PUITESOPIMUS - puitejärjestely

Transkriptio

1 PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/ /2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet ne periaatteet ja menettelytavat, joita on sovittu noudatettaviksi urakoitsijan tuottaessa tilaajalle tarjouspyynnössä määriteltyjä rakennusurakkapalveluja. Työkohdekohtaiset tilaukset tehdään puitesopimuksen ehdoilla erikseen tilaajan tarpeen mukaan joko - laskutyönä urakoitsijan tarjouksen mukaisilla hinnoilla. Tällöin tilaus tehdään tarjousvertailun mukaisessa edullisuusjärjestyksessä ensimmäiseltä vapaalta urakoitsijalta. tai - työkohdekohtaisen kevennetyn tarjouspyynnön perusteella. Tällöin työkohdekohtainen tarjous kysytään kaikilta kolmelta puitesopimustoimittajalta ja työn saa tehtäväkseen halvimman työkohdekohtaisen tarjouksen antanut urakoitsija. Urakoitsija sitoutuu toteuttamaan kunnostustyöurakkaan " " sisältyvät työt sekä suorittamaan aine- ja tarvikehankinnat urakkasopimuksen ja sen liitteenä olevien sopimusasiakirjojen sekä urakan aikana mahdollisesti sovittavan mukaisesti. Urakan kohteet sijaitsevat Espoon alueella. Urakkasopimus [X] pääurakka [ ] sivu-urakka [ ] aliurakka [ ] muu urakka 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos PL 6400 Virastopiha ESPOON KAUPUNKI

2 PUITESOPIMUS, LUONNOS 2(9) Tilaajan edustajat Sopimusasioissa va. tuotantopäällikkö Toni Korjus Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Vastaavat tiemestarit Teemu Uusikauppila /Markku Koskinen ja ylitiemestari Antti Ronkainen Vastaava ylläpitomestari Kari Nikola Urakoitsija Urakoitsijan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa 2. MUUT OSAPUOLET Rakennuttaja Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Rakennuttajakonsultti Pääurakoitsija Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava (päätoteuttaja) Työmaapalveluista vastaava Sama kuin urakoitsija Pääurakoitsija Pääurakoitsija Alistetut sivu-urakoitsijat Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat - - -

3 PUITESOPIMUS, LUONNOS 3(9) 3. SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, joihin tämä lomake perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE. Urakan kohde Urakoitsija sitoutuu toteuttamaan kunnostustyöurakkaan " " sisältyvät työt sekä suorittamaan aine- ja tarvikehankinnat urakkasopimuksen ja sen liitteenä olevien sopimusasiakirjojen sekä urakan aikana mahdollisesti sovittavan mukaisesti. Urakan kohteet sijaitsevat Espoon alueella. Urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana sekä työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana. Pääsuoritusvelvollisuus Viite YSE 1 Sivuvelvollisuudet Viite YSE 2 Työmaapalvelut Viite YSE 3 Tyämaan johtovelvollisuudet Viite YSE 4 Urakkaan kuuluvat YSE 1 :n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt urakan työt täysin valmiiksi sekä pääurakoitsijan ja työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet. Urakkaan kuuluvat urakoitsijan oman työn osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2 :n ja sopimusasiakirjojen toimenpiteet ja velvollisuudet, joita sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu kuuluviksi tilaajan velvoitteisiin. Sopimuksen mukaisista työmaapalveluista vastaa pääurakoitsija. Pääurakoitsija on työmaan päätoteuttaja ja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. 5. SOPIMUSASIAKIRJAT Viite YSE 12 Viite YSE 13 Urakka-asiakirjaluettelo Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja asiakirjoja. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on alla oleva järjestys.

4 PUITESOPIMUS, LUONNOS 4(9) A. Kaupalliset asiakirja Liitteen nro) Asiakirjan nimi (Päiväys) B. Tekniset asiakirjat 6. TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 1) Tämä sopimus (xx.xx.2012) 2) Tarjouspyyntö ( ) ja mahdolliset lisäkirjeet (xx.xx.2012) 3) Urakkaohjelma ( ) ja sen liitteet 3.1) Kunnossa- ja puhtaanapitotöiden työturvallisuus ( ) 4) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, RT , ohjetiedosto, maaliskuu 1998 (kopiota ei liitetä sopimukseen) 5) Urakoitsijan tarjous, (xx.xx.2012) (sis. hinnoiteltu yksikköhintaluettelo) 6) Muut työtä koskevat ohjeet ja työselitykset (kopioita ei liitetä sopimukseen) 6.1) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 19/99 6.2) Sulku- ja varoituslaitteet 5D-2 Laatuvaatimukset ja käyttö, TIEH v ) Siltojen korjausohjeet, SILKO-ohjeet (Tiehallinto) 6.4) Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, SYL (Tiehallinto) 6.5) Infra RYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (RT ) 6.6) Tiehallinnon voimassaolevat tekniset ohjeet ja ohjekirjeet, soveltaen (Tiehallinto) Lupien hankkiminen Viite YSE 8 Liikennejärjestelyjen toteuttamiseen on päätoteuttajan hankittava ao. lupa, minkä saa Espoon kaupungin teknisen keskuksen ylläpitoyksiköstä. Muutoin YSE:n mukaisesti. Suunnitelmien toimittaminen Viite YSE 8 Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat Viite YSE 7 ja 8 YSE:n mukaisesti. Urakkaohjelman ja YSE:n mukaisesti.

5 PUITESOPIMUS, LUONNOS 5(9) 7. LAADUN VARMISTUS Viite YSE 9 Viite YSE 10 Laadunvarmistus suoritetaan YSE:n ja sopimusasiakirjojen mukaisesti. 8. URAKKA-AIKA Viite YSE 17 Urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Urakka-aika alkaa Urakka päättyy Sopimusta voidaan jatkaa optiomenettelyllä kummankin osapuolen niin halutessa saakka urakkaohjelman mukaisesti. Optiomenettely voidaan toteuttaa yhden tai useamman puitesopimustoimittajan kesken. 9. VIIVÄSTYSSAKKO Poikkeus YSE 18 Työn luonteesta johtuen työtä ei ole jatkuvasti, joskin pyrkimyksenä on muodostaa mahdollisimman suuria yhtäjaksoisia työkokonaisuuksia. Tilaaja ei sitoudu työllistämään urakoitsijaa yhtäjaksoisesti. Työn keskeytyksistä on urakoitsijan sovittava valvojan kanssa. Mikäli urakoitsija ei keskeytyksen jälkeen aloita töitä viimeistään viikon kuluttua uusien työkohteiden ilmoittamisesta eikä viivästyminen johdu ylivoimaisesta esteestä (YSE 20 ), on kaupunki oikeutettu perimään viivästymissakkoa kultakin alkavalta viivästysviikolta. (Poikkeus YSE 18 ) 10. TAKUUAIKA Viite YSE 29 Takuuaika on YSE:n mukaisesti 2 vuotta. 11. VAKUUDET Urakoitsijan vakuudet Viite YSE 36 Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuuden suuruus on 10 % vuotuisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta eli <XXXNumeroin> euroa, minkä tulee olla voimassa saakka, ja jos optiovuosi

6 PUITESOPIMUS, LUONNOS 6(9) otetaan käyttöön tulee rakennusajan vakuuden olla voimassa saakka. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa sopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä, mikä käsittää YSE 36 :ssä mainitun lisäksi myös mm.: a) viivästyssakon maksamisen, tilaajalle aiheutuneiden sopimusrikkomuksesta määrättyjen sanktioiden ja vahinkojen sekä arvonvähennysten maksamisen. b) vastaanottotarkastuksessa todettujen vikojen laatuvaatimuspuutteiden korjauksen. c) takuuajan vastuut siihen saakka, kunnes takuuajan vakuus on toimitettu. d) urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillistä tilaajan hyväksymää vakuutta. Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun a) tilaaja on hyväksynyt urakkasopimuksen mukaiset työt kokonaisuudessaan vastaanotetuksi b) vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu c) takuuajan vakuus on hyväksytty d) mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen e) tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty. Vakuuksien tulee kattaa myös mahdolliset lisä- ja muutostyöt. Takuuajan vakuus Takuuajan vakuus on 2% vuotuisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta euroa. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. Vakuuksien tulee kattaa mahdolliset lisä- ja muutostyöt. Tilaajan vakuudet Tilaaja ei aseta vakuutta maksuvelvollisuutensa täyttämistä varten.

7 PUITESOPIMUS, LUONNOS 7(9) Viite YSE VAKUUTUKSET Viite YSE 38 Vakuutuksien tulee olla YSE:n mukaiset. 13. URAKKAHINTA Viite YSE 39 Tilaaja maksaa urakoitsijan työtyösuoritusta vastaan tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla muodostuvan urakkahinnan. Urakkahinta sisältää kaikki työntuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. 14. URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Viite YSE 40 Urakkaohjelman kohdan 9 mukaisesti. 15. HINTASIDONNAISUUDET Viite YSE 48 Viite YSE 49 Urakkahinnat sidotaan maarakennuskustannusindeksin (MAKU 2005 = 100) kunnossapidon osaindeksiin urakkaohjelmassa kohdassa 9 mainitulla tavalla. 16. SUUNNITELMIEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN Viite YSE 44 Viite YSE 47 Urakkaohjelman ja YSE:n mukaisesti. 17. OMISTUSOIKEUS Viite YSE 51, 52, 53 Urakkaohjelman ja YSE:n mukaisesti. 18. LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN Viite YSE 59 Lisä- ja muutostyöt käsitellään työmaakokouksissa.

8 PUITESOPIMUS, LUONNOS 8(9) Viite YSE 46, 49 Viite YSE VALVONTA Viite YSE 59 Viite YSE 60 Tilaaja tulee urakan aloituskokouksessa ilmoittamaan toimivaltaiset edustajansa. 20. TYÖNJOHTO Viite YSE 56 1 Viite YSE 56 2 Urakoitsijan tulee urakan aloituskokouksessa ilmoittaa työhön ehdottamansa urakoitsijan edustajan ja vastaavan työnjohtajan nimet. 21. TYÖSUOJELU Viite YSE 57 Urakoitsijan tulee urakan aloituskokouksessa ilmoittaa työmaan turvallisuuden yleisjohdosta vastaavan henkilön nimi. 22. YHTEISET TOIMITUKSET Viite YSE 66 YSE:n ja urakkaohjelman kohdan 11 mukaisesti. 23. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 24. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteiden työjärjestystä tarpeen mukaan. (YSE :n yksikköhintaurakan määrämuutokset eivät ole voimassa). Viite YSE 92 Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, ratkaistaan Suomen lain mukaan Espoon käräjäoikeudessa. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen tilaajalle toinen urakoitsijalle

9 PUITESOPIMUS, LUONNOS 9(9) Paikka Aika Espoo <xx.xx>.2012 Allekirjoitukset Tilaaja Urakoitsija Todistajat