Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI PALVELUKOTI ONNELA DEMENTIAKODIN LAAJENNUS HV- JA TURVAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KVR URAKKAOHJELMA
3 SISÄLLYSLUETTELO O. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 3 0.1 Tilaaja, rakennuttaja ja valvonta 3 0.2 Suunnittelu 3 1. RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja paikka...4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan..4 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus..4 2.2 Maksuperuste...4 2.3 Urakkasuhteet..4 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka.4 3.2 Sivu-urakat 5 4 URAKAN LAAJUUS 4.1 Yleistä...5 4.2 Sivuvelvollisuudet...5 4.3 Tilaajan hankinnat ja erillisurakat. 6 5. TYÖN TOTEUTUS JAYHTEISTOIMINTA 5.1 Yhteistoimintaa koskevat ehdot...6 5.2 Työaikataulu....6 5.3 Suunnitelmakatselmus..6 5.4 Erityiset katselmukset ja mittaukset...6 5.5 Luvat. 6 5.6 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen..7 6. IRROTETTAVAT AINEKSET JA PURKUJÄTE 7 7. ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat..7 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 7 7.3 Tarjousasiakirjat..8 7.4 Asiakirjojen julkisuus..9 8. URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus ja valmistuminen 9 8.2 Viivästyminen 9
4 9. VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika.9 9.2 Urakoitsijan vakuudet 10 9.3 Vakuutukset...10 9.4 Rakennuttajan vakuudet.. 10 10. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen.10 10.2 Urakkahinnan maksaminen 10 10.3 Hintasidonnaisuus 11 10.4 Muutostyötarjoukset ja hinnat..11 10.5 Yksikköhinnat 11 11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet.12 11.2 Rakennuttajan valvonta..12 11.3 Suunnittelijan valvonta 12 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet.. 12 12.2 Työvoima 13 12.3 Työmaapäiväkirja..13 12.4 Työmaakokoukset.13 12.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 13 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus 13 13.2 Luovutusasiakirjat.13 13.3 Takuutarkastus..14 14. TYÖMAAJÄRJESTELYT 14 15. ERIMIELISYYDET..14 16. URAKOITSIJOIDEN VALINTAPERUSTEET..14
5 0. RAKENNUSHANKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Tilaaja, rakennuttaja, valvonta ja käyttäjä Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98 500 Pelkosenniemi Yhteyshenkilö. Kari Harju p. 0400 222 193 kari.harju@pelkosenniemi.fi Markku Kankaanranta 040-593 2827 markku.kankaanranta@pelkosenniemi.fi Käyttäjä Palvelukoti Onnela Turjalantie 2 98 500 PELKOSENNIEMI Yhteyshenkilö: Sirpa Hämäläinen p. 0400 406 481 0.2 Suunnittelu Pääsuunnittelu Erkki Päiveröinen Jyrhämänranta 9 B 15 96100 ROVANIEMI matkap. 0400 692 362 / E-mail: erkki.paiveroinen@hp-arkkitehdit.fi Arkkitehti H-P Arkkitehdit Oy Jyrhämänranta 9 B 15 96100 ROVANIEMI puh. (016) 346 226 / faksi (016) 346 224 E-mail: etunimi.sukunimi@hp-arkkitehdit.fi Sähkösuunnittelu Sähköpalvelu Juhani Riski Oy Hillapolku 8 96 100 ROVANIEMI puh. 0400-692 862 E-mail: j.riski@sahkopalvelu.inet.fi yhteyshenkilö: Juhani Riski matkap. 0400 692 862
6 1. RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja paikka Palvelukoti Onnela dementiakodin laajennus Osoite: Turjalantie 2 98 500 Pelkosenniemi Rakennuskohde on Palvelukoti Onnela, johon rakennetaan parhaillaan dementiayksikön käsittävää laajennusosaa ja vanhalla osalla uusitaan mm. paloilmoitinjärjestelmän laitteet sekä rakennetaan automaattinen sammutuslaitteisto - järjestelmä HV- ja turvajärjestelmän mukaiset laitteet ja tekniikka rakennetaan laajennusosalle. Vanhalla osalla urakan laajuus on selostettu järjestelmäkuvauksessa. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakka suoritetaan kokonaisvastuu-urakkana ( KVR ). Urakkatarjous annetaan kiinteänä kokonaishintana. Urakka käsittää HV- ja turvajärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen aputöineen toimintakuntoiseksi, testauksineen sekä käyttäjän osoittamalle henkilöstölle järjestelmän käytön opastuksen, viisi opastuskäyntikertaa paikan päällä 24 kuukauden aikana. Urakoitsijan on esitettävä vikatilanteita varten tiedot Help-desk yhteysmahdollisuudesta tai muu vastaava etäyhteysjärjestely ja niistä ei tule tilaajalle lisäveloituksia. Järjestelmän laajuus ja kuvaus on esitetty erillisessä HV- ja turvajärjestelmäkuvaukset - liitteessä. 2.2 Urakkasuhteet Käynnissä olevat rakennuksen LVIA- ja sähköurakat on alistettu pääurakkaan erillisellä sivu-urakan alistamissopimuksella. Urakkarajaliitteen perusteella pääurakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus valvoa työjärjestystä ja työaikataulua ja valvoa että sivu-urakoitsijat asentavat hankintaansa kuuluvat laitteensa sovitussa aikajärjestyksessä. YSE 3 :n mukaiset työmaapalvelut on hoitaa pääsääntöisesti pääurakoitsija.
7 Tilaajan erillisurakkana on samanaikaisesti käynnissä automaattisen sammutusjärjestelmän rakentaminen. Turvajärjestelmän urakoitsijan on omalta osaltaan pyrittävä sovittamaan asennustyöt yleisaikataulu huomioiden ja urakoitsija voi tarvittaessa sopia työmaan aputöiden suorittamisesta pääurakoitsijan kanssa. 2.3. Tilaajan hankinnat ja erillisurakat Automaattisen sammutusjärjestelmän urakka 2.4. Sivuvelvollisuudet Noudatetaan YSE:n 2. 2.4.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet ( Viite YSE 2 ja Tilaajavastuulaki) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakkopidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Selvitys ei saa olla kahta kuukautta vanhempi. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä, kauppa-rekisteriote, sekä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ( Tilaajavastuulaki 5 ). Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 2 kuukautta on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä 2 kuukauden välein. Maksujen laiminlyönti on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseen kaupparekisteriote. 3. ASIAKIRJAT 3.1. Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 ( viittauksissa käytetty lyhennettä YSE) Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys määräytyy YSE 13 :n mukaisesti. Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:
8 A. Kaupalliset asiakirjat 1. KVR- urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 3. YSE 1998 RT 16-10660 4. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 5. KVR- urakkaohjelma 6. Tarjous liitteineen 7. Työmaan laatusuunnitelma 8. Maksuerätaulukko B. Tekniset asiakirjat 1. HV- ja turvajärjestelmäkuvaukset 2. Järjestelmäkaaviot 3. Piirustukset Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia. 3.2. Suunnitelmien hyväksyttämismenettely Ennen urakkasuorituksen aloitusta urakoitsijan tulee laatia yhteistyössä rakennuttajan kanssa työn kokonaisaikataulu, joka käsittää myös suunnittelun aikataulun. Suunnitteluvaiheen aikana pidetään 1 kokous rakennuttajan tiloissa. Suunnitelmaluonnokset tulee toimittaa viikkoa ennen kokousta rakennuttajalle ja rakennuttajan sähkösuunnittelijalle. Kaikki lopulliset suunnitelmat on oltava valmiina hyväksyttäväksi 7.5.2010 mennessä ja ne on toimitettava tarkastettavaksi 2 kappaleena. Suunnitelman tarkastamiseen varataan aikaa kolme päivää. Urakoitsijan on otettava huomioon työnsuunnittelussaan, että valmistuneet suunnitelmat eivät aina ole sellaisenaan hyväksyttäviä ja että rakentaminen voi tapahtua vain rakennuttajan hyväksymien suunnitelmien pohjalta. Urakoitsija toimittaa tilaajan kautta hyväksytyt rakennussuunnitelmat ja tekniset asiakirjat paperiversioina 4 sarjana Rakennus- LVIA- ja sähköurakoitsijoiden työmaatarpeisiin Urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota aikataulun kannalta kriittisten kohteiden suunnitteluun riittävän ajoissa. 3.3. Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita.
9 3.4. Tarkepiirustukset Työn valmistuttua urakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle suunnitelmapiirustukset, johon on merkittynä kaikki urakan aikana tehdyt muutokset. Luovutusasiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa CD levyllä ( ACAD/ MicroSoft-Office ) ja koko aineisto pdf-muodossa sekä 3 sarjaa paperikopioita mapeissa. 4. URAKAN TOTEUTUS 4.1. HV- ja Turvajärjestelmän suunnittelu Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen urakoitsijan tulee aloittaa yksityiskohtainen suunnittelu siten, että kaikki suunnitelmat ovat valmiita ja hyväksyttyjä hyvissä ajoin ennen rakennustyön aloittamista huomioiden kohdassa 3.2. mainitut aikarajat. Suunnitelma-asioihin on lisättävä rakennustyön kokonaisaikataulu. 4.2. Erityiset katselmukset ja mittaukset 4.3. Luvat Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa sovitaan työalueiden luovutuksen lisäksi työn etenemisaikataulu. Käyttäjän edustajat osallistuvat kokouksiin. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat. Työnsuoritukseen liittyvien mahdollisten lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 4.4. Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan pdf-tiedostoina. Tiedostot ovat saatavina Pelkosenniemen kunnan kotisivuilla www.pelkosenniemi.fi/ teknisen ilmoitustaulu/tarjouspyynnöt//palvelukoti Onnela HV- ja turvajärjestelmäurakka. Tarvittaessa tilaaja toimittaa piirustukset dwg-formaatissa. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 5. IRROTETTAVAT AINEKSET JA PURKUJÄTE Urakka-alueelta irrotettavat ja purettavat rakennusosat poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle.
10 6. Urakka-aika 6.1. Urakan suoritusaika Rakennuksen pääurakan ja alistettujen sivu-urakoiden ( Rakennus-, LVIA ja Sähköurakat ) työt on oltava sisäpuolisten töiden osalta valmiina 30.7.2010 kuten myös Automaattisen sammutusjärjestelmän urakan osalta. Kohteen suunnittelutyö on aloitettava välittömästi ja kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua urakkasopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Varsinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa, kun suunnitelmat on hyväksytty. Kenttäasennukset on aloitettava viimeistään 31.5.2010. Järjestelmän rakentaminen laajennusosan osalta on oltava 28.6.2010 mennessä siinä valmiudessa, että kaikki läpiviennit ja johdotukset seinärakenteissa ja alaslaskuissa on tehtynä ja kaikki pölyä tuottavat työvaiheet on tehty. Viimeistelyvaiheen asennusten aikana tilat on oltava kuivia ja pölyttömiä noin yhden kuukauden ajan. Rakennuksen vanhan osan kulunvalvonnan ja muut mahdolliset asennustyöt on oltava vastaavassa valmiudessa 20.7.2010 mennessä ja turvajärjestelmän käyttöönottotarkastus ja ensimmäiset käytön opastukset on oltava suoritettuna ennen rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottotarkastusta. Kokonaisuudessaan kaikki asennustyöt urakan laajuuden osalta on oltava valmiina viimeistään 30.7.2010 mennessä. 6.2. Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 0,1 %. 6.3. Laadunvarmistus Urakoitsijan tulee laatia suunnitteluvaiheessa työmaan laatusuunnitelma, jossa esitetään työvaiheiden laadunvarmistus. 7. Vastuuvelvoitteet 7.1. Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien on 24 kuukautta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana.
11 7.2. Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuuden määrä on 10 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta b) takuuajan vakuuden määrä on 5 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan vakuuden laatu ja antajayhteisö 7.3. Vakuutukset Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko työsuorituksen osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja se tulee joka hetki vastata vähintään urakan kohteen sen hetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 2 %:a urakoitsijan urakkahinnasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 7.4. Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. 8.2. Urakkahinnan maksaminen Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään rakennusaikaisen vakuuden määrä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyön vakuutus otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus luovutettu rakennuttajalle ja työt aloitettu. Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 %:a urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu
12 rakennuttajalle ja käytön opastukset suoritettu ). Takuuajan huoltojen osuus pidätetään viimeisestä maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan tehdyiksi. Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty valvojalle. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 8.3. Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 8.4. Muutostyötarjoukset ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä käytetään 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti. 8.5. Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää urakkatarjouslomakkeessa pyydetyt yksikköhintatiedot. Yksikköhintojen käyttöperiaatteet ovat selostettu tarjouslomakkeessa. 9 VALVONTA 9.1. Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Tilaaja nimeää toimivaltaisen edustajansa kohteeseen. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajan nimeämä työmaan valvoja.
13 9.2. Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa valvontaa YSE 60-62 :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan valvojan, joka toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT 16-10447 mukaisesti. Rakennuttaja on nimennyt työmaalle työmaan turvallisuudesta vastaavan turvallisuuskoordinaattorin. 9.3. Suunnittelijan valvonta Valvontaa suorittaa rakennuttajan oman organisaation lisäksi sähkösuunnittelija. Suunnittelijalla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 10. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 10.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 10.2 Työvoima Urakoitsija valvoo oman ja aliurakoitsijoiden työn laatua ja työsuoritusta laatusuunnitelmassa esitettävällä tavalla. Urakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa sekä ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsija ilmoittaa työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan työmaakokousten yhteydessä. 10.3 Työmaapäiväkirja ( YSE 75 ) Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka työmaan valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. 10.4. Työmaakokoukset Työmaakokouksia ja katselmuksia pidetään riittävän usein ja niistä laaditaan aina pöytäkirja, jonka rakennustyön päätoteuttaja ja rakennuttajan edustaja allekirjoittavat. Kaikki työmaan osapuolet voivat ilmoittaa kokouksen tai katselmuksen tarpeellisuudesta. Tilaajan edustaja toimii työmaakokouksessa puheenjohtajana ja vastaa pöytäkirjojen laadinnasta. Työmaakokousmenettelystä sovitaan ensimmäisessä työmaakokouksessa.
14 10.5. Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Rakennuksen pääurakoitsijan velvollisuutena on ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. 10.6. Viranomaistarkastukset Urakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 11. VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. 13.2 Luovutusasiakirjat ( huoltokirja ym..) Luovutusasiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa CD levyllä ( ACAD/ MicroSoft-Office ) ja koko aineisto pdf-muodossa sekä 3 sarjaa paperikopioita mapeissa. Rakennustyön tarkastusasiakirja on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. 13.3 Takuutarkastus Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 14 TYÖMAAJÄRJESTELYT Työalue Varattu työalue on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. 15 ERIMIELISYYDET Riitaisuudet ratkaistaan paikallisessa käräjäoikeudessa.
15 16 URAKOITSIJOIDEN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset. Pelkosenniemellä 09.03.2010 Kari Harju