MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3 07171 PORNAINEN faksi sähköposti henkilöille (019) 6647 006 etunimi.sukunimi@pornainen.fi

8.11.2012 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 1.1. Rakennuttaja... 4 1.2. Rakennuttaminen ja valvonta... 4 1.3. Suunnittelija... 4 2. RAKENNUSKOHDE... 4 2.1. Tutustuminen rakennuskohteeseen... 4 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS... 4 3.1. Urakkamuoto... 4 3.2. Maksuperuste... 5 3.3. Urakkasuhteet... 5 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 5 4.1. Pääsuoritusvelvollisuus... 5 4.1.1. Urakkaa kuuluvat työ ja hankinnat... 5 4.2. Rakennuttajan hankinnat... 6 4.3. Sivuvelvollisuudet... 6 4.4. Urakkarajat... 6 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 6 6. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA... 6 6.1. Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet... 6 6.2. Työaikataulu... 6 6.3. Työmaajärjestelyt... 6 6.3.1. Työalueet... 6 6.3.2. Liikenne... 6 6.3.3. Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet... 7 6.4. Asiakirjojen dokumentointi... 7 7. RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET... 7 7.1. Luvat... 7 7.2. Suunnitelmien toimittaminen... 7 7.3. Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset... 7 8. LAATU JA YMPÄRISTÖ... 7 8.1. Laatusuunnitelma... 7 8.2. Urakoitsijan laadunvalvonta... 7 8.3. Tilaajan laadunvalvonta... 8 8.4. Vaihtoehtoiset tuotteet... 8 8.5. Irrotettavat ainekset ja purkujäte... 8 8.6. Työturvallisuus... 8 9. ASIAKIRJAT... 8 9.1. Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys... 8 9.2. Asiakirjojen julkisuus... 9 9.3. Rakennuttajan määrälaskenta... 9 10. URAKKA-AIKA... 9 10.1. Töiden aloitus... 9 10.2. Rakennusaika... 9 10.3. Välitavoitteet... 9 10.4. Työaika... 9 10.5. Viivästyminen ( poikkeus YSE98 18 )... 9 10.6. Urakka-ajan pidentäminen... 9

8.11.2012 3 (13) 11. VASTUUVELVOITTEET... 10 11.1. Takuuaika... 10 11.2. Vakuudet... 10 11.2.1. Rakennusaikainen vakuus... 10 11.2.2. Takuuajan vakuus... 10 11.2.3. Hyväksyttävä vakuus... 10 11.3. Vakuutukset... 10 11.4. Tilaajan vakuudet... 10 12. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS... 10 12.1. Urakkasumman maksaminen... 10 12.1.1. Maksuerätaulukko... 10 12.1.2. Maksuaika ja viivästyskorko (poikkeus YSE98 40,41 )... 11 12.2. Hintasidonnaisuus... 11 12.3. Muutos- ja lisätyöt... 11 12.3.1. Muutostyöt... 11 12.3.2. Yksikköhinnat... 11 12.4. Rakennuttajan vakuus (poikkeus YSE98 37 )... 11 13. VALVONTA... 12 13.1. Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet... 12 13.2. Suunnittelijan laadunvalvonta... 12 14. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET... 12 14.1. Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet... 12 14.2. Kulkuluvat... 12 14.3. Kirjaukset... 12 14.4. Työmaakokoukset... 12 14.5. Viranomaiskatselmukset... 12 14.6. Tiedottaminen... 13 15. TARKASTUKSET JA VASTAANOTTO... 13 15.1. Vastaanotto... 13 15.2. Tarkastuskustannukset... 13 16. ERIMIELISYYDET... 13

8.11.2012 4 (13) PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1. Rakennuttaja Rakennuttaja on Pornaisten kunta Osoite: Kirkkotie 176 07171 PORNAINEN Sähköposti 1.2. Rakennuttaminen ja valvonta 1.3. Suunnittelija Yhteyshenkilö Jukka Pietilä Puh. 0400-415 081 Sähköposti jukka.pietila@pornainen.fi Rakennuttajan työmaavalvoja nimetään myöhemmin. ARK H&M Arkkitehdit RAK, LVISA Wise Group Oy 2. RAKENNUSKOHDE Urakan kohteena on Pornaisten kuntaan rakennettavan Mika Waltarin koulun maanrakennustyöt kaikkine siihen liittyvine rakennus- ja asennustöineen sekä hankintoineen. Työt sisältävät mm. pintamaan poiston, maaleikkaukset ja rakennekerrosten rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti tehtynä. 2.1. Tutustuminen rakennuskohteeseen Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tutustuu rakennuskohteeseen ennen tarjouksen antamista. Rakennuskohteen osoite on: Anttilantie 9, 07150 Laukkoski. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS 3.1. Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija on YSE:n tarkoittama pääurakoitsija ja lainsäädännön tarkoittama päätoteuttaja, jolle kuuluvat YSE 1 4 :ien mukaiset velvollisuudet.

8.11.2012 5 (13) 3.2. Maksuperuste Urakoitsija selvittää kustannuksellaan olemassa olevat rakenteet. Rakennusalueen/ tontin reunassa sijaitsee vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto. Tarvittavista suojaamistoimenpiteistä sovitaan rakennuttajan kanssa ennen maanrakennustöiden aloittamista. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kiinteä kokonaishinta. Maksut suoritetaan urakkasopimukseen liitettävän maksuerätaulukon mukaan, kun rakennuttajan edustaja on hyväksynyt erät maksukelpoisiksi. Lisä- ja muutostöissä sovelletaan urakoitsijan lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloa.. Sidotut määrät: Rakennuttaja sitoo tuntitöinä, erikseen tilattavien töiden tuntimäärät seuraavasti: KKH 21 RAM KA 4 akselinen 40 h 40 h 40 h 3.3. Urakkasuhteet Jos edellä mainittuja erikseen tilattavia tuntitöitä ei urakan aikana tilata, urakoitsija hyvittää tekemättömän osuuden lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin tilaajalle. Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Urakoitsijan on ilmoitettava tärkeimmät alihankkijat ja aliurakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi tarjouksessaan tai viimeistään urakkaneuvottelujen yhteydessä. 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1. Pääsuoritusvelvollisuus 4.1.1. Urakkaa kuuluvat työ ja hankinnat Urakkaan kuuluvat kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt työt kaikkine töineen ja hankintoineen täysin valmiiksi ja toimivaksi rakenteeksi, sisältäen pääpiirteittäin seuraavat työt: pintamaan poistaminen suunnitelman laajuudessa suunnitelmien mukaiset maaleikkaukset sekä ylijäämämaan kuljetuksen rakennuttajan osoittamaan paikkaan(0-1km) maanajojen vaatimien kulkuteiden rakentaminen reunamaamassojen siirrot läjitykseen läjitysalueen muotoilu ja tiivistys rakennekerrosten rakentaminen paikalleen mittaukset tarkemittaukset toteutuneista rakenteista viimeistelyt ja siivoukset. Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaaminen.

8.11.2012 6 (13) 4.2. Rakennuttajan hankinnat Urakassa ei ole rakennuttajan hankintoja. 4.3. Sivuvelvollisuudet 4.4. Urakkarajat Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu YSE 2 :ssä. Urakan laajuus on esitetty suunnitelmapiirustuksissa ja muissa urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa. 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja on hankkinut kohteelle rakennusluvan. 6. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 6.1. Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet 6.2. Työaikataulu Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä on toimitettava rakennuttajalle kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta koko urakasta riippuvuudet ilmaiseva, jana-aikataulun muodossa oleva työaikataulu. 6.3. Työmaajärjestelyt 6.3.1. Työalueet 6.3.2. Liikenne Urakoitsija laatii työmaasuunnitelman, jossa esitetään työmaatukikohdan paikka, varastoalueet, liikennejärjestelyt, väliaikaiset rakenteet, vesi- ja jätehuoltojärjestelyt, työn aloittamis- ja etenemisjärjestys jne. Suunnitelma on laadittava kahden (2) viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta ja esitettävä rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Urakoitsija liittää rakennuttajan hyväksymän työmaasuunnitelmansa laatusuunnitelmaan. Rakennuttaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työn suoritukselle välttämättömät alueet. Urakoitsijan on huolehdittava työmaa-alueen merkitsemisestä. Urakoitsijan tulee rakennustyön aloittamisesta lähtien siihen saakka, kun työ on luovutettu rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista työnaikaisista liikenne- ja suojajärjestelyistä suojalaitteineen ja viitoituksineen.

8.11.2012 7 (13) 6.3.3. Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Urakoitsijan tulee varoa vahingoittamasta olevia rakenteita. Urakoitsija vastaa johtojen, kaapeleiden ja maanalaisten rakenteiden selvittämisestä. 6.4. Asiakirjojen dokumentointi Ennen urakkasuorituksen luovutusta urakoitsijan velvollisuutena on luovuttaa: tarkepiirustukset kaikista rakenteista korkeustietoineen Tarkepiirustukset toimitetaan tilaajalle dwg- ja pdf-formaatissa. Aloituskatselmus Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennuttaja luovuttaa rakennusalueen urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. 7. RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET 7.1. Luvat Rakennuttaja on hankkinut rakennuskohteen aloittamista ja rakentamista varten tarvittavan rakennusluvan. Kaikkien muiden työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 7.2. Suunnitelmien toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin kolme (3) sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija samoin kuin mahdolliset lisäsarjat. 7.3. Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Rakennustyö ei saa estää alueella tapahtuvaa liikennettä. Rakennustyön aikana käyttämänsä tiet ja alueet urakoitsijan tulee saattaa kustannuksellaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon. 8. LAATU JA YMPÄRISTÖ 8.1. Laatusuunnitelma Urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, joka esitetään rakennuttajalle hyväksyttäväksi. 8.2. Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja mahdollisten aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Mikäli urakoitsijan työnjohto suhtautuu välinpitämättömästi työvirheisiin ja puutteisiin, antaa rakennuttaja yhden kirjallisen huomautuksen. Mikäli huomautuksesta huolimat-

8.11.2012 8 (13) ta asia ei korjaannu, tulee urakoitsijan vaihtaa suorituksesta vastannut henkilö YSE 1998 58 4. momentin mukaisesti. 8.3. Tilaajan laadunvalvonta Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 1998 mukaisesti, mutta se ei vähennä urakoitsijan vastuuta työsuorituksestaan. 8.4. Vaihtoehtoiset tuotteet Urakoitsija ei saa käyttää sopimusasiakirjoissa mainittujen tuotteiden asemesta muita tuotteita. Tarjouksessaan määrittämiä tuotteita urakoitsija ei saa työn alkaessa tai sen kuluessa vaihtaa. 8.5. Irrotettavat ainekset ja purkujäte Urakka-alueelta poistetaan puusto ja kasvillisuus sekä pintamaat tarvittavin osin. Urakka-alueella muodostuvat pinta- ja kaivumaat erotellaan, muotoillaan ja tiivistetään läjitysalueelle. Urakka-alueella mahdollisesti urakoitsijan omassa toiminnassa muodostuvan ongelmajätteen toimittaminen jätteen keräyspisteeseen kuuluu kustannuksineen urakoitsijalle. 8.6. Työturvallisuus 9. ASIAKIRJAT Työturvallisuudesta on laadittu erillinen asiakirja, joka on tämän urakkatarjouspyyntöaineiston liitteenä. 9.1. Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimusasiakirjat ovat: A Kaupalliset asiakirjat 1 Urakkasopimus 2 Sopimusneuvottelupöytäkirja 3 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16 10660 4 Urakkatarjouspyyntö ja laskenta-aikaiset lisätiedot 5 Tämä urakkaohjelma 6 Yksikköhintaluettelo 7 Maksuerätaulukko 8 Urakoitsijan tarjous B Tekniset asiakirjat 9 Työkohtainen työselostus 10 Piirustukset piirustusluettelon mukaan 11 Turvallisuusasiakirja 12 Yleiset ohjeet ja määräykset, joita noudatetaan, mutta ei liitetä sopimukseen, kuten mm.: Rakennustieto Oy:n julkaisu InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Pohjarakennusohjeet RIL 121-2004 Työsuojeluhallituksen ohje Kapeat kaivannot

8.11.2012 9 (13) Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Teknisissä asiakirjoissa yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. Kaupallisesti vaikuttavissa asioissa määräävä on asiakirjojen pätevyysjärjestys. 9.2. Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia paitsi niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksia. Salaisena pidettävistä asioista urakoitsijan on erikseen mainittava tarjouksessaan. 9.3. Rakennuttajan määrälaskenta Tilaaja ei tee muuta määrälaskentaa kuin mitä näissä tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty. 10. URAKKA-AIKA 10.1. Töiden aloitus 10.2. Rakennusaika 10.3. Välitavoitteet 10.4. Työaika Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai kun rakennuttaja on antanut luvan töiden ja hankintojen aloittamiselle. Urakkasuorituksen tulee olla täysin valmis ja rakennuttajalle luovutettavassa kunnossa viimeistään 31.1.2013. Rakennuksen alueelta, noin 25 % yhtenäiseltä osuudelta, tulee työt olla valmiina ja luovutettavissa tilaajan käyttöön 17.12.2012 mennessä, jotta erillisurakkana oleva paalutustyö voidaan käynnistää. Työaika on arkisin 07.00 18.00. 10.5. Viivästyminen ( poikkeus YSE98 18 ) Mikäli urakoitsijan työn suoritus myöhästyy sopimuksen mukaisesta valmistusajasta tai välitavoitteesta, perii tilaaja viivästyssakon, jonka määrä on 0,2 % kultakin työpäivältä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin enintään 10 %. Korotettu viivästyssakko johtuu jatkorakentamisen alkamisesta. 10.6. Urakka-ajan pidentäminen Urakoitsijalle voidaan antaa pidennystä urakka-aikaan työn aikana YSE 1998 :ssä 19-23 mainituilla perusteilla.

8.11.2012 10 (13) 11. VASTUUVELVOITTEET 11.1. Takuuaika 11.2. Vakuudet Takuuaika työlle ja materiaaleille on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuspäivämäärästä lähtien. 11.2.1. Rakennusaikainen vakuus Urakoitsijan antaman rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli sovitun urakka-ajan. 11.2.2. Takuuajan vakuus Hyväksytyn vastaanoton jälkeen urakoitsija vaihtaa työnaikaisen vakuuden takuuajan vakuudeksi. Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % lopullisesta (huom. lisä- ja muutostyöt) arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään kohdassa 11.2.3 mainitunlainen takaus. 11.2.3. Hyväksyttävä vakuus 11.3. Vakuutukset Vakuudeksi hyväksytään rakennuttajan nimiin otettu suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 1998 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen. 11.4. Tilaajan vakuudet Tilaaja ei aseta vakuutta. 12. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 12.1. Urakkasumman maksaminen 12.1.1. Maksuerätaulukko Kokonaishintaurakan maksuerätaulukon laadinnassa on huomioitava seuraavaa: Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasummaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. Maksuerän on käsitettävä sekä materiaali että siihen kohdistuva työ. Ensimmäinen maksuerä 5 % urakkasummasta maksetaan kun: Sopimus on allekirjoitettu, vahinkovakuutus otettu, työnaikainen vakuus jätetty, työmaa perustettu, hyväksyttävä aikataulu tehty ja työmaan laatusuunnitelma hyväksytty. Viimeinen maksuerä (10 %) maksetaan seuraavasti: 10 % urakkasummasta maksetaan vasta sitten, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus ja tarkepiirustukset on jätetty rakennuttajalle.

8.11.2012 11 (13) 12.1.2. Maksuaika ja viivästyskorko (poikkeus YSE98 40,41 ) Maksuehto on 21 pv netto. Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskut osoitetaan: Pornaisten kunta Jukka Pietilä Kirkkotie 176, 07171 PORNAINEN Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän sitoutuu maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain mukaisen kulloinkin voimassa olevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 12.2. Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta ja valuuttakurssien muutosten vaikutusta. 12.3. Muutos- ja lisätyöt 12.3.1. Muutostyöt 12.3.2. Yksikköhinnat Urakoitsija on velvollinen suorittamaan lisä- ja muutostöitä. Ennen lisä- ja muutostyöhön ryhtymistä on urakoitsijan esitettävä määrälaskentaansa ja yksikköhintoihin perustuva tarjous ao. lisä- tai muutostyöstä. Rakennuttaja tilaa lisä- tai muutostyöt kiinteähintaisena perustuen urakoitsijan tarjoukseen, jonka tulee perustua todellisiin määriin sekä sopimuksen yksikköhintaluettelon mukaisiin yksikköhintoihin. Ellei lisä- ja muutostyötarjouksessa ole mainintaa mahdollisesta suoritusajan pidentymisestä, niin rakennuttaja katsoo, ettei lisä- ja muutostyö aiheuta rakennusajan pidentymistä. Ellei yksikköhintoja ole annettu tulee urakoitsijan toteuttaa lisä- ja muutostyöt YSE 1998, 47 mukaisesti omakustannushintaan (lisättynä 12 % yleiskustannuslisällä). Urakoitsija on tällöin velvollinen esittämään päivittäiset tuntilistat ja materiaalilaskut valvojan hyväksyttäväksi. Urakoitsija ei saa aloittaa lisä- ja muutostyötä ennen rakennuttajan kirjallista tilausta sillä uhalla, että ko. lisä- ja muutostyö katsotaan kuuluvaksi alkuperäiseen urakkalaajuuteen. Yksikköhintaluettelo lisä- ja muutostöitä varten hyväksytään urakkaneuvotteluissa. 12.4. Rakennuttajan vakuus (poikkeus YSE98 37 ) Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

8.11.2012 12 (13) 13. VALVONTA 13.1. Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttaja nimeää urakan alkaessa Valtioneuvoston 26.3.2009 antaman asetuksen 5 :n tarkoittaman turvallisuuskoordinaattorin. Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista rakennuttajan puolesta päättää Jukka Pietilä Rakennuttajan työmaavalvoja nimetään myöhemmin. 13.2. Suunnittelijan laadunvalvonta Suunnittelija suorittaa valvontaa rakennuttajan oman organisaation lisäksi. Suunnittelijalla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Suunnittelijalla ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä 14. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 14.1. Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 14.2. Kulkuluvat 14.3. Kirjaukset Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja, joka vastaa työmaasta myös aliurakoitsijoiden osalta. Vastuullisen työnjohtajan tulee olla tavoitettavissa, kun rakentaminen on käynnissä. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja mahdollisille muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio. Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden suojeluohjetta 2002. Urakoitsijan on ilmoitettava ennen kunkin työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien nimet ja syntymäajat tilaajalle. Henkilötunniste-/ kulkulupakäytäntö käsitellään tarkemmin aloituspalaverissa. Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, joka tehdään sähköisesti ja jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaapäiväkirjan paperiversio tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. 14.4. Työmaakokoukset Työmaakokouksista on sanottu YSE:n 66 :ssä. Työmaakokouksia pidetään kuukauden välein. Työmaakokouksien puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. 14.5. Viranomaiskatselmukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja - tarkastukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle,

8.11.2012 13 (13) jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Urakoitsija liittää kaikki tarkastuspöytäkirjat loppudokumentaatioonsa. 14.6. Tiedottaminen Hankkeen tiedottamisesta tiedotusvälineille ja yleisölle vastaa tilaaja. Urakoitsija ei anna mitään tietoja ulkopuolisille. 15. TARKASTUKSET JA VASTAANOTTO 15.1. Vastaanotto Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 mukaan. 15.2. Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa omista sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista. Mikäli joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus, veloituksetta toinen jälkitarkastus 2 000 enemmät jälkitarkastukset 3 000 /jälkitarkastus. 16. ERIMIELISYYDET Urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet Tuusulan käräjäoikeudessa. Jukka Pietilä Pornaisten kunta