JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS VARISOJANTIEN VESIHUOLLON SANEERAUSHANKE URAKKAOHJELMA

JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS VARISOJANTIEN VESIHUOLLON SANEERAUSHANKE URAKKAOHJELMA 27.12.2017

Sisältö 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Valvonta 4 1.3 Suunnittelija 4 2 RAKENNUSKOHDE 5 2.1 Rakennuskohde ja -paikka 5 2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 5 3 HANKKEEN URAKKAMUOTO 5 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 5 3.2 Maksuperuste 6 3.3 Pääurakka 6 3.4 Sivu-urakat 7 3.5 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 7 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 7 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 7 4.2 Työaikataulu 7 4.3 Työmaajärjestelyt 7 4.4 Erityiset katselmukset ja mittaukset 7 4.5 Luvat 8 4.6 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 8 5 LAATU 8 5.1 Laadunvarmistus 8 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 8 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 9 6 YMPÄRISTÖ 9 6.1 Ympäristön suojelu 9 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 9 6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 9 6.2.2 Raivaus- ja purkujäte 9 6.3 Ongelmajäte 10 7 ASIAKIRJAT 10 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 10 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 10 7.3 Asiakirjojen julkisuus 11 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 11 8 URAKKA-AIKA 11

8.1 Töiden aloitus 11 8.2 Rakennusaika 11 8.3 Työaika 11 8.4 Viivästyminen 12 8.5 Pakkaspäivät 12 9 VASTUUVELVOITTEET 12 9.1 Takuuaika 12 9.2 Urakoitsijan vakuudet 12 9.3 Takuun laajuus 12 9.4 Vakuutukset 13 9.5 Rakennuttajan vakuudet 13 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 13 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 13 10.2 Urakkahinnan maksaminen 13 10.2.1 Maksuerätaulukko 13 10.2.2 Loppuerä 13 10.3 Maksuaika ja viivästyskorko 14 10.4 Hintasidonnaisuudet 14 10.5 Lisä- ja muutostyöt 14 10.5.1 Yksikköhinnat 14 11 VALVONTA 15 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 15 11.2 Rakennuttajan valvonta 15 11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 15 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 15 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 15 12.2 Työvoima 15 12.3 Kirjaukset 16 12.4 Työmaakokoukset 16 12.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 16 12.6 Viranomaistarkastukset 16 13 VASTAANOTTOMENETTELY 16 13.1 Vastaanottotarkastukset 16 13.2 Tarkastuskustannukset 16 13.3 Luovutusasiakirjat 17 14 ERIMIELISYYDET 17 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 17 15.1 Tarjouksen hylkääminen 17 15.2 Tarjouksen vertailuperusteet 17 15.3 Tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset 17

15.4 Tarjouksen muoto 17 15.5 Tarjoukseen liitettävät todistukset 17 16 TARJOUS 18 16.1 Tarjouksen voimassaoloaika 18 16.2 Tarjouksen tekeminen 18 16.3 Tarjousten avaus 18 16.4 Lisätiedot 18

1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennuttaja 1.2 Valvonta Nimi: Janakkalan Vesi liikelaitos Osoite: Harvialantie 7 B Yhdyshenkilö: Liisa Piirtola Puhelin: 036801321 E-mail: liisa.piirtola@janakkala.fi Vesihuolto: Nimi: Janakkalan Vesi liikelaitos Osoite: Harvialantie 7 B Yhdyshenkilö: Anne Majaniemi Puhelin: 036801830 E-mail: anne.majaniemi@janakkala.fi 1.3 Suunnittelija Nimi: TähtiRanta Infra Oy Osoite: Vanajantie 10 B, 13110 Hämeenlinna Yhdyshenkilö: Projektipäällikkö/pääsuunnittelija Jukka Tiala Puhelin: 0405008269 E-mail: jukka.tiala@tahtiranta.fi

2 RAKENNUSKOHDE 2.1 Rakennuskohde ja -paikka 2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 3 HANKKEEN URAKKAMUOTO 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Rakennuskohde sijaitsee Janakkalan kunnassa, Tervakoskella, Varismäen alueella ja se käsittää Varisojantien vesihuollon (vesi- ja jätevesi) saneerauksen. Rakennuskohteen nimenä on Varisojantien vesihuollon saneeraus. Urakassa rakennetaan vesi- ja jätevesilinjastoja. Saneerattavan alueen vesihuoltoon on liittynyt 6 kiinteistöä. Näistä viisi on liittynyt vesijohtoon ja viemäriin. Yhteen liittyneistä kiinteistöistä menee saneerausalueen kautta vain vesijohto. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkoihin ennen tarjousten antamista. Kyseessä on kokonaishintaurakka. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä työn valmiiksi saattamiseksi. Urakoitsijalle kuuluvat mm. seuraavat työt ja toimenpiteet: kaivu kokonaisuudessaan kaivantojen kuivanapito ylijäämämaiden poiskuljettaminen mahdollisten esteiden purku ja takaisin laittaminen puiden ja pensaiden raivaus tarvittaessa piha- ja muiden alueiden entisöiminen (ruokamullat, siemenet, ja kylvötyöt), uudelleen istutukset tarvittaessa liikenteen hoito työn aikana urakoitsija on velvollinen toteuttamaan urakan etenemisen ja työn järjestelyt siten, että Varisojantiellä voidaan liikennöidä koko urakan ajan. selvittää etukäteen salaojien, kaapeleiden sekä vesi- ja viemärijohtojen sijainti sekä muut maanalaiset kaapelit ja johdot huomioida risteävät ilmakaapelit ja korkeajännitelinjat sekä niiden tukirakenteet korvata työn aikana hävinneet merkityt rajapyykit asukkaiden tiedottaminen vesikatkoista, urakan etenemisestä, kiertoteistä ym.

tarvittaessa jäteveden ohipumppausjärjestelyt tarvittaessa väliaikainen vedenjakelu käytöstä poistettavien kaivojen ja muiden vesihuoltorakenteiden purku maan pinnalta urakka-alueelta sekä kaikkien asemapiirustukseen merkittyjen vanhojen linjojen osalta vesijohdon huuhtelu, painekoe ja hyväksytyn vesinäytteen saaminen sekä venttiilimerkit viemäreiden vastaanotto- ja takuutarkastuskuvaus Janakkalan Veden viemärikuvausohjeen mukaisesti vesihuollon tarkemittaukset Janakkalan Veden tarkemittausohjeen mukaisesti urakan seurauksena aiheutuneiden vesijohtovuotojen korjaukset kokonaisuudessaan urakoitsija on velvollinen kiinteistön omistajan niin halutessa, uusimaan kiinteistöjen tonttijohdot kiinteistöille asti antamillaan yksikköhinnoilla. Urakkaan kuuluu suunnitelmapiirustuksissa esitettyjen rakentamiseen tarvittavien putkimateriaalien ja putkiosien hankinta, lukuun ottamatta urakkaohjelman kohdassa 3.5 mainittuja tilaajan hankintoja. Viemärit ja vesijohdot liitetään nykyiseen vesihuoltoon suunnitelmapiirustusten mukaisesti siten, että muodostuu toimiva kokonaisuus. Vesihuoltolinjojen liittämisen olemassa oleviin verkostoihin suorittaa urakoitsija vesihuoltolaitoksen valvomana. Liittämiseen liittyvät mahdolliset linjojen sulkemiset ja vesikatkoista tiedottamisen suorittaa urakoitsija vesihuoltolaitoksen valvomana. Vesihuollon tonttijohdot uusitaan tonteille asti ja liitetään olemassa oleviin tonttijohtoihin. Urakkaan kuuluu tarvittavien liitososien hankinta ja asennus. 3.2 Maksuperuste Urakka toteutetaan kokonaishintaurakkana. Urakoitsija antaa mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten urakkatarjouspyynnön liitteenä olevassa yksikköhintaluettelossa mainitut yksikköhinnat. Mahdolliset louhintakustannukset määräytyvät yksikköhinnan mukaisesti. 3.3 Pääurakka Rakennustyöt käsittävät kaikki tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset rakennustyöt ja mittaukset sekä kokeet. Tiiveys-, materiaali- ja muut laatuvaatimukset määräytyvät InfraRYL 2010 mukaan Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka tarvitaan johtojen ja rakenteiden täysin valmiiksi tekemiseen. Urakoitsija on myös työsuojelulainsäädännön mukainen kohteen päätoteuttaja.

3.4 Sivu-urakat Ei ole. 3.5 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Janakkalan Vesi hankkii tontti- ja runkovesijohtojen sulkuventtiilit, karan jatkot ja venttiilihatut. Urakoitsija hankkii muut asentamiseen tarvittavat osat. Runkojohtoventtiilit ovat laipallisia ja tonttivesijohdot pistoliittimellä. Asennus kuuluu urakkaan. Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. 4.2 Työaikataulu 4.3 Työmaajärjestelyt Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Mahdolliset rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat alueet ja työmaahuoltotilat hankkii urakoitsija ja ne sisältyvät velvoitteineen urakkahintaan. Urakoitsija vastaa urakkahintaan sisältyvänä työnä kaikkien alueiden, työmaahuoltotilojen ja niihin liittyvien kulkuyhteyksien kunnossapidosta, järjestyksestä, siivouksesta, valaistuksesta, aitauksesta, vartioinnista, varoitus- yms. merkkien asentamisesta ja muista huoltotoimenpiteistä. 4.4 Erityiset katselmukset ja mittaukset Urakoitsijalle kuuluu urakkaan sisältyvänä järjestää ja vastata kaikista työsuoritukseen tarvittavan lämmityksen, veden ja sähkön kustannuksista. Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteuttamista varten.

4.5 Luvat Tervakoski Oy:ltä on lupa toimia tarvittavilta osin tehtaan alueella, jotta viemäriväli J1-J2 saadaan saneerattua. 4.6 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 5 LAATU Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelman toteuttamisessa tarvittavia alueita koskevat työluvat maanomistajilta ja viranomaisilta ja maksaa kaikki rakennuskohteen viranomaisten vaatimat rakennusvalvonta-, tarkastus- ym. maksut. Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut urakan toteuttamiseen tarvittavat luvat ja käyttöoikeudet. Urakoitsijan on työtä suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa lupien saantiin vaadittava aika. Urakoitsijan tulee rakennustyön aloittamisesta lähtien siihen saakka, kun työ on luovutettu rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista liikennejärjestelyistä suojalaitteineen ja viitoituksineen. Liikennejärjestelyjen toimeenpanoa koskevat ilmoitukset tulee tehdä palo-, poliisi- ja sairaanhoitoviranomaisille. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 1 sarjan kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata suunnittelijalta. 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Ympäristönhallintasuunnitelman voi sisällyttää laadunvalvontasuunnitelmaan eli voi olla yhdistetty laatu- ja ympäristönhallintasuunnitelma. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatu- ja ympäristönhallintasuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava työnjohdon ja työntekijöiden osaamista ja työnsuoritusta. Työvaiheiden kestoon, ajoituksen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työnsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.

Urakoitsija vastaa normien ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisista kokeista ja kustannuksista. Lisäksi urakoitsija on velvollinen suorittamaan rakennuttajan työn kuluessa mahdollisesti määräämät lisä 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 6.2.2 Raivaus- ja purkujäte tutkimukset ja kokeet. Kustannusten jako näiden osalta tapahtuu sopimusehtojen mukaisesti. Urakoitsija videokuvaa urakka-alueen ennen urakan aloitusta ja toimittaa kuvausmateriaalin kopion tilaajalle ennen kaivutöiden aloitusta. Urakoitsija voi halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemesta muita tuotteita. Urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Janakkalan kunnalla ei ole osoittaa maankaatopaikkaa. Kaikki kaivettavat ja pois kuljetettavat kaivumassat ovat urakoitsijan omaisuutta. Urakoitsija huolehtii ylijäämämaamassojen toimittamisen maankaatopaikalle, jossa on lupa-asiat voimassa. Vanhat purettavat rakennusosat sekä raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle.

6.3 Ongelmajäte Ei ole rakennuttajan tiedossa. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. Mahdollisten ongelmajätteiden ja pilaantuneen maan kustannukset maksaa rakennuttaja. 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnössä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tulostettavissa tai tallennettavissa omalle tallennusvälineelle Janakkalan kunnan internetsivuilta tarjousten jättöpäivään asti. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa sisällysluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Noudatettavat asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys: 1. Urakkasopimus ja työkohtaiset tilaukset 2. tilausvahvistukset 3. mahdollinen tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja 4. urakkaohjelma täsmentävine liitteineen + turvallisuusasiakirja 5. YSE 1998 6. tarjouspyyntö ja -lomake sekä ennen tarjouksen antamista annetut lisäselvitykset 7. työselostus 8. tarjous + muutostöiden yksikköhintaluettelo sekä Infra 2006 määrämittausohje 9. erikoispiirustukset 10. suunnittelijoiden ja erillisurakoitsijoiden täydentävät piirustukset ja selvitykset rakennusaikana 11. rakennuttajan edustajien täydentävät kirjalliset ja suulliset ohjeet rakennusaikana 12. sopimuspiirustukset ja liitteet 13. yleiset työselitykset (INFRA RYL 2010, INFRA RYL 2015, KT 02). Asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että ne yhdessä määrittelevät hankkeen kokonaisuudessaan. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys rat-

7.3 Asiakirjojen julkisuus 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 8 URAKKA-AIKA kaistaan yllä olevan pätevyysjärjestyksen mukaan. Mikäli asiakirjojen välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, on urakoitsija velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä rakennuttajalle ja rakennuttajalla on oikeus urakoitsijaa kuultuaan määrätä, mitä niistä on noudatettava. Urakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa kuuluvien rakennusosien ja laitteiden tarvittavat mitta- ja asennuspiirustukset sekä toimittaa nämä rakennuttajan ja ao. suunnittelijan hyväksyttäväksi. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä hankintalaki (1397/2016) 138. Rakennuttaja lähettää kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille päätösotteen urakkapäätöksestä oikaisuvaatimusohjeineen. Rakennuttaja antaa rakennustyön yksikköhintaluettelon, jossa määrät tärkeimmiltä osiltaan esitetty, käytettäväksi tarjouslaskentaa varten. Rakennuttaja edellyttää, että urakkatarjous tehdään em. yksikköhintaluettelon perusteella (niiltä osin kuin määrät on esitetty). Rakennuttajan antamat määrät ja massat eivät ole rakennuttajaa sitovia. Yksikköhintaluetteloon merkitään arvonlisäverottomat hinnat. 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Työaika Työt voi aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja vaaditut suunnitelmat ja todistukset on toimitettu. Töiden tulee olla valmis viimeistelytöineen 31.05.2018. Työajan suhteen tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työaika arkisin on klo 7-16. Mikäli urakoitsija haluaa tehdä jonkin työosan vuoro- tai viikonlopputyönä, on kyseisen urakoitsijan haettava ko. työhön tarvittavat viranomaisluvat ja lisäksi sovittava asiasta aina rakennuttajan kanssa.

8.4 Viivästyminen Mikäli urakka ei ole valmis kohdassa 8.2. mainitussa määräajassa, maksaa urakoitsija rakennuttajalle viivästymissakkoa määräajan ylityksestä 0,05 % urakkasummasta jokaiselta työpäivältä, jonka työ on viivästynyt yli sanotun määräajan valmistumisen osalta, kuitenkin enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Viivästyssakon määrä lasketaan arvonlisäverottomasta urakkasummasta. 8.5 Pakkaspäivät Pakkaspäiviä, jolloin pakkasta on enemmän kuin -20 o C, lasketaan urakkaaikaan kuuluvan 5 työpäivää. Nämä pakkaspäivät eivät oikeuta urakkaajan pidennykseen. 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on urakan hyväksynyt ja vastaanottanut. Takuuajan pituus on kaksi (2) vuotta. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Urakoitsijan on annettava rakennuttajalle (Janakkalan Vesi liikelaitokselle), ennen ensimmäisen maksuerän laskuttamista, rakennusaikaiseksi vakuudeksi rakennuttajan hyväksymän pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu talletus, jonka määrä on vähintään 10 % urakkasummasta. Takauksen on oltava täysimääräisenä voimassa, kunnes urakka on loppukatselmuksen perusteella vastaanotettu ja takuuajan vakuus annettu. Rakennussuorituksen tultua hyväksytysti vastaanotetuksi on urakoitsijan takuuajan vakuudeksi annettava samanlainen takaus tai talletus suuruudeltaan vähintään 2 % lopullisesta urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jälkeen. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, minkä rahalaitoksen kautta takuu järjestetään. Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkasummasta. 9.3 Takuun laajuus Urakoitsija sitoutuu takuuaikana korjaamaan kaikki ilmenneet viat tai puutteet, jotka johtuvat rakenteen, materiaalin, valmistuksen tai asennuksen puutteellisuudesta. Vaihdetut tai korjatut osat on taattava samoin perustein ja yhtä pitkäksi aikaa kuin alkuperäisetkin.

Kun urakoitsija on vastaanottanut ilmoituksen virheistä, tulee hänen omalla kustannuksellaan korjata virhe olosuhteiden vaatimalla kiireellisyydellä, sillä uhalla, että rakennuttaja saa poistaa vian tai puutteellisuuden urakoitsijan laskuun. Urakoitsijan takuu ei koske vikaa, joka johtuu puutteellisesta hoidosta, normaalista kulumisesta, ilman urakoitsijan lupaa suoritetuista muutoksista tai rakennuttajan toimesta suoritetuista virheellisistä korjauksista. 9.4 Vakuutukset Urakoitsijan tulee ottaa rakennuttajan nimiin rakennuskohteeseen RAvakuutus vastuuvakuutuksineen sekä täyttää työnantaja-asemastaan johtuvat lainmukaiset velvoitteet. Vakuutuksen on oltava summaltaan 1,5- kertainen urakkasummaan nähden 9.5 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 10.2 Urakkahinnan maksaminen 10.2.1 Maksuerätaulukko Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Kokonaisurakkahinta ja yksikköhinnat ovat kiinteitä ilman indeksisidonnaisuutta. Ensimmäinen maksuerä on korkeintaan 5 % urakkasummasta, joka voidaan laskuttaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakoitsijan vakuus on asetettu ja työt on aloitettu. Muu osa urakkasummasta maksetaan erinä urakoitsijan laatiman ja rakennuttajan hyväksymän maksuerätaulukon mukaisesti kuitenkin niin, että kukin maksuerä vastaa sen suorituksen edellytyksenä olevien töiden kustannuksia materiaalikustannuksineen ottaen huomioon ennakosta aiheutuva vähennys. Maksuerätaulukko on laadittava niin, että kukin erä vastaa sen suorituksen edellytyksenä olevien töiden kustannuksia ja ettei laskuihin sisälly kustannuksia sellaisista ainehankinnoista, joita ei vielä ole käytetty rakentamiseen. Pelkkiä tarvikkeita ja materiaaleja koskevia maksueriä ei hyväksytä. 10.2.2 Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Maksuerä maksetaan, kun koko urakka on hyväksytysti vastaanotettu vastaanottotarkastuksessa, hyväksytty takuuajan vakuus on jätetty ja luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle.

10.3 Maksuaika ja viivästyskorko 10.4 Hintasidonnaisuudet 10.5 Lisä- ja muutostyöt Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa tekemään rakennuttajan vaatimia lisä- ja muutostöitä, elleivät ne muuta urakoitsijan suoritusta olennaisesti tai toisen luonteiseksi. Muutostöissä noudatetaan YSE 43 44 ja 46 47 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisän tulee sisältyä esitettyihin yksikköhintoihin. Ennen lisäja muutostöihin ryhtymistä urakoitsijan on esitettävä määrälaskentaan perustuva tarjous ao. lisä- tai muutostyöstä ja hyväksytettävä se tilaajalla. Lisä- ja muutostyöt tulee dokumentoida samalla tavoin kuin varsinaisen urakan työt. 10.5.1 Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään tarjouksen liitteenä annettu urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettu yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisätyöt suoritetaan. Suunnittelijoilta saadut lisäselvitykset ja ohjeet ovat rakennuttajaa sitovia, vain mikäli rakennuttaja on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle. Muutos- ja lisätyöt on merkittävä piirustuksiin. Mikäli valvojan urakoitsijalle antamissa suunnitelmissa on urakoitsijan mielestä urakkaan kuulumatonta suoritusta, tulee urakoitsijan ilmoittaa tästä valvojalle ennen työsuoritukseen ryhtymistä. Kuitenkin urakoitsijan on seitsemän (7) vuorokauden kuluessa piirustukset tms. saatuaan tehtävä huomautuksensa työn tai materiaalin lisääntymisen tai vähentymisen osalta puhevaltansa menettämisen uhalla. Rakennuttajan oikeus vaatia sopimusasiakirjoihin yms. perustuva hyvityksiä poisjääneen työn tai materiaalin osalta säilyy kuitenkin vastaanottotarkastukseen asti.

11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 11.2 Rakennuttajan valvonta 11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja muista urakkaan liittyvistä sopimusasioista päättää kohteen rakennuttaja. Todettujen virheellisyyksien tarkastuskustannukset maksaa urakoitsija, joka huolehtii siitä, että rakennuttaja saa samat oikeudet myös alihankkijoihin nähden. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen 60-62 :ien mukaisesti. Rakennuttajan laadunvalvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelman mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisista muutoksista, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullisen työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Vastuullisen työnjohtajan tai hänen varahenkilön on oltava tarvittaessa tavoitettavissa päivittäin työmaalla. Urakoitsijan on tarjouksessaan esitettävä vastuullisen työnjohtajan kokemus maa- ja vesihuoltorakentamisesta. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio. 12.2 Työvoima Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain. Urakoitsija ylläpitää henkilöluetteloa, tarkastaa veronumerot ja tekee ilmoituksen verottajalle. Henkilöluettelo säilytetään työmaakansiossa ja sen tulee olla aina ajan tasalla.

12.3 Kirjaukset 12.4 Työmaakokoukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Urakassa pidetään aloitus- ja lopetuskokous. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. 12.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 12.6 Viranomaistarkastukset 13 VASTAANOTTOMENETTELY Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidettyä. Tarkastukset on etukäteen ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Urakoitsija on velvollinen säilyttämään kaikki laadunvalvonta- ja tarkastusasiakirjat erillisessä kansiossa ja luovuttamaan ne työn päätyttyä rakennuttajalle. 13.1 Vastaanottotarkastukset 13.2 Tarkastuskustannukset Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 mukaisesti. Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta - toinen jälkitarkastus: veloituksetta

- kolmas jälkitarkastus: 500 - neljäs ja sitä seuraavat jälkitarkastukset: 1500 /kpl 13.3 Luovutusasiakirjat Luovutuskansioon liitettävät dokumentit on kerrottu työselostuksessa. Luovutuskansio tulee toimittaa rakennuttajalle ennen vastaanottokokousta. 14 ERIMIELISYYDET Riitaisuudet ratkaistaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen 15.2 Tarjouksen vertailuperusteet Tarjous hylätään, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Tarjouksista voidaan hyväksyä se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. 15.3 Tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset 15.4 Tarjouksen muoto 15.5 Tarjoukseen liitettävät todistukset Laatuvaatimuksina on vastaavan mestarin 2 vuoden kokemus ja 2 referenssikohdetta vaativuustasoltaan vähintään saman kokoluokan vesihuoltotyöstä. Lisäksi tulee olla vähintään 2 kpl yrityksen referenssejä vastaavanlaisista kohteista. Näistä on toimitettava selvitykset tarjouksen liitteenä. Tarjousten tulee täyttää nämä vaatimukset. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä siihen saa liittää omia ehtoja, lisäksi tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt. Muutoin tarjous jätetään hyväksymättä. Erikseen on ilmoitettava omakustannushintaan lisättävä yleiskustannusprosentti laskutyönä mahdollisesti suoritettavista töistä. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat voimassa olevat viranomaistodistukset, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu:

selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kaupparekisteriote todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus, tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista todistus vastuuvakuutuksesta todistus tapaturmavakuutuksesta 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen voimassaoloaika 16.2 Tarjouksen tekeminen Tiedot eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Edellä mainitun listan tiedot voi korvata tilaaja.fi ja RALAn pätevyystodistuksella täydennettynä kaupparekisteriotteella sekä selvityksellä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työnsuorittamisesta kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntöasiakirjoissa määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Kirjallinen allekirjoitettu urakkatarjous, tullakseen käsitellyksi, on osoitettava ja toimitettava suljetussa kirjekuoressa tarjouspyynnön mukaisesti. 16.3 Tarjousten avaus Kuoreen merkintä: Varisojantien vesihuollon saneeraus. Tarjoukset on jätettävä 16.3.2018 klo 12:00 mennessä. Tarjoukset avataan tarjousajan päätyttyä. 16.4 Lisätiedot Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa on epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle vähin-

tään 7 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Ainoastaan kirjallisesti ilmoitetut muutokset sitovat rakennuttajaa.