HANKE TILAAJA Heralan serviisi, maalaustyöt Heralankuja 4 43100 SAARIJÄRVI Saarijärven kaupunki Asuntopalvelut PL 13 43101 SAARIJÄRVI URAKKASELVITYS MAALAUSURAKKA 04.07.2018
Heralan serviisi URAKKASELVITYS 2(6) Sisällys 1 Maalausurakka, päätoteuttaja... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Urakan sisältö lyhyesti... 3 1.3 Urakan sisällön täsmennyksiä... 3 1.4 Muut urakoitsijaa koskevat velvoitteet... 3 2 Aikataulu ja välitavoitteet... 3 2.1 Urakka-aika... 3 2.2 Välitavoitteet... 4 2.3 Viivästyminen... 4 3 Takuuaika ja takuut... 4 4 Vakuudet... 4 5 Urakkasumman maksaminen... 4 5.1 Lisä- ja muutostyöt... 4 6 Tarjous... 5 6.1 Tarjouksen muoto... 5 6.2 Vaihtoehtoiset tarjoukset tai osatarjoukset... 5 6.3 Tarjouksen jättö... 5 6.4 Tarjouksen valinta- ja hylkäämisperusteet... 5 7 Erityisehtoja... 6
Heralan serviisi URAKKASELVITYS 3(6) 1 MAALAUSURAKKA, PÄÄTOTEUTTAJA 1.1 Yleistä Kyseessä on Heralan Serviisi palvelutalon / -keskuksen vuosikorjaustehtävät, joiden yhteydessä tilaaja teettää pääsisäänkäyntiaulan seinien huoltomaalausta tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyssä laajuudessa. Vuosikorjaustyöt on jaettu osiin ja kukin urakka suorittamaan valittu toimija vastaa oman urakkasuorituksensa osalta päätoteuttajan velvoitteista, joka vastaa hankkeen työsuojeluvelvoitteista YSE 98 ehtojen sekä lain määräämällä tavalla. Hankinnassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Tässä urakkaselvityksessä esitetyt asiat täydentävät tarjouspyyntöä ja suunnitelma-asiakirjoja. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt poikkeavuudet ovat määräävämpiä kuin YSE 1998 ehdoissa esitetyt asiat. 1.2 Urakan sisältö lyhyesti Maalausurakkaan kuuluvat kaikki tarjouspyynnössä, tässä asiakirjassa sekä suunnitelma-asiakirjoissa ja työturvallisuusasiakirjassa sekä niissä mainituissa asiakirjoissa esitetyt velvoitteet valmiiksi asti saatettuna. Urakoitsija vastaa kohteen pääsisäänkäynnin aulatilan seinien paikkaus- ja maalaustöistä sekä niiden vaatimista osastointi, suojaus ja siivoustöistä. 1.3 Urakan sisällön täsmennyksiä Maalausurakoitsijan velvollisuuksin kuuluvat seuraavat suoritteet, joita on täsmennetty suunnitelma-asiakirjoissa sekä työturvallisuusasiakirjassa: - maalattavan alueen lattioiden ja liittyvien pintojen suojaus vaadittavilta osin - seinien paikkakorjaukset suurimpien vaurioiden osalta - seinien huoltomaalaus 2,5 kertaa suunniteltuun sävyyn o seinien sävyt ja maalattavat seinät on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa pohjakaaviossa - tilojen loppusiivous oman urakan osalta 1.4 Muut urakoitsijaa koskevat velvoitteet Urakoitsija on velvollinen hyväksyttämään käyttämänsä materiaalit ennalta tilaajalla, mikäli poiketaan suunnitelmissa esitetyistä tuotteista. Kaikkien materiaalien on oltava joko M1- tai EC1+ -päästöluokkaan kuuluvia. 2 AIKATAULU JA VÄLITAVOITTEET 2.1 Urakka-aika Työt suoritetaan urakoitsijavalinnan jälkeen vuoden 2018 loppuun mennessä urakoitsijan ja tilaajan sopimassa aikataulussa.
Heralan serviisi URAKKASELVITYS 4(6) 2.2 Välitavoitteet Urakkaan ei aseteta välitavoitteita. 2.3 Viivästyminen Urakan viivästyessä sopimuksen mukaisesta vastaanotosta, perii tilaaja urakoitsijalta viivästyssakkoa YSE 98 18 mukaisesti kultakin työpäivältä 0,05 % urakan arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. 3 TAKUUAIKA JA TAKUUT Urakan takuuaika on 24 kk alkaen kohteen hyväksytystä vastaan-otosta. 4 VAKUUDET Tilaaja ei aseta vakuuksia. Urakoitsija ei aseta vakuuksia. 5 URAKKASUMMAN MAKSAMINEN Tilaaja maksaa urakoitsijan työsuoritusta vastaavien mittapöytäkirjojen mukaisesti yksikköhinnoin toteutuneen työsuoritteen. Kaikkiin pyydettyihin yksikköhintoihin on sisällyttävä kaikki työsuoritteen toteuttamiseen tarvittavat materiaalit, tarvikkeet, koneet, laitteet, palkka- ja sosiaalikulut, urakoitsijan palkkio sekä matka- ja päivärahakulut. Käytettävät yksikköhinnat ovat: - seinän paikkaus /m 2 - Ässätex -lasikuitutapetin paikkaus /m 2 - maalaus 2,5 kertaa G497 sävy /m 2 - maalaus 2,5 kertaa G500 sävy /m 2 Tilaajan maksuehto on 21 vuorokautta, alkaen siitä, kun valvoja on hyväksynyt laskun. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan laskun virheellisyydestä aiheutuneen viiveen. Laskutuksesta toimitetaan erillinen ohje urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. 5.1 Lisä- ja muutostyöt Kaikista lisä- ja muutostöistä on toimitettava ennen työnsuoritukseen ryhtymistä kirjallinen tarjous tilaajalle. Mikäli urakoitsija ryhtyy suorittamaan lisä- tai muutostyötä ennen kuin siitä on ennalta sovittu, menettää urakoitsija oikeuden kyseistä lisätyötä koskeviin vaatimuksiin. Lisätyötarjoukset hinnoitellaan tarjouslomakkeessa määriteltyjen yksikköhintojen mukaisesti. Mikäli lisä- ja muutostyössä ei pystytä soveltamaan annettuja yksikköhintoja, laatii urakoitsija lisätyötarjouksen YSE 98 44 kohdan 2 mukaisesti omakustanneperusteisesti. Lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE 98 46 kohdan f mukaisia ohjeita yleiskustannuslisästä seuraavin täsmennyksin, jotka poikkeavat YSE ehdoista:
Heralan serviisi URAKKASELVITYS 5(6) - yleiskustannuslisää maksetaan aliurakoitsijan työsuorituksesta ainoastaan 8 % - materiaalin laatua vaihdettaessa yleiskustannuslisää ei suoriteta 6 TARJOUS Tarjouksen jättämisen ehdot on ilmoitettu tarjouspyynnössä. Tarjoukseen on liitettävä seuraavat todistukset, jotta tarjous huomioidaan vertailussa: - todistus verojen maksamisesta / verovelkatodistus - kaupparekisteriote - todistus TYEL- / YEL-vakuutusmaksujen maksamisesta - todistus henkilöstön lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta - todistus toiminnan vastuuvakuutuksesta - todistus työterveyshuollon järjestämisestä - todistus ennakko-, työnantaja- ja arvonlisäverorekisteriin merkitsemisestä - selvitys henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Osa todistuksista tai kaikki voidaan korvata tilaajavastuu.fi -todistuksella tai sitä vastaavalla todistuksella, mikäli vaaditut asiat ilmenevät todistuksesta. 6.1 Tarjouksen muoto Tarjous annetaan yksikköhintaurakkatarjouksena. Kaikki hinnat on ilmoitettava tarjouksessa arvonlisäverottomina. Kaikkien annettujen hintojen on sisällettävä kaikki työhön tarvittavat materiaalit, tarvikkeet, palkka- ja sosiaalikustannukset, matka- ja päivärahakorvaukset, työjohtokustannukset sekä urakoitsijan palkkion. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouksien viimeisestä jättöpäivämäärästä lukien tai vähintään siihen asti, että tilaaja on ilmoittanut urakoitsijavalinnastaan kirjallisesti. 6.2 Vaihtoehtoiset tarjoukset tai osatarjoukset Urakkasisällön tai suoritustavan osalta vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Osatarjouksia ei hyväksytä. 6.3 Tarjouksen jättö Tarjouksen jättämisen ehdot on kirjattu tarjouspyyntöön. 6.4 Tarjouksen valinta- ja hylkäämisperusteet Tilaaja valitsee tarjouksista itselleen kokonaistaloudellisesti edullisimman, vertailukelpoisen tarjoajan suorittamaan urakkaa.
Heralan serviisi URAKKASELVITYS 6(6) Tarjoukset vertaillaan laskelmalla tarjouksen mukaisilla hinnoilla kokonaishinta-arvio, joka perustuu seuraaviin määriin: - seinän paikkaus 10 m 2 - Ässätex -lasikuitutapetin paikkaus 2 m 2 - maalaus 2,5 kertaa G497 sävy 40 m 2 - maalaus 2,5 kertaa G500 sävy 30 m 2 Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset itselleen epäedullisina. Tarjous voidaan hylätä myös seuraavin perustein: - tarjouksen liitteenä ei ole vaadittuja liitteitä - tarjoaja ei täytä asetettuja kelpoisuusehtoja - urakkatarjous saapuu määräajan jälkeen - tarjouksessa on asetettu tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja - tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen - urakoitsijan tarjous on epäilyttävän halpa, eikä tarjotulla hinnalla ole realistista toteuttaa suunniteltua urakkasisältöä - urakoitsijalla ei ole teknisiä tai taloudellisia edellytyksiä suorittaa kyseistä urakkaa Tilaaja voi ennen valintapäätöksen tekemistä käydä tarjouksenantajien kanssa selontekoa tarjouksien sisällöstä ja oikeellisuudesta. 7 ERITYISEHTOJA Hankkeen virallinen kieli on suomi. Sopimuskieli on suomi. Asiakirjojen käännättäminen muille kielille tehdään urakoitsijan kustannuksella. Urakoitsija on velvollinen luovuttamaan teettämänsä käännösasiakirjat tilaajan käyttöön veloituksetta. Urakkasuorituksen ketjuttaminen yhtä aliurakoitsijaa pidemmälle on kielletty. Esitetyn aliurakoitsijan on lähtökohtaisesti täytettävä samat kelpoisuusehdot kuin valitun sopimuskumppanin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä aliurakoitsijoita ja -hankkijoita, jotka eivät täytä asetettuja kelpoisuusehtoja. Saarijärven kaupunki psta Veli-Matti Hokkanen Brado Oy