Tilaaja Kårkulla Samkommun Kohde Uusi parkkipaikka Kårkullavägen 142, Tämä ohjelma koskee seuraavia urakoita: Maanrakennustyöt HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI OLE NIIN KIRELLINEN ETTEI SITÄ VOIDA SUORITTAA TURVALLISESTI!!!
1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde Uusi parkkipaikka Osoite: Kårkullavägen 142, 1.2 Rakennuttaja = Tilaaja Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142 21610 KIRJALA 1.3 Rakennuttamistehtävät, valvonta ja suunnittelu Ab SKa-Plan Oy Boställintie 12 Kiinteistöpäällikkö: Peter Blomgren puhelin: 0247 431 214, sähköposti: peter.blomgren@karkulla.fi Jim Karlsson, puh: 040-5618319, sähköposti: jim.karlsson@ska-plan.com 1.4 Hankintamenettely Hankinta tehdään julkisena hankintana ja asiasta ilmoitetaan nettipalvelussa HILMA:ssa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntöasiakirjat voidaan ladata sivulta www.karkulla.fi/upphandling/parkeringvh 1.5 Ilmoittautuminen tarjouskilpailuun ja kohteen esittely Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Tarjouksen jättäminen edellyttää osallistuminen näyttöön perjantaina 22.9.2017 klo. 10.00 tai maanantaina 25.9.2017 klo. 10.00. Näytön yhteydessä urakoitsija pyydetään ilmoittamaan nimensä, edustamansa yritystä sekä sähköpostiosoitteensa. Lisäksi pyydetään kuittaamaan osallistumisensa allekirjoituksellaan. Rakennuspaikka esittelee Jim Karlsson, puh: 040-5618319. 2 HANKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuoto on kokonaisurakka. Maanrakennusurakoitsija toimi urakan osalta myös kohteen päätoteuttajana sekä työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana. 2.2 Maksuperuste Urakka suoritetaan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.
3 PURKU-URAKKA JA SEN SISÄLTÖ 3.1 Yleistä Maanrakennusurakkaan sisältyvät uuden parkkipaikan rakentaminen asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. Uuden parkkipaikan rakennekerroksissa hyödynnetään alueella puretuista ja purettavista rakennuksista tuleva betoni- ja tiilijätettä. Puretun rakennuksen betoni- ja tiilijätettä on murskattu ja välivarastoidaan tällä hetkellä uuden parkkipaikan läheisyydessä. Kasan tilavuus on n. 1100 m3. Arvio purettavan rakennuksen betoni- ja tiilijätteen kiintotilavuudesta on n. 650 m3. Uuden parkkipaikan maanrakennusurakkaan kuuluvat seuraavat työt: - parkkipaikan rakentaminen suunnitelmien mukaisesti - asfalttityöt - sähkötyöt - pintavesijärjestelmä kaivoineen - tarvittavat mittaustyöt - lämpökaivojen suojaus - uusien portaiden rakennustyöt - tiemaalaukset Urakan toteuttamisessa on noudatettava työsuojelulain velvoitteita. Urakan toteuttamisessa on noudatettava työsuojelulain velvoitteita. Alueella voimassa olevat jätehuoltomääräykset ja ympäristösuojelumääräykset on noudatettava: - Paraisten kaupungin jätehuoltomääräykset; o Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset 3.12.2014 - Paraisten kaupungin ympäristösuojelumääräykset: o Länsi-Turunmaan kaupunki 6.9.2011 3.2 Tilaajan hankinnat ja erillisurakat Tilaaja hankkii lämmitystolppien ohjaukseen tarvittava atk-ohjelma ja siihen liittyvä ohjausyksikkö. Urakkaraja on tarkemmin kuvattu sähkötyöselityksessä. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Toteutuksen yleisjärjestelyt 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsija vastaa työsuunnitelman laadinnasta ja sen hyväksymisestä tilaajalla sekä tarvittaessa työnsuojeluviranomaisilla ja rakennusvalvontaviranomaisilla. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsija on laadittava töistä aikataulun. Työaikatauluun on merkittävä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksissa. Työt on tehtävä yhtäjaksoisesti siitä ajankohdasta alkaen, minkä urakoitsijan on ilmoittanut.
4.3 Työmaajärjestelyt Pääurakoitsija laatii työmaan käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitettävä tarvittavien työmaa-, varasto- ja sosiaalitilojen sekä autopaikkojen sijoittelu. Kaikkien tilojen kustannukset kuuluvat pääurakkaan. 4.4 Luvat Tilaajalla on lainvoimainen rakennuslupa toimenpiteelle. Hakemus ELY-keskukselle betonijätteen hyötykäytöstä on jätetty. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. Kaikilla työmaalla työskentelevillä työntekijöillä on oltava voimassaoleva työturvallisuuskortti. Tulitöitä tekeviä työntekijöillä on lisäksi oltava tulityökortti. 4.5 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin kolme sarjaa laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista. Muut kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 5 LAATU 5.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja mahdollisten aliurakoitsijoiden osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Urakoitsijalla on ennen töiden luovutusta suoritettava dokumentoitu itselleluovutus. 5.2 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvonta suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaajan hyväksyttävä. 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida haitalliset ympäristövaikutukset. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines Puhdasta maa-ainesta saa käyttää alueen maisemointiin. Muu irrotettava maa-, kivi- ja puuaines on kuljetettava pois työmaalta. Maa-aineisten poiskuljettaminen jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle.
6.2.2 Raivaus- ja purkujäte Purettavat rakennusosat sekä raivaus ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat purku-urakoitsijoille. Urakoitsijalla on pidettävä kirjaa syntyvistä jätteistä. Töiden valmistuttua urakoitsijalla on esitettävä tilaajalle ja viranomaisille selvityksen purkumateriaalien ja purkujätteiden käsittelystä. Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: - laji ja määrä - hyödyntäminen/kierrätys - käsittely/loppusijoituspaikka Purkujätteen välivarastointi työmaalla on ehdottomasti vältettävä. 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö Tilaaja edellyttää rakennusosien kierrätystä. Urakoitsijalla on pyrittävä myymään tai luovuttamaan mahdollisimman suuren osan ylijäämätuotteista hyötykäyttöön. 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Tarjouspyyntöasiakirjat voidaan ladata sivulta www.karkulla.fi/upphandling/parkeringvh 7.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT 80260. Urakassa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660. Urakkasopimukseen liitetään tämä purkuohjelma liitteineen, turvallisuusasiakirja, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous, mahdolliset urakkaneuvottelupöytäkirjat, mahdolliset suunnitelmakatselmuspöytäkirjat sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, piirustukset ja muut asiakirjat. Urakkasopimus tehdään kiinteänä kokonaishintaurakkana. 7.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (RT 16-10660) 13 :ään tehdyin lisäyksin ja täsmennyksin seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat: 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 4. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 5. Purkuohjelma 6. Maksuerätaulukko 7. Urakoitsijan tarjous 8. Määrä- ja mittaluettelot 9. Muutostöiden yksikköhintaluettelo
B. Tekniset asiakirjat: 10. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 11. Sopimuspiirustukset 12. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on ositettu edellä luetteluissa asiakirjoissa. 7.4 Asiakirjojen julkisuus Hankkeessa noudatetaan julkisen hankinnan periaatteet asiakirjojen julkisuudesta. 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Työaika Työt voidaan aloittaa kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen, urakkasopimus on allekirjoitettu ja viranomaisten lupa betonin hyötykäyttöön on saatu. Töiden arvioitu aloittamisaika on v. 43 2017. Urakka toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, että parkkipaikan pohjatyöt ja rakennekerrokset tehdään syksyllä 2017. Muut työt voidaan suorittaa niin, että työt ovat valmiit ja luovutettavissa tilaajalle viimeistään 31.5.2018. Työaika on arkipäivisin klo 7-17.00. 8.4 Viivästyssakko ja vahingonkorvaus Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään YSE:stä poiketen viivästyssakkoa 1% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta jokaiselta täydeltä työviikolta, kuitenkin 10% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. 9 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika 9.2 Vakuudet Takuuaika on kohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta ja takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen, jonka suuruus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Takuutodistukset on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa.
9.3 Vakuutukset 9.4 Tilaajan vakuudet Tilaaja ei aseta vakuutta. 9.5 Vartiointi Urakoitsijan tilaajalle antamat vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivuurakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta takaussitoumuksessa. Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus jonka suuruus on vähintään 1 000 000 /vahinko ja joka kattaa työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle ja tämän osapuolelle aiheutuneet vahingot. Purku-urakoitsija järjestää työmaalle tarpeelliseksi katsomansa vartioinnin. 10 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. 10.2 Urakkasumman maksaminen 10.2.1 Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Keväällä 2018 tehtävistä töistä on oltava omat maksuerät. 10.2.2 Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, ns. rakennustyövakuutus tai muu kohteen vahinkovakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle ja työt on aloitettu. 10.2.3 Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet luovutettu tilaajalle sekä taloudellinen loppuselvitys pidetty. 10.2.4 Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Laskujen maksamisaika lasketaan alkamaan siitä, kun työmaan paikallisvalvoja on hyväksynyt laskun. Jos tilaaja ei YSE-ehdoista poiketen 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen viivästymiskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Laskutus- tms. lisiä ei hyväksytä.
10.3 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 10.4 Muutostyöt Muutostöissä noudatetaan sopimusehtojen 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisäsnä käytetään 12%. 10.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan YSE 1998 :n 49 mukaisesti. 11 VALVONTA 11.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaajan edustaja Peter Blomgren. 11.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvonta YSE 60-62 :n mukaisesti. Purkutöiden valvojana toimi Jim Karlsson. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. 11.3 Suunnittelijan valvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeuttaa sopia minkänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Urakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana ja sille kuuluu YSE 1998 mainitut kohteen pääsuoritusvelvollisuudet, työmaan johtovelvollisuudet, työmaapalvelut sekä verolainsäädännön mukaiset ilmoitukset verottajalle yhteisen työmaan työntekijätiedoista. Urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle viranomaisten vaatima vastaava työnjohtaja sekä riittävä määrä teknisen koulutuksen omaavaa työnjohtoa työn teknisen ja ajallisen sopimuksenmukaisuuden varmistamiseksi. 12.2 Kulkuluvat 12.3 Kirjaukset Työmaan kieli on suomi tai ruotsi, työnjohtajalla ja varahenkilöllä tulee olla hyvä suomen- tai ruotsinkielen taito. Urakoitsijan on ilmoitettava omien ja mahdollisten alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, sosiaaliturvatunnukset ja veronumerot tilaajalle tai tilaajan edustajalle viikoittain. Tämä ei vapauta päätoteuttajaa työntekijätietojen ilmoitusvastuusta verottajalle. Työmaalla olevilla työntekijöillä tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä lainmukainen kuvallinen tunniste. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka paikallisvalvoja säännöllisesti kuittaa saanneensa tiedoksi.
Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. 12.4 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarpeen mukaan. Työmaakokoustilat järjestää tilaaja. 12.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoiminta. 12.6 Viranomaistarkastukset Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämä rakennustyön tarkastusasiakirja sekä pyytää viranomaisilta purkuluvassa vaaditut katselmukset. 12.7 Työaikainen sähkö, vesi ja viemäri Urakoitsijalla on mahdollisuus käyttää tilaajan olevia keskuksia työaikaisena sähkön lähteenä, kuitenkin edellyttäen, että kaikki tarvittavat alamittaus-, liitäntä- yms. asennustoimenpiteet kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Kaikista liitoskaapeleista, johdoista ja letkuista vastaa urakoitsija. Tilaaja luovuttaa vettä, lämpöä sekä sähköä työmaalle omakustannushintaan yllä annetuin ehdoin. Urakoitsija asentaa ennen töiden aloittamista mittarit veden- ja sähkö kulutuksen mittausta varten. Urakassa noudatettavat sähkön ja veden yksikköhinnat ovat seuraavat: - sähkö 0,10 /kwh, alv. 0% - vesi 2,50 /m3, alv. 0% 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSEn mukaisesti. 13.2 Luovutusasiakirjat Urakkaohjelmassa mainitut asiakirjat, todistukset, selvitykset ja työmaapäiväkirja luovutetaan tilaajalle kansiossa vastaanoton yhteydessä. 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 15 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 15.1 Yleistä Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti voimassa olevat Valtioneuvoston päätösten mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Urakoitsija vastaa lisäksi kaikista em. päätöksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista. Katso myös Turvallisuusasiakirja.
15.2 Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen, jotka huolehtivat työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. 15.3 Työmaan järjestys ja siisteys Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii työmaata varten työmaasuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston, koneiden ja laitteiden sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jätteiden keräyspaikat ja muut rakennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja työturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat seikat. 15.4 Turvallisuus Urakoitsijoiden tulee noudattaa työmaasuunnitelmaa. Kunkin urakoitsijan on huolehdittava siitä, että urakoitsijan omat materiaalit ovat varastoituna niille osoitetuissa paikoissa ja työstä jäävät jätteet on toimitettu niitä varten oleviin keräyspisteisiin. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla pääurakoitsijalla on oikeus poistaa urakoitsijan tavarat tai jätteet niille kuulumattomilta paikoilta urakoitsijan kustannuksella, jos urakoitsija kehotuksesta huolimatta ei siirrä niitä osoitettuihin paikkoihin. Urakoitsijan on huolehdittava vakuutusyhtiön suojeluehdoista. Työmaa ja käytössä olevat tilat on erotettava toisistaan vakuutusyhtiön suojeluehtojen mukaisesti. 16 TYÖNANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimusten allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia mahdollisista aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Hankkeessa noudatetaan 1.7.2014 voimaan astuva uusi ilmoitusvelvollisuus rakennustöistä. Urakkaja työntekijätiedoista ilmoitetaan Verohallinnolle. Asia koskee hankkeen kaikki osapuolet. Ennakonperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja voi ilmoittaa urakoitsijan/aliurakoitsijoiden nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, Y- tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta, urakkasumma) lääninverovirastolle.
17 TARJOUS Työmaan kulkulupa Työmaalla olevilla työntekijöillä tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä lainmukainen kuvallinen tunniste. 17.1 Tarjouksen muoto Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Muutoin voidaan tarjous jättää hyväksymättä. 17.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa seuraavat selvitykset tai todistukset: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä - todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty - selvitys siitä että tarjoaja tai sen johtohenkilöitä ei rasita pakollinen poissulkemisperuste (1397/2016) - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - selvitys vastuuvakuutuksen voimassaolosta, kattamisesta ja maksetuista vakuutusmaksuista. - tilinpäätös viimeisestä tilinpäätöskaudesta (2015) - selvitys tarjoajan luottokelpoisuudesta - yrityksen listaus referenssikohteista missä on esitetty vähintään kolme vastaavan kokoluokan purkutöitä viime kolmen vuoden ajalta. - ehdotus nimettyyn vastaavaan työnjohtajan, sekä tämän referenssiluettelo vastaavien kohteiden tehtävistä - selvitys laatujärjestelmästä - yksikköhintaluettelo - selvitys voimassa olevasta asbestipurkuluvasta Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajanmaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymistä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. 17.3 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolmen kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.
17.4 Tarjouksen tekeminen Tarjous on jätettävä tai postitettava suljetussa ja urakoitsijan nimellä varustetussa kuoressa tilaajalle siten että se on perillä viimeistään 2.11.2017 klo 14.00 osoitteessa: Kårkulla samkommun/peter Blomgren Kårkullantie 142 21610 KIRJALA Kuoreen merkintä "Urakkatarjous Uusi parkkipaikka" Lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu perille määräajassa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Hankintayksikkö voi perustellusta syystä keskeyttää hankintamenettelyn. Kårkulla Samkommun ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 17.5 Tarjousten avaus ja tarjousten vertailu Tarjoukset avataan tilaajan toimesta, tarjouksen tekijät eivät saa osallistua avaustilaisuuteen. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1.) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2.) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3.) Tarjousten hintavertailu Tarjouspyyntö ei saa olla ehdollinen. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Vertailuperusteena on halvin hinta. 17.6 Hankintaan liittyvät kysymykset Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle viimeistään 26.9.2017 osoitteeseen jim.karlsson@ska-plan.com tai peter.blomgren@karkulla.fi. Ilmoitusviestin sähköpostiviestikenttään merkintä Uuden parkkipaikan maanrakennusurakka Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan sivulla www.karkulla.fi/upphandling/parkeringvh 27.9.2017. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat tilaajaa sitovia. Parainen Jim Karlsson Ab SKa-Plan Oy 040-5618319