URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta
URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Tilaaja... 4 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta... 4 1 Työkohde... 4 1.1 Työkohde ja -paikka... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 4 2 Urakkamuoto... 4 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus... 4 2.2 Maksuperuste... 4 3 Urakat ja niiden sisältö... 4 3.1 Pääurakka... 4 3.2 Sivu-urakat... 4 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat... 4 3.4 Urakkarajat... 5 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta... 5 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet... 5 4.2 Työaikataulu... 5 4.3 Turvallisuus... 5 4.4 Työmaajärjestelyt... 5 4.5 Luvat ja ilmoitukset... 5 5 Laatu... 5 5.1 Laadunvarmistus... 5 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta... 5 6 Ympäristö... 6 6.1 Ympäristön suojelu... 6 7 Asiakirjat... 6 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat... 6 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys... 6 7.3 Asiakirjojen julkisuus... 6 7.4 Määrä- ja yksikköhintaluettelo... 6 8 Urakan aikamääräykset... 7 8.1 Urakka-aika... 7 8.2 Töiden aloitus... 7 8.3 Välitavoitteet... 7 8.4 Työaika... 7 8.5 Viivästyminen... 7 9 Vastuuvelvoitteet... 7 9.1 Takuuaika... 7 9.2 Urakoitsijan vakuudet... 7 9.3 Vakuutukset... 7 9.4 Rakennuttajan vakuudet... 7 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus... 8 10.1 Urakkahinnan muodostuminen... 8 10.2 Urakkahinnan maksaminen... 8 10.3 Hintasidonnaisuudet... 8 11 Valvonta... 8 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet... 8 11.2 Rakennuttajan valvonta... 8 12 Työmaan hallinto ja toimitukset... 9 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet... 9 13 Vastaanottomenettely... 9 13.1 Vastaanottotarkastus... 9 13.2 Urakkasuorituksen tarkastus... 9 13.3 Tarkastuskustannukset... 9 14 Erimielisyydet... 9 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen... 9 15 Urakoitsijan valintaperusteet... 9 15.1 Tarjouksen hylkääminen... 9 2
15.2 Tarjouksen vertailuperusteet... 9 15.3 Vaihtoehtotarjoukset... 9 16 Tarjous... 9 16.1 Tarjouksen muoto... 9 16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset... 10 16.3 Tarjouksen voimassaoloaika... 10 16.4 Tarjouksen tekeminen... 10 16.5 Tarjousten avaus... 10 16.6 Lisätiedot... 10 3
0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja Nimi: Liedon kunta, tekniset ja ympäristöpalvelut Osoite: PL 24, 21421 Lieto Yhdyshenkilö: Rauno Toivola (050 4638 226) tai Henna Paajanen (050 4077 275) Sähköposti: rauno.toivola@lieto.fi 0.2 Tilaaja Nimi: Osoite: Liedon kunta, tekninen lautakunta PL, 24 21421 Lieto 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta Nimi: Liedon kunta,tekniset ja ympäristöpalvelut Osoite: PL 24, 21421 Lieto Yhdyshenkilö: Rauno Toivola 1 Työkohde 1.1 Työkohde ja -paikka Työ käsittää Liedon kunnan alueella kaikkien asfalttiteiden, kevyen liikenteen väylien ja yleisten pysäköintialueiden, sekä pihojen hiekan poiston. Urakkaan ei kuulu yksityisten kiinteistöjen piha-alueita, eikä pysäköintialueita. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut alueeseen. Rakennuttaja ei esittele kohdetta erikseen. 2 Urakkamuoto 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Työmuotona on kokonaisurakkahinta alueittain ja tuntityöhinta. Harjausurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (YSE 98). Kohdassa 3.3 on lueteltu rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta pääurakoitsijalle. 2.2 Maksuperuste Harjaustöiden maksuperusteena on alueen urakkahinta ja/tai tuntihinta. 3 Urakat ja niiden sisältö 3.1 Pääurakka Liedon kunnan alueella on hoidettavia asfaltoituja teitä noin 80 kilometriä. Harjattavia Asfaltoituja pyöräteitä on noin 35 kilometriä. Harjattavia yleisiä pysäköintialueita on noin 4.000 neliötä, kiinteistöjen pihoja noin 55.000 neliötä. 3.2 Sivu-urakat Ei ole 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Rakennuttaja antaa veloituksetta urakoitsijan käyttöön vedenottopisteitä, jotka sovitaan ennen urakan aloittamis- 4
ta. 3.4 Urakkarajat Harjattavat kadut on merkitty aluekarttoihin. 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Turvallisuus Tehtävään valittu urakoitsija vastaa KT 02:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista työturvallisuusasioissa 4.4 Työmaajärjestelyt 4.4.1 Työalueet Rakennuttaja asettaa urakoitsijan käyttöön massojen läjitysalueen, joka sijaitsee Ankan maankaatopaikalla. Lisäksi urakoitsijan käyttöön asetetaan tyhjennyspaikkoja joiden sijainnit tarkennetaan urakan aikana. Urakoitsija huolehtii hiekkojen kuljetuksen maakaatopaikalle. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta sekä rakennuttajan hyväksyminen alueiden käytölle. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. 4.4.2 Liikenne Urakoitsijan on huomioitava kaduilla oleva liikenne suorittaessaan harjaustyötä. 4.4.3 Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Urakoitsija on korvausvelvollinen kaikista aiheuttamistaan vahingoista laitteen omistajalle. 4.5 Luvat ja ilmoitukset Päivittäistä työaikaa ei ole rajoitettu. 5 Laatu 5.1 Laadunvarmistus Rauno Toivola tai hänen sijaisensa valvoo harjaustyön toteutusta. Laatu todetaan silmämääräisesti. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä 5
työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Vastaava työnjohtaja toimii rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilönä. Yksittäisen työvaiheen tarkastuksen voi suorittaa muukin urakoitsijan palveluksessa oleva työnjohtaja. Tarkastukset on merkittävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan tai työmaapäiväkirjaan laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 6 Ympäristö 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijalta edellytetään konetarkastuksia (vastaanotto ja kunnossapitotarkastukset), joissa urakoitsijan on todettava käyttämänsä kaluston tekninen kunto (öljyvuodot ym.) ja työturvallisuus kirjallisesti (Valtioneuvoston päätös 629/94 ja 856/98). Urakoitsijan on vältettävä polttoaineen, voiteluaineiden. tarpeetonta säilyttämistä työalueella. Huoltotoimissa syntyvä jäte on välittömästi kuljetettava pois työalueelta. Ympäristövahingosta on ilmoitettava välittömästi tilaajalle, ympäristönsuojeluviranomaisille ja aluepelastuslaitokselle. Jätteiden polttaminen ja hautaaminen on kielletty. 7 Asiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa käytetty Lyhennettä YSE). Kaupalliset asiakirjat: - urakkasopimus urakkaneuvottelupöytäkirja tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen mahdollisesti lähetetyt lisäselvitykset tämä urakkaohjelma tarjous - YSE 98 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. Urakkahintaa ei voida pitää liikesalaisuutena. 7.4 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Liedon kunnan alueella on hoidettavia asfaltoituja teitä noin 80 kilometriä. Harjattavia Asfaltoituja pyöräteitä on noin 35 kilometriä. Harjattavia yleisiä pysäköintialueita on noin 4.000 neliötä. Kiinteistöillä on harjattavaa pihaa alueittain :1a n. 26000 m2, 1b n. 6100m2, 2 n. 2350m2, 3 n. 8100m2, 4b n. 4500m2, 5b n. 2300m2. 6
8 Urakan aikamääräykset 8.1 Urakka-aika Töiden tulee olla valmiina viimeistään 30.4.2015. Jos sääolosuhteet ovat sellaiset (lumi/jää), että harjausta ei voida suorittaa annetuun päivämäärään mennessä, valmistumisajankohdasta sovitaan erikseen. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.2 Töiden aloitus Työt saadaan aloittaa viimeistään teknisen lautakunnanpäätöstä koskevan valitusajan umpeuduttua, mikäli käsittelyyn meneviä valituksia ei ole saatu. Urakoitsija voi kuitenkin aloittaa työt omalla vastuullaan saatuaan kirjallisen tiedon valintapäätöksestä. Työt tulee aloittaa heti säiden salliessa, yhteisesti tilaajan kanssa sovittuna aikana. 8.3 Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita. 8.4 Työaika Päivittäistä työaikaa ei ole rajoitettu 8.5 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on urakkasopimukseen merkitystä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: YSE 98:sta poiketen: - urakan valmistuminen: 400,00 kultakin työpäivältä Sakon määrä on enintään 4.000,00 Rakennuttajalla on oikeus pidättää urakoitsijan viimeisestä maksuerästä oikeutetuksi katsomansa viivästyssakon määrä, vaikkei viivästyssakon periminen olisikaan riidaton. 9 Vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Urakassa ei ole takuuaikaa 9.2 Urakoitsijan vakuudet Urakoitsijalta ei vaadita vakuutta 9.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee vastata vähintään urakkasumman arvonlisäverotonta arvoa. Vakuutuksen tulee kattaa sivu-urakat ja rakennuttajan hankinnat. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 7
10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 10.1.1 Harjaustyö Kokonaishinta alueittain, erilliskohteet tuntityönä. 10.2 Urakkahinnan maksaminen Verkkolaskut Alla olevat liiketoimintayksikkömme vastaanottavat verkkolaskuja. Liiketoimintayksikkö Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus) Liedon kunta 003701346986 Liedon kunta / Liedon vesi 003701346986 Verkkolaskuoperaattorimme on CGI Oy, välittäjätunnus 003703575029. Kunnan Y-tunnus on 0134698-6. Paperilaskut Liedon kunta Liedon kunta/ Liedon Vesi Tilaava yksikkö Tilaava yksikkö Laskun yhteyshenkilö Laskun yhteyshenkilö PL 52 PL 52 21421 LIETO 21421 LIETO Arvonlisävero Yksikköhinnat ja maksuerät lasketaan arvonlisäverottomina hintoina ja arvonlisävero lisätään kuhunkin laskuun. 10.2.1 Ennakko Ennakkoa ei makseta 10.2.2 Loppuerä Urakassa ei ole loppuerää. 10.2.3 Maksuaika ja viivästyskorko Hyväksyttyjen maksuerien ja/tai tuntilappujen perusteella urakoitsija laatii laskun. Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta laskun päiväyksestä. Viivästyskorko korkolain mukaan. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 10.3 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 11 Valvonta 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tekninen lautakunta. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä päättää Rauno Toivola hankintarajojen mukaisesti. 11.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60 62 :n mukaisesti. Valvojana toimii Rauno Toivola tai hänen sijaisensa. Kiinteistöjen osalta Kari-Pekka Lehti (050 4157 789). 8
12 Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus vastaavissa töissä. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja päivittäin paikalla. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. 13 Vastaanottomenettely 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE:n mukaisesti. 13.2 Urakkasuorituksen tarkastus Kaikkien urakkaan kuuluvien töiden osalta pidetään erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista vastaanottotarkastusta. 13.3 Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta toinen jälkitarkastus: veloituksetta kolmas( ja seuraavat) jälkitarkastus: 500 /kerta 14 Erimielisyydet 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan Turun seudun käräjäoikeudessa. 15 Urakoitsijan valintaperusteet Urakoitsijan valinnan suorittaa hintaperusteisesti kaavoitusjohtaja tai tekninen lautakunta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää useampaa urakoitsijaa!!! 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevissa säädöksissä ja hankintamääräyksissä. 15.2 Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista valitaan halvimman hinnan mukaiset urakka-alueet ja tuntikohteissa konehinnat. Työkohteet on jaettu eri alueisiin. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. 15.3 Vaihtoehtotarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei käsitellä. 16 Tarjous 16.1 Tarjouksen muoto Urakoitsijan on annettava hinnat tarjouspyynnön mukaisesti. Urakoitsija voi antaa tarjouksen kaikista tai vain 9
joistakin alueista tai koneista. 16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset Pääurakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama pätevyys maarakennusalan pääurakoinnista tai urakoitsijan tulee toimittaa pätevyyden arvioimiseksi tarvittavina tietoina verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä, ennakkoperintärekisteriote, kaupparekisteriote, todistus rekisteröitymisestä alv-tilittäjäksi sekä käytettävä työehtosopimus. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys veroveloista ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. 16.3 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakoitsijan valinnasta. 16.4 Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee antaa rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä "Urakkatarjous: Hiekan poisto 2015". 16.5 Tarjousten avaus Urakkatarjoukset avataan suljetussa tilaisuudessa. 16.6 Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 5 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi... Markku Niemi kaavoitusjohtaja 10