1 / 6 5.4.2018 Tilaaja Ranuan Seudun Matkailu Oy Rovaniementie 29 97700 Ranua Hanke Arctic Fox Glass Igloos Aluetyöt, Tarjouspyyntö kokonaisurakasta Hanke / toimitusosoite Arctic Fox Glass Igloos / Leirintäalueentie 13, 97700 Ranua Tilaaja / rakennuttaja Ranuan Seudun Matkailu Oy. Pääurakoitsija Kokonaisurakoitsija / aluetyöt Päätoteuttaja ja työmaan johtovelvollisuuksista vastaava sekä työmaapalveluista vastaava Kokonaisurakoitsija / aluetyöt Kokonaisurakan sisältö Tilaaja on päättänyt rakennuttaa igluja 20 kpl leirintäalueelle, joka toimii matkailualueena. Aluetyöurakassa suoritetaan seuraavat työt, jotta seuraavan vaiheen urakoitsija voi aloittaa työt. nykyiset mökit siirretään alueen sisällä uusille paikolle, työn suorittaa alueurakoitsija. aluetyöurakassa tehdään myös alueen vesi- ja viemäröinti työt sekä sähkökaapeloinnit rakennuksiin asti, lisäksi iglujen perustukset ja betonilattiat. Kokonaisurakan / aluetyöt urakan sisältö tarkennettuna Maanrakennustyöt hankintoineen; o pintamaanpoisto ja poisajot o tiealueen kaivut rakennekerrosten vaatimaan syvyyteen, poisajot o rakennusten pohjan kaivut rakennesuunnitelmien mukaisesti, poisajot o rakennuspohjien täyttötyöt routaeristykset ja tiivistykset rakennesuunnitelman mukaisesti o salaojitus ja kaivot suunnitelmien mukaisesti
2 / 6 o tie- ja pysäköintialueiden kerrokset rakennesuunnitelman mukaisesti tiivistettynä o viemäreiden ja vesijohtojen vaatimat kaivu- ja täyttötyöt sekä routaeristykset o kaikki sähkö- ja telekaapeleiden vaatimat kaivu- ja täyttötyöt (täytössä käytettävä kivetöntä hiekkaa) o Hankkii ja asentaa kaikki sähkösuunnitelmissa esitetyt alitus/varausputket. o Sähköurakoitsijan tulee hyväksyä ja tarkistaa kaapelointien oikeellisuus ja sijoittelu ennen kaivantojen peittämistä. Tämä vaatii sähköurakoitsijan läsnä olon kaapeleiden kaivuu vaiheessa. o Hankkii ja asentaa mökkien sekä teknisten tilojen maadoituselektrodit sähköurakoitsijan ohjeen mukaisesti. o Pumppaamon kaivu- ja täyttötyöt o tyhjennysventtikaivo LVI-suunnitelmien mukaisesti Rakennustekniset työt o siirrettävien mökkien perustukset o olemassa olevin mökkien siirrot o hankkii ja asentaa iglujen perustukset sekä betonilattiat o hankkii ja asentaa pumppaamon painolaatta o huoltorakennuksen rakenneaukaisut ja sulkemiset LVIS-töiden vaatimassa laajuudessa LVIA-työt o vesi- ja viemäröintityöt hankintoineen LVI-suunnitelmien mukaisesti rakennusten sisälle tuotuina o tarvittavien tiedonsiirtokaapeleiden maahan asennukset sähkösuunnitelmien mukaisesti Sähkötyöt o Hankkii ja asentaa kaikki sähkösuunnitelmissa esitetyt maakaapeloinnit o Hankkii ja asentaa heikkovirtakaapeleiden suojakourut o Hankkii ja asentaa kaapeleiden varoitusnauhan o Suorittaa tarvittavat tarkkojen sijoituspaikkojen mittaukset yhdessä maanrakennusurakoitsijan kanssa (esim. PK,JK1,JK2,RK1). Sähköurakoitsijan
3 / 6 tulee hyväksyä ja tarkistaa kaapelointien oikeellisuus ja sijoittelu ennen kaivantojen peittämistä. Tämä vaatii sähköurakoitsijan läsnä olon kaapeleiden kaivuu vaiheessa. o Kaapeloi ja kytkee sähkösuunnitelmissa esitetyt lämmityskaapelit o Hankki ja asentaa ja kytkee mökkien viemäreiden lämmityskaapelit. o Merkitsee ja suojaa kaapeleiden säänkestävästi Tarvittavat mittaukset sisältyvät urakkaan Sopimukseen liitettävät asiakirjat Urakkasopimus kokonaisurakasta tarjouspyyntö liitteineen ja tarjous liitteineen. Sopimusehdot Siltä osin, kun tarjouspyynnössä ja sen liitteissä ei ole toisin määritelty, noudatetaan yleisiä sopimusehtoja: Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660). Tarjouksen muoto Tarjous tehdään liitteenä olevalla tarjouslomakkeella.. Maksuehto 14 vrk netto, maksuaika lasketaan alkavaksi, kun lasku on hyväksytty työmaalla. Maksut Erikseen laadittavan maksuerätaulukon mukaisesti. (yse) Viivästyskorko Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Urakka-aika Työt aloitetaan viikolla 19 / 2018. Vanhojen mökkien siirtotyöt, maanrakennus-, lvis työt valmiit 30.6.2018 Leirintäalue käytössä 1.7.2018-19.8.2018, jolloin työt keskeytyksessä (uusien iglujen alue siistittävä tai aidattava leirialueen käytön ajaksi) Iglujen perustukset valmiit viimeistään 7.9.2018 (iglurakenteiden elementtien asennus alkaa). Mikäli urakkasopimusta ei saada tehtyä Tilaajasta johtuvasta syystä edellä mainitussa aikataulussa, osapuolet sopivat uudesta aikataulusta. Viivästyssakko Sakko päivältä 0,1% arvolisäverottomasta kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin.
4 / 6 Rakennusajan vakuus Ei vaadita Takuuaika 24 kuukautta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta Takuuajan vakuus Kaksi (2) prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Vakuutukset Urakoitsija ottaa työtä varten tilaajan nimiin rakennustyövakuutuksen, joka vastaa joka hetki vähintään urakan täyttä arvonlisäverotonta arvoa lisä- ja muutostöineen. Vakuutuksen omavastuu on enintään 0,5 % vakuuttamisvelvollisen urakoitsijan urakkahinnasta. Vakuutuksen tulee kattaa myös mahdolliset sivu- ja aliurakat sekä rakennuttajan hankinnat. Kiinteistöllä on voimassa oleva kiinteistön täysarvovakuutus. Mahdollinen kiinteistön täysarvovakuutus ei kuitenkaan kata urakoitsijan suoritusta. Korjaustöistä on erikseen ilmoitettava vakuutusyhtiölle (tilaaja). Urakoitsija vastaa muista vakuutuksista. Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus Tilaaja hankkii rakennusluvan. Muut hankkeen edellyttämät luvat hankkii urakoitsija kustannuksellaan. Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat voimassa olevat (alle 3kk vanhat) tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 2015) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani yritysraportti tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen yritysraportti sekä kaupparekisteriote tai todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista: selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut vastaavat tiedot, selvitys siitä, ettei yritys ei ole merkittynä verovelasta johtuen verovelkarekisteriin tai viranomaisen antama todistus verovelan määrästä sen ylittäessä 10.000 euroa, todistus työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista,
5 / 6 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa sekä todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Tilaajavastuulaista poiketen tilaaja edellyttää selvitystä verovelan määrästä ja verovelkaa koskevan maksusuunnitelman tekoa aina, kun verovelan määrä ylittää 500 euroa. Jos kyseessä ei ole julkinen hankinta, voi tilaaja olla hyväksymättä myös sellaisen urakoitsijan, jonka verovelan määrä alittaa verovelkarekisterin 10.000 euron rajan. Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava myös: vastuuvakuutustodistus ja selvitys tai riittävä vakuutus siitä, ettei urakoitsijaa työmaalla edusta tai sen johto- ja hallintotehtävissä muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva henkilö. Valitun urakoitsijan tulee sisällyttää nämä vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen tarjoaja tai alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä, jonka tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty. Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuoteasetuksen (EU nro: 305/2011) ja tuotehyväksyntälain (21.12.2012/954) mukaisesti rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE -merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. Työturvallisuus Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Tätä työmaata varten tehty työmaan turvallisuusasiakirja tullaan antamaan urakkaan valitulle urakoitsijalle ennen tilauksen tekemistä. Työmaan turvallisuuskoordinaattorina nimetään myöhemmin. Tunniste, kulkulupa ja rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakennuttaja edellyttää lakisääteisen kuvallisen ja veronumerolla varustetun henkilötunnisteen ehdotonta käyttöä ja esillä pitämistä työmaalla. Henkilö, jolla ei ole em. tunnisteita ja jota ei ole merkitty veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulupaa, eikä voi näin ollen työskennellä työmaalla. Jokainen urakoitsija toimittaa kuukausittain Verohallinnon edellyttämät tiedot yhteisellä työmaalla työskennelleistä työntekijöistä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöistä työmaan päätoteuttajalle sekä ostamistaan urakoista ja vuokratyövoiman käytöstä suoraan Verohallinnolle. Tarjouksen tekeminen Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostilla merkinnällä "Arctic Fox Glass Igloos, Tarjous, Rakennustyöt Iglut". Tarjouksen tulee olla voimassa kaski kuukautta tar-
6 / 6 jouksen jättöajasta lukien. Tarjouksen valintaperusteet Tilaaja käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen hankintalaissa esitetyin perustein. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Tarjouksen jättöaika 4.5.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjouksen toimitusosoite Insinööritoimisto H. Kylmänen Ky Ainonkatu 1 96200 Rovaniemi E-mail: heikki.kylmanen@inststo.inet.fi Tarjouspyyntöasiakirjat tarjouspyyntökirje 5.4.2018, arkkitehtipiirustukset 29.3.2018 päivätyn piirustusluettelon mukaisesti rakennepiirustukset 29.3.2018 päivätyn piirustusluettelo mukaisesti, LVI-piirustukset 29.3.2018 päivätyn piirustusluettelon mukaisesti ja 29.3.2018 päivätty LVI työselitys, sähkösuunnitelmat 29.3.2018 päivätyn piirustusluettelon mukaisesti 14.3.2018 päivätty pohjatutkimus ja lausunto tarjouslomake Yhteydenpito tarjousaikana Toimittajat voivat esittää tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä tarjousaikana lähettämällä kysymykset osoitteeseen: heikki.kylmanen@inststo.inet.fi viimeistään 26.4.2018 mennessä. Kysymykset ja niihin annetut vastaukset annetaan tiedoksi kaikille, tarjoajien tulee toimittaa sähköpostiosoitteensa, edellä mainittuun osoitteeseen, jotta vastukset voidaan toimittaa kaikille. Kysymysten esittäminen puhelimitse ei ole mahdollista, jotta turvataan tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Tarjoajien tulee huomioida kysymykset ja niihin annetut vastaukset tehdessään tarjousta. Ranuan Seudun Matkailu Oy:n puolesta: Heikki Kylmänen