LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KESKUSTAN KUNNALLISTEKNIIKAN, KATUJEN JA VALAISTUKSEN SANEERAUS URAKKAOHJELMA 18.12.2018 LUUMÄKI
1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde Rakennuskohteena on Taavetin keskustassa Patteritien, Vallitien ja Riihitien kunnallistekniikan ja katujen saneeraus sekä kaukolämpölinjan ja valaistuksen saneerauksen maanrakennustyöt. Urakkatarjouksen tekijöiltä edellytetään tutustumista YSE 98 32 mukaan rakennuspaikkaan, siellä vallitseviin olosuhteisiin sekä tekemään tarpeelliseksi katsomansa urakan laajuuden määrittelyn edellyttämät mittaukset ja tutkimukset ennen tarjouksen antamista. 1.2 Rakennuttaja/tilaaja Kohteen rakennuttaja on Luumäen kunta Rakennuttajan edustajana toimii kunnanrakennusmestari Juha Inkilä puh. 0400-896164, etunimi.sukunimi@luumaki.fi Työturvallisuuskoordinaattori nimetään myöhemmin. 1.4 Rakennuttamistehtävistä vastaava Kohteen rakennuttamistehtäviä hoitaa kunnanrakennusmestari Juha Inkilä. 1.5 Valvonta Tilaaja nimeää kohteeseen valvojan. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. 2. URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka, joka sisältää kaikki materiaaliin ja työhön liittyvät kustannukset. Maanrakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Suoritusvelvollisuuden laajuus on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Työ käsittää teknisissä suunnitelma-asiakirjoissa määritellyn kokonaisuuden ja siihen liittyvien laitteiden valmistamisen ja /tai hankinnan ja asentamisen sekä rakennuskohteen toimittamisen rakennuttajalle täysin valmiissa käyttökunnossa siten, että tuloksena on suunnitelma-asiakirjoissa määritetyn laatutason täyttävä täysin toimintakuntoinen kokonaisuus. Tämä velvollisuus pätee, vaikka suunnitelmissa ei olisikaan esitetty kaikkia toiminnan kannalta tarpeellisia yksityiskohtia. 2.2 Maksuperuste Pääurakka suoritetaan kiinteähintaisena kokonaishintaurakkana. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsijan on ilmoitettava aliurakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat.
3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka Pääurakka sisältää Patteritien, Vallitien ja Riihitien kunnallistekniikan ja tiestön saneerauksen toteutussuunnitelmissa ja tarjouspyyntöaineistossa esitetysti saatettuna täysin valmiiksi. Lisäksi pääurakka sisältää Luumäen Energia Oy:n kaukolämpöputkiston saneerauksen maanrakennustyöt sekä valaistuksen saneerauksen maanrakennustyöt. Kaukolämpöputkien saneeraus sekä valaistuksen uusinta on oman urakkana ja alistetaan pääurakkaan. 3.2 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Luumäen Energia Oy:n kaukolämpöputkiston saneeraus Vallitiellä sekä Luumäen kunnan katuvalojen saneeraus. Erillishankinnat alistetaan pääurakkaan kunnallistekniikan saneerauksen alueella Riihitiellä, Vallitiellä ja Patteritiellä. 3.3 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. 3.4 Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava YSE 98 5 mukainen työaikataulu ennen töiden aloittamista. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Rakennuttajalla on oikeus saada käyttöönsä työjärjestelyjä varten laadittavat osa-aikataulut. Vastaanottoon liittyvät tarkastukset tulee ottaa huomioon työaikataulua laadittaessa. 3.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Toteutuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan pääurakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Katselmuksiin osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. 3.6 Luvat Työsuorituksiin liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 3.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Tilaaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin kaksi sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista. Muut tai esim. aliurakka- ja
hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata rakennuttajalta. Urakoitsija suunnitteluttaa ja kustantaa tarpeelliset rakennusosien ja tarvikkeiden tuotantopiirustukset. 4 ASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan suunnittelijoilta. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. 4.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT 80260. Urakoissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 sopimusasiakirjoista ilmenevien poikkeuksin. 4.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998, RT 16-10660 13:sta poiketen: A. Kaupalliset asiakirjat: 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 4. Tämä urakkaohjelma liitteineen 5. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 6. Maksuerätaulukko 7. Urakoitsijan tarjous ja täsmennykset B. Tekniset asiakirjat: 11. Hankekohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 12. Rakennussuunnitelmat 13. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 14. InfraRyl 2006 15. Suomen kunnallisliitto: Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02 (KT 02) 4.4 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. 5. URAKKA-AIKA 5.1 Töiden aloitus Työt saa aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. 5.2 Rakennusaika Töiden tulee olla täysin valmiit viimeistään 25.8.2018. 5.3 Urakkasuoritusten tai niiden osien valmistuminen ja välitavoitteet
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden asettaa urakkaneuvotteluissa tarjoajalle välitavoitteita. 5.4 Viivästyssakko ja vahingonkorvaus Työn valmistumisen ja välitavoitteen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista peritään kultakin alkavalta työpäivältä viivästyssakkoa pääurakasta 0,5 % arvonlisäverollisesta urakkahinnasta, kuitenkin valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. Rakennuttajalla on oikeus pidättää erääntyneet viivästyssakot maksamattomasta urakkahinnasta. Mikäli rakennuttaja toteaa työsuorituksen viivästyvän toteutusaikatauluun nähden urakoitsijasta johtuvista syistä, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä suoritettava vuoro- ja ylitöitä ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään. 6. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 6.1 Takuuaika Takuuaika työlle ja materiaaleille on urakan vastaanotosta 24kk. Takuu koskee myös takuuaikana suoritettuja korjauksia ja/tai vaihdettuja osia. Näiden osalta takuuaika lasketaan alkavaksi osan vaihdon tai korjauksen suoritushetkestä. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 6.2 Vakuudet Rakennusaikainen vakuus on YSE 36 mukaisesti 10 % koko arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Sen on oltava voimassa kolme kuukautta yli sovitun urakan valmistumisajankohdan. Hyväksytyn vastaanoton jälkeen rakennusaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta, huomioiden mahdolliset lisä- ja muutostyöt. Sen on oltava voimassa kolme kuukautta yli takuuajan päättymisajankohdan. 6.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä arvonlisällistä arvoa ja olla voimassa siihen asti, kun koko työ on vastaanotettu. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5% pääurakoitsijan arvonlisäverollisesta urakkasummasta. Urakoitsijan tulee vakuuttaa työväkensä vähintään lain määräämällä tavalla. Urakoitsijalla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa
rakennus- ja asennustyöt sekä vahingot kolmannelle osapuolelle. Urakoitsija vastaa itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Vakuutukset tulee ottaa rakennuttajan hyväksymästä vakuutuslaitoksesta ja vakuutuskirjat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi. 6.4 Vartiointi Työmaan palveluista vastaava järjestää tarvittaessa työmaalle vartioinnin. 7. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäverollinen ja -veroton hinta. Tarjous on annettava tarjouspyynnön liitteenä olevilla tarjouslomakkeilla. 7.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 7.3 Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Lisä- ja muutostöiden vaikutukset urakkahintaan sovitaan urakoitsijan antamien yksilöityjen tarjousten tai eriteltyjen laskelmien perusteella. Ellei muutos- ja lisätöistä ole muuta sovittu, saadaan omakustannushintaan lisätä enintään 12 % yleiskustannuslisä ja näin aiheutunut työ ei aiheuta rakennuttajalle muita lisäkustannuksia. Aliurakoiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään korkeintaan 6 %:a. Suunnitelmien muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan urakkasopimuksessa. 7.4 Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasummaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole missään vaiheessa suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle, yhteisesti hyväksytty yleisaikataulu on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet luovutettu tilaajalle, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle.
Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Laskujen maksamisaika lasketaan alkamaan siitä, kun työmaan valvoja on hyväksynyt laskun. Laskun maksamisaika on 14 vrk. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 8. TILAAJAN TOIMENPITEET 8.1 Luvat Tilaaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat luvat. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta ja kustannuksista huolehtii ao. urakoitsija. 8.2 Tilaajan vakuudenantovelvollisuus YSE-ehdoista poiketen tilaaja ei anna vakuutta. 9. LAATU 9.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta sekä työtulosten vaatimustenmukaisuutta, jotta sopimuksen mukainen laatutaso ja toimivuus saavutetaan. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 9.2 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaajan hyväksyttävä. 9.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen tuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan kirjallinen hyväksyntä. 10. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET
10.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa. 10.2 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle vastuullinen työnjohtaja, jolta vaaditaan vähintään rakennusalan teknikon tutkinto ja riittävä kokemus maa- ja vesirakennusalantöistä. 10.3 Kirjaukset Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa yleisten sopimusehtojen 75 :n mukaisesti. 10.4 Työvoima Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijan tulee ilmoittaa työsuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain. Työvoiman käytössä noudatetaan työviranomaisten ohjeita. 10.5 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. Kokouksiin osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. 10.6 Kulkuluvat Työmaahenkilökunnalla tulee olla viranomaisten edellyttämät kuvalliset henkilökortit. 11 YMPÄRISTÖ 11.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitukset 11.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Rakennusjätteiden käsittelyssä noudatetaan Luumäen kunnan jätehuoltomääräyksiä ja valtioneuvoston päätöstä rakennusjätteistä. Hyötykäyttöön soveltumattomat rakennusjätteet loppu sijoitetaan määräysten mukaisesti. Periaatteena on, että mahdollisimman suuri osa jätteestä on ohjattava hyötykäyttöön. Työmaan raivaus- ja työmaajäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluu urakoitsijalle. 11.3 Ongelmajäte Rakennuttajalla ei ole tiedossa, että rakennuskohteesta löytyisi ongelmajätettä. Mikäli ongelmajätettä kuitenkin löytyy, on ne toimitettava erillisiin vastaanottopisteisiin urakoitsijan kustannuksella.
12. TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 12.1 Yleistä Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Rakennuttaja on laatinut työtä koskevan turvallisuusasiakirjan. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija vastaa lisäksi kaikista em. päätöksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista. 12.2 Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen, jotka huolehtivat työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. Kukin urakoitsija on velvollinen ennen töiden alkua kirjallisesti nimeämään työmaalle oman työturvallisuudesta vastaavan henkilön, joka huolehtii urakoitsijan työturvallisuusvelvoitteista, toimii yhteyshenkilönä työturvallisuusasioissa ja tiedottaa työturvallisuusasioista urakoitsijan työntekijöille. 12.3 Työmaan järjestys ja siisteys Pääurakoitsija laatii työmaata varten työmaasuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston, koneiden ja laitteiden sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jätteiden keräyspaikat ja muut rakennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja työturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat seikat. Urakoitsijoiden tulee noudattaa työmaasuunnitelmaa. Kunkin urakoitsijan on huolehdittava siitä, että urakoitsijan omat materiaalit ovat varastoituna niille osoitetuissa paikoissa ja työstä jäävät jätteet on toimitettu niitä varten oleviin keräyspisteisiin. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla pääurakoitsijalla on oikeus poistaa urakoitsijan tavarat tai jätteet niille kuulumattomilta paikoilta urakoitsijan kustannuksella, jos urakoitsija kehotuksesta huolimatta ei siirrä niitä osoitettuihin paikkoihin. 13. VASTAANOTTO 13.1 Vastaanottotarkastukset Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n 1998:n mukaisesti. 13.2 Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastuksien kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden tai puutteiden vuoksi, rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksista aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta seuraavasti:
- ensimmäinen ja toinen jälkitarkastus; veloituksesta - kolmas jälkitarkastus; 1000 - seuraavat jälkitarkastukset; 2000 /kerta 14. ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään Lappeenrannan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 15. TARJOUS 15.1 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa tarjouspyynnön mukaisesti 15.2 Tarjouksen tekeminen Tarjous tehdään tarjouspyynnön mukaisesti. 15.3 Vaihtoehtotarjous Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtotarjouksen, joka annetaan erillisenä ja siitä on käytävä selvästi ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta. Tilaajalla on oikeus hylätä annetut vaihtoehtotarjoukset. 15.4 Tarjousten hylkääminen Tarjoajilta edellytetään teknistä ammattitaitoa, kokemusta ja taloudellista kykyä suorittaa tarjousasiakirjoissa määritelty toimituskokonaisuus tullakseen hyväksytyksi mahdollisena urakoitsijana. Mikäli tarjoajan antamien selvitysten perusteella todetaan, että tarjoajalle ei ole kykyä suorittaa tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyä toimituskokonaisuutta, voidaan tarjous hylätä. Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. 15.5 Lisätiedot Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle viimeistään 7 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja toimittamaan kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. Luumäki 18.12.2018 LUUMÄEN KUNTA Juha Inkilä