URAKKAOHJELMA, MASTONTIEN YLIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS

1 (18) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA, MASTONTIEN YLIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS 29.09.2017

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 2 (18) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 1.1 Rakennuttaja ja valvonta... 4 1.2 Suunnittelijat... 4 1.3 Urakoitsija... 4 1.4 Käyttäjät ja omistajat... 4 2 RAKENNUSKOHDE... 4 2.1 Rakennuskohde ja -paikka... 4 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN ASEMA... 5 3.1 Urakkamuoto... 5 3.2 Maksuperuste... 5 3.3 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus... 5 4 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 6 4.1 Asiakirjojen pätevyysjärjestys... 6 4.2 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen... 7 5 URAKKA-AIKA... 7 5.1 Töiden aloitus... 7 5.2 Töiden valmistuminen... 7 5.3 Välitavoitteet... 7 5.4 Työaika... 7 5.5 Viivästyssakko... 7 5.6 Urakka-ajan pidentäminen... 7 6 TYÖN TOTEUTTAMINEN JA YHTEISTOIMINTA... 8 6.1 Työaikataulu ja työsuunnitelma... 8 6.2 Liikenne ja työmaajärjestelyt... 8 6.2.1 Työmaa-alue... 8 6.2.2 Työmaa-alueen aitaaminen... 8 6.2.3 Tiedotuskyltit... 8 6.2.4 Liikennejärjestelyt... 9 6.2.5 Erityisesti varottavat kohteet... 9 6.2.6 Muut alueella käynnissä olevat urakat... 9 6.3 Luvat... 9 7 LAATU JA TYÖTURVALLISUUS... 10 7.1 Laatu... 10 7.2 Tekniset työsuunnitelmat... 10 7.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi... 10 7.4 Työturvallisuus... 11

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 3 (18) 8 YMPÄRISTÖ... 12 8.1 Ympäristönsuojelu... 12 8.2 Ylijäämämassat... 12 9 VASTUUVELVOITTEET... 12 9.1 Takuuaika... 12 9.2 Urakoitsijan vakuudenantovelvollisuus... 12 9.3 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus... 12 9.4 Vakuutukset... 13 9.4.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen... 13 9.4.2 Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus... 13 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS (Vakuutusyhtiö?)... 13 10.1 Urakkasumman maksaminen... 13 10.1.1 Maksuerätaulukko... 13 10.1.2 Ensimmäinen maksuerä... 13 10.1.3 Loppuerä... 13 10.1.4 Maksuaika... 13 10.2 Hintasidonnaisuudet... 14 10.3 Lisä- ja muutostyöt sekä hyvitykset... 14 10.4 Rakennuttajan määrämittaus ja määrien mittausperusteet... 14 10.5 Sopimussakot... 14 11 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET... 16 11.1 Urakoitsijan organisaatio ja velvoitteet... 16 11.2 Työvoima... 16 11.3 Työsuojelu... 16 11.4 Kirjaukset... 16 11.5 Työmaakokoukset... 17 11.6 Katselmukset, mittaukset ja viranomaistarkastukset... 17 12 VALVONTA... 17 12.1 Rakennuttajan organisaatio ja valvonta... 17 12.2 Suunnittelijoiden laadunvalvonta... 17 12.3 Tarkastukset... 17 13 VASTAANOTTO... 18 13.1 Vastaanottotarkastus... 18 13.2 Takuutarkastus... 18 14 ERIMIELISYYDET... 18 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen... 18

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 4 (18) 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennuttaja ja valvonta Ylöjärven kaupunki Kuruntie 14 PL 22, 33471 p. 03 565 30 000 etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi www.ylojarvi.fi Tilaajan edustajana toimii Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula, puh. 050 384 8383 mirko.harjula@ylojarvi.fi 1.2 Suunnittelijat Insinööritoimisto A-Insinöörit Suunnittelu Oy Satakunnankatu 23 A, 33210 Tampere puh. 0207 911 777 sähköposti: etunimi.sukunimi@ains.fi Yhteyshenkilöinä toimii: Kari Niemi, puh. 0207 911 876 kari.niemi@ains.fi 1.3 Urakoitsija NN Postiosoite Postinumero ja toimipaikka Yhteyshenkilö NN puh. sähköposti 1.4 Käyttäjät ja omistajat Ylöjärven kaupunki 2 RAKENNUSKOHDE 2.1 Rakennuskohde ja -paikka Silta sijaitsee Ylöjärvellä Vuorentaustan ja Soppeenmäen kaupunginosien välissä, jossa ulkoilureitti ylittää Mastontien.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 5 (18). Silta on tyypiltään teräksinen jatkuva palkkisilta, puukantinen (Tjpp). Sillan jännemitat ovat 8,1 + 12,0 + 8,1 m ja alkuperäinen hyödyllinen leveys oli 3,0 m, mutta korjauksen yhteydessä sitä on levennetty 4,5 metriin. Sillan kannen pääkannattimina toimivat suorakaideputkiprofiilit (406x203x8) ja niitä yhdistävät poikkipalkit ovat putkiprofiilia 102x51x6.3. Sillan välituet ovat teräksiset putkiprofiilit (203x152x9.5). Välituet on jäykästi hitsattu pääkannattimiin ja pulttiliitoksin liitetty teräsbetonisiin perustuksiin. Sillan kansi tukeutuu maatukiin kumilevylaakereiden välityksellä. 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN ASEMA 3.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. 3.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Lisä ja muutostöiden yksikköhintaluettelon määrät sitovat sopijapuolia seuraavasti: Mikäli yksittäisen suoritteen toteutunut määrä poikkeaa lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelossa esitetystä määrästä vähintään 10 % ja muutoksen vaikutus yksikköhintaluettelon mukaisilla hinnoilla on vähintään 500 (alv 0%), korjataan urakkahintaa muutosta vastaavasti. Urakan toteutuneiden määrien mittausvastuu ja siihen liittyvät kustannukset kuuluvat urakoitsijalle. Mittaukset tulee suorittaa säännöllisesti töiden etenemisen mukaan ja ne on kirjattava työmaapäiväkirjaan. Kokousvälillä todetut määrämuutokset on raportoitava seuraavassa työmaakokouksessa, jotta määrämuutokset ovat urakkahintaan vaikuttavia. Hankkeen laajuuden muuttuessa tai muutettaessa korjaussuunnitelmaa, muutos korvataan urakoitsijalle tai hyvitetään tilaajalle tarjouksen mukaisia lisä- ja muutostöiden yksikköhintoja käyttäen. Mikäli muutos- tai lisätyö selvästi poikkeaa alkuperäisen suunnitelman töistä, niin hinta neuvotellaan urakan aikana ennen työn suorittamista. Mikäli lisä- ja muutostöiden yksikköhinnoista ei löydy työhön soveltuvaa hintaan, niin työ toteutetaan YSE 47 mukaisella omakustannushinnalla. 3.3 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus Valittu urakoitsija on YSE 1998 mukainen päätoteuttaja. Urakoitsijalla on urakan pääsuoritusvelvollisuus suunnitelmien ja urakkatarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen kohteen rakentamiseksi kaikkine työkustannuksineen näiden tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti toteutettuna. Urakan toteutuksessa on otettava huomioon kaikki suunnitteluaineistossa esitetyt lähtötiedot. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu lisäksi: Työn esteenä mahdollisesti olevien kolmansien osapuolten omistamien sähkö-, puhelin- ym. johtojen ja kaapeleiden sekä putkien ja niihin liittyvien laitteiden muutos-siirtoja asennustöistä sopiminen sekä niiden sovittaminen urakan aikatauluun.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 6 (18) Mahdollisista siirto- ja muutostöistä urakoitsijan tulee ottaa yhteys johtojen haltijoihin ja sovittava suoraan heidän kanssaan tarvittavista toimenpiteistä. Uusien sekä korjattujen rakenteiden liittäminen saumattomasti ja viimeistellysti rakennettuun ympäristöön. Loppupiirustusten laatiminen Ylöjärven kaupungin ohjeiden mukaisesti. 4 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 4.1 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava A. Kaupalliset asiakirjat B. Tekniset asiakirjat a) urakkasopimus b) hankintapäätös c) urakkaneuvottelupöytäkirja d) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 e) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset f) tämä urakkaohjelma liitteineen g) Sillanrakentamisen ja -korjaamisen arvonmuutosperusteet SAP 2014, Liikenneviraston ohjeita 34/2014 h) tarjous (sis. hinnoitellun lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon) i) Siltakohtainen työselitys ja laatuvaatimukset j) Turvallisuusasiakirja k) Sopimuspiirustukset i. 6795 r-4 Korjauksen yleispiirustus ii. 6795 r-5 Korjauksen mittapiirustus 1 iii. 6795 r-6 Tuennan periaatepiirustus iv. Siltakohtainen työselitys ja laatuvaatimukset v. Turvallisuusasiakirja l) sillan määräluettelo m) SILKO-ohjeet http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/sillat/silko#.weuivo S7paQ n) muut Liikenneviraston julkaisemat Tienpidon tekniset ohjeet osoitteessa http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo#.weui PeS7paQ Asiakirjoja l) ja m) ei liitetä sopimukseen, vaan ne on urakoitsijan hankittava kustannuksellaan.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 7 (18) 4.2 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle suunnitelmat PDF-muotoisina sähköisinä tiedostoina sekä yhden paperisarjan urakkasopimuksen solmimisen yhteydessä. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 5 URAKKA-AIKA 5.1 Töiden aloitus Työt saadaan aloittaa aikaisintaan 23.10.2017 urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle sopimuksen mukainen rakennusajan vakuus sekä muut urakoitsijalta tarjouspyyntöasiakirjoissa ennen rakennustöiden aloitusta toimitettavaksi vaaditut asiakirjat. 5.2 Töiden valmistuminen Urakan tulee olla valmis viimeistelytöineen 15.12.2017. 5.3 Välitavoitteet 5.4 Työaika Sillan tulee olla kantavilta rakenteiltaan ja päällysrakenteen osalta valmis 1.12.2017 siten, että hiihtoladut voidaan tehdä latukoneen avulla. Urakoitsija saa työskennellä kohteella arkipäivisin (maanantai perjantai) klo. 6 22. Melua aiheuttavia töitä saa tehdä arkipäivisin klo. 7 20. Työn tekemisestä edellä mainittujen ajankohtien ulkopuolella on sovittava erikseen rakennuttajan kanssa. Urakoitsijan on hankittava tarvittavat viranomaisluvat sekä Ylöjärven kaupungin järjestyssäännön edellyttämät luvat, jos työajan pidentämisestä sovitaan. Normaalin työajan ulkopuolella tehdystä työstä ei makseta erillistä korvausta. 5.5 Viivästyssakko Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään urakoitsijalta sakkoa seuraavasti: Urakkasuorituksen viivästyessä edellä kohdissa 5.2 ja 5.3 mainituista määräajoista, tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästyssakkona valmistumisen osalta 0,2 % urakkasopimuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 20 työpäivältä. Rakennuttajalla on oikeus pidättää mahdollinen viivästyssakko maksamattomasta urakkahinnasta. Mikäli viivästyssakon enimmäismäärä tulee täyteen, on tilaajalla oikeus sopimuksen purkamiseen ja täysimääräiseen korvaukseen. 5.6 Urakka-ajan pidentäminen Noudatetaan YSE 1998 19-23 :ien määräyksiä.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 8 (18) 6 TYÖN TOTEUTTAMINEN JA YHTEISTOIMINTA 6.1 Työaikataulu ja työsuunnitelma Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on työmaan aloituskokoukseen mennessä esitettävä toteutusta koskeva työaikataulu ja työsuunnitelma. Työaikataulu ja työsuunnitelma esitetään aloituskokouksessa hyväksyttäväksi ja kaikkien hanketta koskevien osapuolten yhteisesti noudatettavaksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Aikataulua voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. 6.2 Liikenne ja työmaajärjestelyt 6.2.1 Työmaa-alue Työmaa-alueesta pidetään yhteinen katselmus ennen töiden aloittamista. Katselmuksen yhteydessä tarkennetaan liikenteen järjestelyille varattavat tilat ja työmaan aitaaminen. Työnaikaiset liikennejärjestelyt tulee toteuttaa siten, että ajoneuvoliikenteelle varataan vähintään 3.0 x 4.4 kokoinen kulkuaukko. Mastontien kevyen liikenteen väylä voi olla käytössä koko työn ajan. Silta tulee olla pois käytöstä korjaustyön ajan. Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työn toteuttamiseen tarvittavan työalueen. Urakoitsijan tulee tehdä tilaajalle esitys työmaan varasto- ja sosiaalitilojen sijoittamisesta työalueelle. Työmaa-alueelta ei saa kaataa puita ilman tilaajan lupaa. Urakoitsija korvaa työalueen ulkopuolella aiheuttamansa vahingot. Mikäli urakoitsija varastoi kaivumaita työalueen ulkopuolelle, tulee hänen saada tähän maanomistajan suostumus. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet, niiden käyttöä varten tarvittavat kirjalliset luvat maanomistajilta ja viranomaisilta sekä esitettävä edellä mainitut luvat tilaajalle. Urakoitsijan on työtä suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa lupien saantiin kuluva aika. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle eikä tarpeetonta häiriötä ympäristölle. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta määrätty. 6.2.2 Työmaa-alueen aitaaminen Työkohde on erotettava yleiselle liikenteelle tarkoitetusta alueesta. Kevyen liikenteen osuus työmaasta erotetaan yhtenäisellä aidalle tai kaiteella, jonka korkeus on vähintään 1,2m. 6.2.3 Tiedotuskyltit Urakkaan kuuluu tarvittavien tiedotustaulujen (4 kpl, 1000*800 mm) hankinta ja asennus. Tiedotustauluihin tulee: Ylöjärven kaupungin vaakuna ja teksti Ylöjärven kaupunki rakennuttaa Urakoitsijan yhteystiedot Urakan nimi: Mastontien ylikulkukäytävän korjaaminen Urakan kesto Tiedotustaulut sijoitetaan Mastontielle sekä ulkoiluretin varrelle siltapaikan molemmille puolille erikseen sovittaviin kohtiin.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 9 (18) 6.2.4 Liikennejärjestelyt Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vaaraa tai vahinkoa aiheuttamatta. Liikennejärjestelyt on urakoitsijan hoidettava siten, että liikenne sujuu mahdollisimman joustavasti. Työnaikaisissa liikennejärjestelyissä tulee noudattaa Mastontien ylikulkukäytävän korjauksen siltakohtaisen työselityksen ja laatuvaatimusten kohtaa Tieliikennejärjestelyt. Urakoitsijan tulee laatia työnaikaisista liikennejärjestelyistä liikenteenohjaussuunnitelma ja esitettävä se tilaajalle ennen järjestelyn toteuttamista. Urakoitsijan tulee informoida muuttuvista liikennejärjestelyistä poliisia ja pelastuslaitosta. Urakoitsijan tulee ilmoittaa liikennettä haittaavat rajoitukset ja niiden muutokset vähintään seuraavin tiedoin: a) rajoitukset b) rajoitusaika c) lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot Urakoitsija vastaa työskentelyajan ulkopuolella liikennejärjestelyjen toimivuudesta ja liikennemerkkien ja esteiden pysyvyydestä. Kevyen liikenteen turvallisuuteen ja järjestelyjen selkeyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijalle kuuluu tarvitsemiensa työmaayhteyksien rakentaminen, kunnossapito ja purkaminen. Työn aikaisesta liikenteenohjauksesta järjestelyineen ja viranomaislupineen huolehtii urakoitsija. Urakoitsijan on nimettävä organisaatiostaan liikenteenjärjestelyistä vastaava henkilö. 6.2.5 Erityisesti varottavat kohteet Työalueella sijaitsevien kaapeleiden, sähkölinjojen, salaojien sekä muiden johtojen yms. sijainnit on selvitettävä urakoitsijan toimesta asianomaisilta laitoksilta / maanomistajilta ennen töiden aloittamista ja ne on urakkaan kuuluvana huomioitava sekä suojattavat omistajien ohjeiden mukaisesti vahinkojen välttämiseksi. Alittavan väylän kohdalle tulee tehdä suojaukset purku- ja päällysrakenteen korjaus- ja uusimistöiden ajaksi. Alittavalle väylälle ei saa missään tilanteessa pudota purkujätettä tai muuta materiaalia. 6.2.6 Muut alueella käynnissä olevat urakat 6.3 Luvat Alueella ei ole käynnissä muita urakoita työn aikana. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista varten tarvittavat luvat siltä osin kuin niitä ei jäljempänä tai muissa sopimusasiakirjoissa ole määrätty tilaajan hankittaviksi. Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava rakennuttajalle jäljennös. Kaupunki ei peri urakoitsijalta maksua katuluvista tai työnaikaisten liikenteenohjaussuunnitelmien tarkastamisesta. Lupiin verrattava urakoitsijan velvoitteita ovat myös ilmoitusten tekemiset, mm. meluilmoitus, joka tulee tehdä kaupungin ympäristöviranomaiselle.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 10 (18) 7 LAATU JA TYÖTURVALLISUUS 7.1 Laatu Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen eli LVR. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan laatudokumentein, että rakenne on tehty työselityksessä ja suunnitelmissa edellytetyllä tavalla. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden tekemien rakenteiden kelvollisuutta, jotta sopimusasiakirjojen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon osaamista ja työn suoritusta YSE 1998 10 :n mukaisesti. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsija laatii toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi koko työn kattavan laatusuunnitelman, jossa kuvataan, kuinka urakoitsija tulee osoittamaan rakenteiden vaatimustenmukaisuuden täyttymisen. Laatusuunnitelmaa tarkennetaan työvaihekohtaisesti urakan edetessä. 7.2 Tekniset työsuunnitelmat Urakoitsija laatii Siltakohtaisen työselityksen ja laatuvaatimusten kohdassa 1.5 mainituista työvaiheista teknisen työsuunnitelman, jossa esitetään mm. seuraavat asiat: a) käytettävät resurssit, kapasiteetit ja kalusto b) työtavat, -järjestys ja -vaiheet yksityiskohtaisesti kuvattuna, rakennussuunnitelmaa täydentäen c) työnaikainen laadunvarmistus, eli työn aikana tehtävät kirjaukset ja mittaukset, rakennussuunnitelmaa ja yleisiä ohjeita täydentäen ja tulkiten d) työkohtaisia ja yleiset työselityksiä täydentävät materiaali tai menetelmäkohtaiset ohjeet e) turvallisuusasioiden varmistaminen ja tarpeelliset turvallisuusohjeet f) ympäristöasiat, kuten suojaukset ja purku/ylijäämämassojen käsittely g) kelpoisuuden osoittaminen Työsuunnitelman tarkoituksena on, että työvaiheiden teko tulee kuvattua niin kuin urakoitsija sen tekee. Työvaiheen valmistuttua urakoitsijalla tulee olla koossa laadun osoittamiseksi tarvittavat asiakirjat. 7.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi Kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että eri rakenteilla on ne ominaisuudet, joita siltä edellytetään. Kaikki laatuun liittyvät tarkastukset on tehtävä ja ne dokumentoidaan laatusuunnitelman mukaisesti. Tilaajalla on oikeus tehdä/teettää rinnakkaisia laatumittauksia urakka-aikana. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että tiedot urakoissa käytetyistä materiaaleista ja niiden testaustuloksista dokumentoidaan. Jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta tulee urakoitsijan laatia laatupoikkeamaraportti, jossa tulee kuvata tapahtunut laadunalitus ja mahdollisesti toteutetut korjaustoimenpiteet. Kaikki poikkeamaraportit luovutetaan tilaajan edustajalle.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 11 (18) Jos laatupoikkeama ei ole enää korjattavissa tai sen korjaaminen on kustannuksiltaan kohtuuton siihen haittaan nähden, joka poikkeamasta aiheutuu, tulee raportissa esittää syyt, jotka ovat estäneet poikkeaman korvaamiseen uudella suorituksella. Urakoitsijan on koottava kaikki laatudokumentit siten, että ne ovat tilaajan edustajien nähtävillä (urakoitsijan tiloissa) ja laadun perusdokumenteista on koottava säännöllisesti laatusuunnitelman mukaisesti laaturaportit. Maksuerätaulukkoa laadittaessa on huomioitava, että rakenneosaa ei katsota valmistuneeksi ennen kuin kaikki siihen liittyvät laatudokumentit on kerätty ja laaturaportti on laadittu. Urakoitsija kerää urakan luovutusta varten kaikki rakenneosakohtaiset laaturaportit loppuselvityskansioon ja luovuttaa ne tilaajalle viikkoa ennen vastaanottokokousta. Loppuselvityskansio: - toteutuneet määrät - sillan korjaamisen laaturaportti ja yhteenveto Tiehallinnon julkaisu TIEH 2200044-v-06; Sillan laaturaportti, laatimisohje, mukaisesti - laadunvalvontatulokset mittauspöytäkirjoineen - valokuvat peitettävistä rakenteista - 1 sarja alkuperäisiä suunnitelmia - näin tehty -piirustus - työmaapäiväkirjoista kopiot - 1 kpl cd/muistitikku; kaikista asiakirjoista 7.4 Työturvallisuus Urakoitsijan tulee toimia työssään turvallisesti sekä käyttää ammattitaitoista työvoimaa ja turvallisia työmenetelmiä sekä käyttötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita. Nämä työsuojelun toteuttamisperiaatteet ja vastuut kuvataan urakoitsijan työ- ja laatusuunnitelmassa. Urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (VNA 205/2009) mukaan päätöksen edellyttämien tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Urakoitsijan on esitettävä tilaajalle työturvallisuudesta vastaava henkilö ennen rakennustöiden alkua. Hankkeen turvallisuuskoordinaattori nimetään myöhemmin. Tilaaja on laatinut rakennuskohteeseen työturvallisuusasiakirjan. Työn turvallisessa suorittamisessa tulee huomioida etenkin työnaikaiset yleisen liikenteen ja kevyenliikenteen järjestelyt sekä putoamissuojaus. Ennen rakennustyön / -kohteen alkua tulee urakoitsijan esittää rakennuttajan edustajalle VNA 205/2009 10 :ssä tarkoitetun rankennustöiden turvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 11 :ssä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat ja asiasta tehdään merkintä työmaakokouspöytäkirjaan. Urakoitsijan tulee ylläpitää rakennushankkeesta Turvallisuuskansiota. Urakoitsijan tulee tehdä viikoittain työturvallisuustarkastukset MVR-mittaria käyttäen.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 12 (18) Kaikilla urakka-alueella työskentelevillä on oltava näkyvillä työturvallisuuslain 52a :n edellyttämä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste ja urakoitsijan on pidettävä yllä ajantasaista kulkulupaluetteloa em. henkilöistä. 8 YMPÄRISTÖ 8.1 Ympäristönsuojelu Rakentamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat otetaan huomioon työsuunnittelussa. Laatujärjestelmän / -suunnitelman yhteydessä esitetään ympäristöasioissa noudatettavat periaatteet ja rakentamisen ympäristötavoitteet. Lisäksi esitetään ennen kunkin työn aloittamista oleellisimmat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden seuraamiseksi. Urakoitsijan sosiaalitilojen nestemäiset ja kiinteät jätteet on kerättävä kuljetusastioihin ja toimitettava kunnan ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan. Työmaa on pidettävä siistinä. Ympäristölle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa. 8.2 Ylijäämämassat Urakoitsija vastaa kaikilta osin ylijäämä- ja purkumassojen kuljetuksesta, käsittelystä ja niistä aiheutuvista kuluista. Massojen toimituspaikat on esitettävä loppuselvityskansiossa. 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Urakan takuuaika alkaa hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta ja päättyy kahden (2) vuoden kuluttua hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta. Muilta osin urakoitsijan vastuu takuuaikana on YSE 1998 29 mukainen. 9.2 Urakoitsijan vakuudenantovelvollisuus Urakoitsija antaa rakennusaikaiseksi vakuudeksi 10 % arvonlisäverottomasta sopimuksenmukaisesta kokonaishinnasta ja takuuajan vakuudeksi 2 % arvonlisäverottomasta lopullisesta urakkahinnasta, jossa on huomioitu lisä- ja muutostöiden vaikutus. Rakennusaikaisen vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan sekä takuuajan vakuuden kolme kuukautta yli takuuajan. Rakennusaikaisessa vakuudessa tulee olla maininta: Rakennusaikainen vakuus kattaa myös lisä- ja muutostyöt. Vakuudeksi rakennuttaja hyväksyy ainoastaan raha- tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen. Muissa urakoitsijan antamiin vakuuksiin liittyvissä asioissa noudatetaan YSE 1998 36 :n mukaisia määräyksiä. 9.3 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 13 (18) 9.4 Vakuutukset 9.4.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijalla on oltava rakennuskohteen kattava rakennustyövakuutus YSE 1998 38 :n mukaisesti. 9.4.2 Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkasumman maksaminen 10.1.1 Maksuerätaulukko Urakoitsijalle maksetaan korvaus tehdyn työn perusteella hyväksytyn maksuerätaulukon mukaisesti. Ennakko ja pidätykset määräytyvät YSE:n 1998 42 mukaisesti. Urakoitsija laatii urakkasopimusneuvotteluun esityksen maksuerätaulukosta. Maksuerätaulukko sidotaan rakenneosakohtaisten laaturaporttien valmistumiseen. Mikäli jonkin rakenneosan laaturaportin valmistuminen edellyttää kokeita joiden tekeminen edellyttää odottamista työsuorituksen jälkeen, voidaan rakenteelle määrittää maksuerätaulukkoon osasuoritus. Laaturaportin valmistumiseen sidottu osuus rakenneosan maksuerästä on oltava vähintään 20 % rakenneosan hinnasta. Mahdolliset muutos- / lisätyöt ovat laskutettavissa, kun ne on työmaakokouksessa hyväksytty laskutettaviksi. 10.1.2 Ensimmäinen maksuerä Ensimmäinen maksuerä on max. 5 % tarjoushinnasta, joka voidaan maksaa urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle, urakoitsija on toimittanut seuraavat ennen rakennustöiden aloitusta toimitettavaksi vaaditut asiakirjat: ja työt on aloitettu. 10.1.3 Loppuerä 10.1.4 Maksuaika - laadunvarmistussuunnitelma - työaikataulu - työturvallisuussuunnitelma Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä maksetaan, kun rakennuttaja on vastaanottotarkastuksessa hyväksynyt urakan vastaanotetuksi ja sopimuksen mukainen takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle ja rakennuttaja on sen hyväksynyt. Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työ on todettu tehdyksi. Jos tilaaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle 9,5 %:n vuotuisen koron maksun

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 14 (18) tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Tilaaja käyttää sähköistä laskutusjärjestelmää ja hyväksyy ainoastaan verkkolaskut. 10.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta sekä kaikki yksikköhinnat ovat kiinteitä ilman indeksisidonnaisuutta. 10.3 Lisä- ja muutostyöt sekä hyvitykset Niiltä osin kuin urakkasopimuksessa ei ole määriteltyä yksikköhintaa, lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE 1998 43-47 :n määräyksiä. Lisä- ja muutostyöt toteutetaan urakoitsijan tarjouksessaan antamien lisä- ja muutostöiden yksikköhintojen mukaisesti. Urakoitsijan tulee sisällyttää yksikköhintoihin sopimusasiakirjojen mukaisen työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden ja tarvikkeiden kaikki kustannukset. Urakoitsijan on annettava lisätyön ehtoja koskeva tarjouksensa tilaajan pyytämässä kohtuullisessa aikataulussa tai muuten viivyttelemättä. Mikäli sopimuspuolet eivät kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun urakoitsija on jättänyt tarjouksensa, ole päässeet sopimukseen lisätyön kustannusvaikutuksen korvaamisesta, määritellään urakoitsijalle maksettava korvaus Suomessa rakennusalalla vallitsevan omakustannusperiaatteen mukaisesti. Näin määritelty korvaus maksetaan välittömästi, kun lisätyönä tehty työ on kokonaisuudessaan tehty ja em. korvauksen määrä on selvitetty. Em. selvitys tulee tehdä kolmen (3) viikon kuluessa kustannusten selville saamisesta. Mikäli sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita, eikä hinnasta voida sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan YSE 1998 47 mukaisesti, ellei rakennuttaja ota työtä toteutettavakseen. Tilauksen lisä- ja muutostyöstä voi antaa vain urakkasopimuksessa mainitut henkilöt. 10.4 Rakennuttajan määrämittaus ja määrien mittausperusteet Massojen mittauksessa sovelletaan ensisijaisesti järkeä sekä tarjouspyynnön mukana toimitetun määräluettelon ja muiden suunnitelma-asiakirjojen keskinäistä yhteyttä. Massat mitataan soveltuvin osin ohjeen Sillan määräluettelo, TIEH 2100052-v-07 ja Infra- RYL 2006 määrämittausohjeen mukaan. 10.5 Sopimussakot Laatupoikkeamista ja niiden raportoinnin puutteista tai muista toiminnallista puutteista ja laiminlyönneistä voidaan määrätä seuraavat sanktiot. sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) urakoitsijan edustajan vaihto sopimuksen purku. Sakko

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 15 (18) Seuraavat poikkeamat johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon seuraavassa esitetyn taulukon mukaisesti. Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä (alv 0 %) ja ne määräytyvät seuraavasti: Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit 2. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annettavat sakot 1. kerta euroa 2. kerta euroa Seuraavat kerrat, euroa 500 1 000 2 000 muistutus 500 1000 3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti) 2 500 2 500 ja urakoitsijan edustajan vaihto 2 500 ja urakoitsijan edustajan vaihto 4. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai laiminlyönnit 1 000 2 500 5 000 Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa. Mikäli tilaaja sitä vaatii, on urakoitsijan vaihdettava urakasta vastaava henkilö - urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE 58 4. mom. Sopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Sopimuksen purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 :ssä.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 16 (18) 11 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 11.1 Urakoitsijan organisaatio ja velvoitteet 11.2 Työvoima Urakoitsijan on nimettävä työmaalle vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan tulee olla vähintään teknillisen oppilaitoksen / ammattikorkeakoulun rakennustekniikan teknikon tutkinnon suorittanut tai vastaavat tiedot ja hyvän käytännön kokemuksen omaava henkilö. Vastaava työnjohtaja on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on laatusuunnitelmassaan nimettävä laatupäällikkö, joka vastaa urakan aikaisesta laatusuunnitelman toimivuudesta. Sopimuksen mukaisten töiden ohjaamista varten tulee olla riittävä paikallinen työnjohto. Työmaata varten on työturvallisuusasioiden hoitamiseen päätoteuttajan nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja sijainen. Työmaan liikenteen suunnitteluun ja järjestelyiden toteuttamiseen on nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja sijainen. Liikennejärjestelyistä vastaavilla henkilöillä tulee olla Katu- tai Tieturva 2 pätevyys. Urakoitsijan edustajan tulee olla aina (24 h/vrk) tavoitettavissa puhelimitse koko urakkaajan. Työvoiman käytössä on noudatettava työvoimaviranomaisten yleisesti antamia ohjeita ja määräyksiä. Urakoitsija raportoi työvoimansa määrän rakennuttajalle työmaakokouksissa. 11.3 Työsuojelu 11.4 Kirjaukset Kaikilta työmaalla työskenteleviltä henkilöiltä vaaditaan Katu- tai Tieturva 1- koulutusta. Työssä tulee noudattaa työsuojelusta annettuja lakeja, asetuksia, valtioneuvoston tai ministeriön päätöksiä sekä teknillisiä turvallisuusohjeita. Urakoitsija tekee ennen työn aloittamista työturvallisuussuunnitelman. Urakoitsijan on huolehdittava työmaan työsuojelun organisoinnista yhdessä muiden osapuolten kanssa. Aloituskokouksessa urakoitsija ilmoittaa YSE 1998 57 :n mukaisen työsuojelun vastuuhenkilön ja tämän sijaisen. Urakoitsija tekee työn alkamisilmoituksen työsuojeluviranomaisille. Urakoitsijan tulee perehdyttää työntekijänsä ja aliurakoitsijansa työntekijän hankkeeseen liittyviin turvallisuusasiakirjoihin. Urakoitsijan on pidettävä YSE 1998 75 :n mukaista työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Sellaiset asiakaspalautteet ja muut asiakkaiden yhteydenotot, jotka eivät edellytä välittömiä toimenpiteitä, kirjataan urakoitsijan toimesta omalle lomakkeelleen.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 17 (18) 11.5 Työmaakokoukset YSE 1998 66 :n mukaisia työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa tarpeen mukaan. Urakan työmaakokousten koollekutsujana toimii rakennuttaja. 11.6 Katselmukset, mittaukset ja viranomaistarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että tarvittavat katselmukset, mittauksen ja viranomaistarkastukset sekä lakisääteiset että urakkasopimukseen perustuvat tarkastukset tulevat pidetyksi YSE 1998 64-69 :n mukaisesti. Tarkastuksen ja katselmuksen pitämistä on kumpikin sopijapuoli oikeutettu pyytämään. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja tarkastus tai katselmus on sen jälkeen aloitettava viimeistään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön tiedoksisaamisesta, joko sovittuna tai ellei sitä voida sopia, tilaajan määrittämänä päivänä. Katselmuksia voidaan kutsua koolle nopeamminkin, mikäli tilanne sitä edellyttää. Molempien osapuolten on mahdollisimman nopeasti suoritettava vastattavakseen osoitetut toimenpiteet. 12 VALVONTA 12.1 Rakennuttajan organisaatio ja valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 1998 61-62 mukaisesti. Rakennuttaja nimeää työmaalle valvontaorganisaation. Valvojien oikeudet kirjataan työmaan aloituskokouksessa. Rakennuttajan suorittama valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. Rakennuttajan edustaja osallistuu työmaakokouksiin. Urakoitsijan on saatava seuraaviin töihin tilaajan / valvojan lupa ennen niiden aloittamista: purkutyöt teräsrakenteiden asennustyöt päällysrakenteen korjaustyöt Kyseisten työvaiheiden tilaajasta johtuvasta aloituksen viivästymisestä aiheutuva mahdollinen urakka-ajan pidentäminen käsitellään työmaakokouksissa. 12.2 Suunnittelijoiden laadunvalvonta Työmaalla ei ole erillistä suunnittelijoiden laadunvalvontaa. 12.3 Tarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava, että kaikki mahdolliset viranomaistarkastukset ja lakisääteiset tarkastukset tulevat pidetyiksi. Tarkistuksista on ilmoitettava kolme (3) vuorokautta aikaisemmin rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastuksessa.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 18 (18) 13 VASTAANOTTO 13.1 Vastaanottotarkastus Urakan vastaanottotarkastus pidetään YSE 1998 70-73 :n mukaisesti, kun sopimusasiakirjoissa määritelty rakennustyö on kaikilta osiltaan valmis. Ennen vastaanottotarkastuksen pyytämistä urakoitsijan on koottava ja luovutettava laadunvarmistuksensa edellyttämät asiakirjat tilaajalle vähintään kaksi viikkoa ennen vastaanottotarkastusta sekä suoritettava kohteen itselleluovutus. Ennen vastaanottotarkastusta toimittavat rakennuttajan sekä urakoitsijan edustaja maastokatselmuksen, jossa kirjataan mahdolliset virheet ja puutteet. Työmaan valvoja laatii katselmuksen perusteella muistion ja esittää näkemyksensä edellytyksistä työn vastaanottamiseksi. Vastaanottotarkastus pidetään ennalta sovittuna ajankohtana. Mikäli vastaanottotarkastuksessa rakennuttaja ei voi ottaa kohdetta vastaan, suoritetaan uusi vastaanottotarkastus urakoitsijan kustannuksella. Ensimmäinen jälkitarkastus pidetään erikseen sovittavana ajankohtana. Tämän jälkeiset jälkitarkastukset suoritetaan urakoitsijan kustannuksella. 13.2 Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 1998 74 :n mukaisesti. Takuuaikana vuotta ennen takuuajan päättymistä pidetään välitarkastus, jossa todetaan urakkakohteen tila ja takuuajan viimeisen vuoden aikana tehtävät sopimuksen mukaiset toimenpiteet. 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, niin riitaisuudet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.