sijaitsevan 160 mm jätevesiputken sijainnin vedessä ennen paalutustöiden alkua. Rakennuttaja siirrättää tarvittaessa rakennustöiden tieltä aallonvaimenninlaiturin kohdalla olevan laivan. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät VNA 205/2009 mukaiset määräykset tulevat hoidetuiksi. Katso myös erillinen työturvallisuusliite. 4.2. Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3. Työmaajärjestelyt Pääurakoitsijan tulee hankkia ja pystyttää työmaataulu johon kirjataan mm. tilaaja, valvonta, urakoitsija, valmistumisaika ja vastaavan mestarin yhteystiedot. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työmaa-alueen rajaamiseen ulkopuolisilta. Urakka-alue on rajattava n. 2m korkealla teräsaidalla. Aluetiedot Alue on rakennettu satama-alue. urakka-alueella on (myös vesistössä) jätevesijohto aallonvaimenninlaiturin länsipuolella, sijainti suunnitelmakartassa on ohjeellinen. Urakoitsijan tulee laatia työmaan aluesuunnitelma.
8 4.4. Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 4.5. Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalueet luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Urakoitsijan on huolehdittava alkukatselmuksen pitämisestä lähialueen kiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista ja töiden päätyttyä vastaavasta loppukatselmuksesta. Katselmuksissa todetaan kiinteistöjen kunto ennen rakennustöiden aloitusta ja töiden jälkeen. Katselmusten perusteella voidaan todeta mahdolliset rakennustöiden aiheuttamat vauriot kiinteistöille. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.6. Luvat ja ilmoitukset Rakennuttaja on hankkinut suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. Alueella olevien tonttien käytöstä mm. varastointiin on sovittava aina erikseen tilaajan kanssa. 4.7. Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 5. LAATU Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata rakennuttajalta. Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu urakkaohjelmassa ja työselostuksessa. 5.1. Laadunvarmistus Pääurakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Urakoitsijan tulee hyväksyttää laatusuunnitelmansa rakennuttajalla.
9 5.2. Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 6. YMPÄRISTÖ 6.1. Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaan rakennusjätteet lajitellaan Jyväskylän kaupungin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava klo 7.00 21.00 välisenä aikana. 6.2. Irrotettavat ainekset ja purkujäte 6.2.1. Maa-, kivi- ja puuaines Ylimääräinen maa-aines kuuluu urakoitsijalle. 6.2.2. Raivaus- ja purkujäte Kaikki raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. 6.3. Ongelmajäte Mikäli, kohteesta löytyy ongelmajätettä, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. 7. ASIAKIRJAT 7.1. Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa osoitteesta: http://www3.jkl.fi/tekpa/kapu/investoinnit/hankinnat/
10 7.2. Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimuslomakkeelle RT 80260. Sopimuksen katsotaan syntyneen vasta, kun urakkasopimus on molemmin puolin allekirjoitettu. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään: urakkaneuvottelupöytäkirja YSE 1998 tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset tämä urakkaohjelma liitteineen urakkarajaliite työturvallisuusasiakirja tarjous muutostöiden yksikköhintaluettelo sekä maksuerätaulukko asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 7.3. Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisia. 7.4. Rakennuttajan määrälaskenta Urakka-asiakirjoissa on suunnittelijan ohjeellinen määräluettelo. Urakoitsijan tulee tarkistaa määräluettelo ennen tarjouksen jättämistä. Mikäli urakoitsija havaitsee virheellisyyksiä määräluettelossa, on siitä ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen tarjouksen jättöä kirjallisesti tilaajalle. Valitulle urakoitsijalle annetaan kaksi viikkoa aikaa tarkistaa määräluettelo ennen urakkasopimuksen solmimista. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen vastuu määristä on urakoitsijalla. Paalutustöiden osalta toteutuneista paalupituuksista laaditaan mittauspöytäkirja, jonka tilaajan edustaja hyväksyy. Paalutustyöt littera 13212 maksetaan toteutuman mukaan. Muilta osin noudatetaan Infra-RYL:n maksu- ja mittausperusteita. Määräluetteloa ei liitetä sopimusasiakirjoihin.
11 8. URAKKA-AIKA 8.1. Töiden aloitus Urakoitsija saa aloittaa työt 12.4.2010, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. 8.2. Rakennusaika Työt saadaan aloittaa kohdan 8.1 mukaisesti ja kaikkien urakkaan kuuluvien töiden tulee olla valmiina 10.5.2010 mennessä. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Laituriurakoitsija aloittaa asennustyöt 17.5. ja asennustyöt valmistuvat 31.5.2010 jonka jälkeen rakennusurakoitsija voi poistaa työmaan suoja-aidan. 8.3. Välitavoitteet 8.4. Työaika Urakassa ei ole välitavoitteita. Työmaan säännöllisenä työaikana voi olla (ma pe) klo 07.00-21.00. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 8.5. Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on 1 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 9. VASTUUVELVOITTEET 9.1. Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien seuraava: maanrakennusurakassa 24 kuukautta Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana.
12 9.2. Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta maanrakennusurakassa 10 % b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta maanrakennusurakassa 2 % Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. 9.3. Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee rakennuttajan nimiin ja se vastaa vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4. Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1. Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. Urakkatarjous tulee antaa liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella ja urakoitsijan on annettava kaavakkeessa pyydetyt erittelyt. 10.2. Urakkahinnan maksaminen 10.2.1. Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukko hyväksytetään rakennuttajalla ennen sopimuksen allekirjoittamista. 10.2.2. Erityiset maksuerät Itselle luovutukselle tulee olla oma maksueränsä, joka on 3 % arvonlisäverottomasta kiinteästä urakkahinnasta.
13 10.2.3. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 5 % kiinteästä urakkahinnasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. 10.2.4. Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % kiinteästä urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle, virhe- ja puuteluettelon mukaiset työt on hyväksytysti korjattu ja taloudellinen loppuselvitys on pidetty. 10.2.5. Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 10.2.6. Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 10.3. Lisä- ja muutostyöt 10.3.1. Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset lisä ja muutostyöt suoritetaan. 10.3.2. Lisä- ja muutostyötarjous ja hinnat Niiltä osin kuin urakkatarjouksessa ei ole määriteltyä yksikköhintaa lisä ja muutostöissä noudatetaan YSE 44-47 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä kuitenkin käytetään 10 % lukuun ottamatta aliurakoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 8 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti
14 hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti (esim. RAKLI:n tai RTK:n julkaisemat sosiaalikuluprosentit). 11. VALVONTA 11.1. Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttajainsinööri Simo Suoja / JKL kaupunki. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää tilaajan valtuuttamana Pekka Ulvila / Pöyry CM Oy. 11.2. Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 59-62 :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT 16 10660 mukaisesti. 11.3. Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1. Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.2. Työvoima Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla kokopäiväisesti vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus toimimisesta vastaavissa töissä. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsija ilmoittaa työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain.
15 12.3. Kulkuluvat Pääurakoitsija huolehtii, että kaikilla työmaa-alueella liikkuvilla on voimassa olevat kulkuluvat, jotka on pidettävä pysyvästi näkyvillä työmaa-alueella liikuttaessa 12.4. Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä työmaatoimistossa luetteloa alueella työskentelevistä omista ja sivu ja aliurakoitsijoidensa työntekijöistä. Pääurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. 12.5. Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin 3 viikon välein. Pääurakoitsija varaa riittävän suuren tilan(n. 10 henk.) kokousten pitämiseen. 12.6. Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan toimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on pidettävä tarvittaessa urakoitsijapalavereita. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. 12.7. Viranomaiskatselmukset Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 13. VASTAANOTTOMENETTELY 13.1. Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n 70 74 :n mukaisesti. 13.2. Urakkasuoritusten tarkastus Muita tarkastuksia ovat mm. asennustöiden työtapatarkastukset. Vesi- ja viemäriasennusten aloitusvaiheessa urakoitsijan asennustyötapa tarkistetaan malliasennuksien avulla. Malliasennuksien valvonta on tilattava kaksi työvuoroa ennen asennusta työmaan valvojalta. 13.3. Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta ai-
16 heutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta - toinen jälkitarkastus: 1000 (ALV 0) - enemmät jälkitarkastukset: 2000 (ALV 0), kerta. 13.4. Toimintakokeet Urakkaan ei liity varsinaisia toimintakokeita 13.5. Luovutusasiakirjat Rakennustyön hankekansion on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. 14. ERIMIELISYYDET 14.1. Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa. 15. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1. Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tehty tarjous ilman korvausvelvollisuutta. 15.2. Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Paalutuksen osalta kokonaishinta lasketaan tilaajan ilmoittamien määrien ja urakoitsijan antamien yksikköhintojen avulla. 15.3. Vaihtoehtotarjoukset Tilaaja ei huomioi vaihtoehtotarjouksia.
17 16. TARJOUS 16.1. Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheisia tarjouslomakepohjia. Urakkatarjouksessa tulee olla kaikki pyydetyt yksikköhinnat. Puuttuva yksikköhinta on peruste tarjouksen hylkäämiseen. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2). 16.2. Tarjoukseen liitettävät todistukset Käsittelyvaiheen 1 kuoreen liitettäväksi Urakoitsijan on liitettävä tarjouksensa liitteeksi seuraavat asiakirjat ja tiedot: Urakoitsijan tulee olla urakan kohteena olevalla alalla Rakentamisen laatu RALA ry:n tai vastaavan organisaation päteväksi toteama yritys(paalutus-, silta- tai satamarakentaminen). Lisäksi urakoitsijan on varmistettava, että yrityksen yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista (tarjouslomakkeessa, vaiheessa 2 tehtävä ilmoitus). Lisäksi ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta urakoitsijan on toimitettava seuraavat asiakirjat ja dokumentit. Kopio toiminnan vastuuvakuutuksesta. Selvitys omana työnä sekä alihankintoina tai urakoina toteutettavista töistä. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 16.3. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä.
18 16.4. Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Tarjousvaiheen 1 ja 2 tarjouksien on oltava erillisissä suljetuissa tarjouskuorissa. Kuoren päällä on oltava merkintä Tarjous Korpilahden satama. 16.5. Tarjousten avaus 16.6. Lisätiedot Rakennuttajan edustajat avaavat tarjoukset avaustilaisuudessa. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä urakoitsijan on toimitettava 2.3.2010 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteella simo.suoja@jkl.fi. Vastaukset kysymyksiin ja muut mahdolliset lisätiedot tarjouspyyntöön tilaaja antaa tarjouspyynnön mukaisella internetsivulla 5.3.2010 klo 12.00 lähtien http://www3.jkl.fi/yhdyskuntatoimi/kapu/investoinnit/hankinnat/. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset rakennuttaja antaa tiedoksi em. internetsivuilla kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Urakoitsijan on tarjoukseensa merkittävä mahdollisten lisäkirjeiden huomioonottaminen.