LIITE 3 1 (22) LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT URAKKAOHJELMA
LIITE 3 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 4 2. URAKKAMUOTO... 4 3. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 5 4. URAKAN SISÄLTÖ... 5 4.1. Urakoitsijan tehtävät ja vastuut... 6 4.2 Urakka-alue A:n työtehtävät... 6 4.2.1. Lajittelu... 6 4.2.2. Kuormaus... 8 4.3 Urakka-alue B:n työtehtävät... 9 4.3.1 Lavojen vuokraaminen... 9 4.3.2. Lavojen tyhjennys... 10 4.4. Jätteiden nouto- ja toimituspaikat... 10 5. LUVAT... 11 6. TYÖKONE- JA KULJETUSKALUSTO... 11 6.2. Työkoneiden ja kuljetuskaluston varustelu... 12 6.3. Varikko- ja huoltopalvelut... 12 7. URAKOITSIJAN HENKILÖKUNTA... 12 8. ALIURAKOITSIJOIDEN KÄYTTÖ JA TYÖYHTEENLIITTYMÄT... 13 9. VAHINGOT JA LÄHELTÄ PITI TILANTEET... 14 10. TOIMINTAVAKUUS... 14 11. URAKKAKORVAUS... 15 11.1. Määräytyminen... 15 11.2. Suorittaminen... 15 11.3. Yksikköhintojen tarkistaminen... 16 12. LAADUNVALVONTA... 16 12.1. Palauterekisteri... 16 12.2. Palautteiden pisteytys... 18 12.3. Arvonkorjausjärjestelmä... 18 13. URAKKA-AIKA... 19 14. MAHDOLLISET MUUTOKSET... 19 15. SOPIMUKSEN PURKAMINEN, IRTISANOMINEN JA SIIRTÄMINEN... 20 15.1. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus:... 20 15.2. Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus:... 20 15.3. Väliaikainen sopimuksen purkaminen... 20 15.4. Sopimuksen irtosanominen... 21 15.5. Sopimuksen siirtäminen... 21
LIITE 3 3 (22) 16. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN... 21 17. YHTEYSHENKILÖT... 21 18. URAKKAAN VALMISTAUTUMINEN... 22
LIITE 3 4 (22) 1. YLEISTÄ Kiertokapula Oy on 12 kunnan omistama alueellinen jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on turvata toimialueensa asukkaiden ja yritysten tuottamien jätteiden edullinen, tehokas ja vastuullinen käsittely parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa hyödyntäen. Kiertokapula Oy vastaanottaa Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle Valkeakoskelle eri jätejakeita, joista osa kuljetetaan edelleen Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle Hämeenlinnaan. Nykyiset urakkasopimukset päättyvät 31.12.2016 ja Kiertokapula Oy kilpailuttaa konetyö- ja lavapalvelut siten, että uusi urakka alkaa 1.1.2017. Näissä asiakirjoissa Kiertokapula Oy:stä käytetään nimitystä tilaaja ja palveluntarjoajasta nimitystä urakoitsija. Tilaajan tiedot: Nimi Kiertokapula Oy Osoite Innopark, Vankanlähde 7 Postinumero 13100 Postitoimipaikka Hämeenlinna Y-tunnus 0919068-0 Urakka-aika on 1.1.2017 31.1.2020 + optio 0 kk 2 vuotta. Urakassa käytetään suomen kieltä. 2. URAKKAMUOTO Urakka suoritetaan yksikköhintaurakkana. Yksikköhinnat on annettava tarjouspyynnön liitteenä olevalla yksikköhintalomakkeella. Urakan tarjoajan tulee antaa hinta kaikille yksikköhintalomakkeessa kysytyille tapahtumille. Hinnat on annettava siinä muodossa kuin lomakkeessa on pyydetty, puutteet tai mahdolliset muutokset lomakkeeseen johtavat tarjouksen hylkäämiseen. Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarjouspyynnön ja sen liitteiden edellyttämät tehtävät.
LIITE 3 5 (22) 3. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT - Jätelain ja -asetuksen sekä muun lainsäädännön määräykset - Lumikorven ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueiden ympäristölupamääräykset - Urakkasopimus ja sitä täsmentävät neuvottelumuistiot - Hankintamenettelyn aikana tilaajan mahdollisesti antamat kirjalliset lisätiedot - Urakkatarjouspyyntö liitteineen - JYSE 2014 - Urakkatarjous Asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys on edellä oleva. Asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista. Jos asiakirjat ovat keskenään ristiriitaiset, ne pätevät yllä mainitussa järjestyksessä. Asioista, joista asiakirjoissa ei ole mainintaa, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä hyviä tapoja. 4. URAKAN SISÄLTÖ Urakka koostuu kahdesta urakka-alueesta (A ja B) tai näiden yhdistelmästä (C). - urakka-alue A: Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus- ja energiajätteiden sekä pientuojien sekajätteiden lajittelu ja kuormaus - urakka-alue B: puu-, sekalainen jäte- ja asbestijätelavojen vuokraus ja tyhjennys - urakka-alue C: molemmat urakka-alueet (A ja B) Alueella vastaanotetaan myös muita jätejakeita, kuten energiajätettä, SER:iä, vaarallisia jätteitä, haravointijätteitä, risuja, romuajoneuvoja ja renkaita, mutta näiden jätteiden kuljetus ei sisälly urakkaan. Liitteessä 4 on kartta Lumikorven toiminnoista. Karttaan merkityt lavat 1-8 sekä näiden lavojen tyhjennykset sisältyvät urakkaan. Kartassa on myös merkitty kirjaimin A-K urakkaan kuulumattomat lavat.
LIITE 3 6 (22) 4.1. Urakoitsijan tehtävät ja vastuut Urakkaan sisältyvät tehtävät suoritetaan Kiertokapulan työnjohdon ohjauksen, Kiertokapulan toimintajärjestelmän sekä toimipaikkojen ympäristölupa- ja viranomaismääräysten mukaisesti. Urakoitsija noudattaa omalta osaltaan vastaanottopaikoille laadittuja suunnitelmia ja työohjeita. Urakoitsija vastaa vastaanottopaikkojen siisteydestä ja järjestyksestä oman toimintansa osalta. Urakkaan sisältyvien työvaiheiden yhteydessä pudonneiden roskien siivous kuuluu urakkaan. Urakoitsijalla tulee olla tarvittavat luvat urakan suorittamiseen tai se sitoutuu hankkimaan luvat ennen urakkasopimuksen alkamista. Urakoitsija vastaa kaikista työssä tarvittavista työvälineistä ja tarvikkeista. Urakoitsija vastaa työstään tilaajalle ja mahdollisen aliurakoitsijan työstä kuin omastaan. 4.2 Urakka-alue A:n työtehtävät Urakka-alue A koostuu Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus- ja energiajätteiden sekä pientuojien sekajätteiden lajittelusta ja kuormauksesta. Rakennus- ja energiajätteet vastaanotetaan asfalttikentällä oleviin betonielementeillä reunustettuihin vastaanottopaikkoihin. Pientuojien sekajätteet vastaanotetaan ajoramppien ympärille oleville lavoille. Ajorampeilla on lavat sekajätteelle sekä metallille ja puulle. Sekajätelavat tyhjennetään samaan Lumikorven asfalttikentällä olevaan betonielementeillä reunustettuun vastaanottopaikkaan kuin rakennusjätteet. 4.2.1. Lajittelu Vastaanotetusta energiajätteestä lajitellaan pois kaikki sinne kuulumaton jäte. Energiajäte on kuitenkin pääosin laadultaan sellaista, ettei se vaadi merkittävästi lajittelua. Rakennusjätteestä sekä pientuojien sekajätteestä lajitellaan erikseen metallit, puut ja energiajätteet seuraavan ohjeistuksen mukaisesti: Metalli - kaikki metallit (Fe, Al, Cu jne.) - palkit, laatat ja tangot - metalliastiat (mm. tynnyrit) - työkalut - metallia sisältävät laitteet ja tavarat - suurten ja paksujen (lujien) metallikomponenttien erottelu muusta laitekokonaisuudesta
LIITE 3 7 (22) - polkupyörät - sähköjohdot, jatkojohdot ja kaapelit - polttomoottorit ilman nesteitä - suurimmaksi osaksi metallia sisältävät tavarat - kattopelti - puulämmitteinen kiuas - tyhjät maalipurkit (sivellinkuiva, kansi irrallaan) - hiilidioksidipatruunat - katalysaattorit Puujäte - Saa sisältää nauloja, ruuveja ja saranoita - Laudat, lankut ja muu uudisrakentamisen puu - Kuormalavat - Vanerit - Lastulevyt - MDF ja HDF levyt ja listat - Kaapelikelat - Puurakennusten käsittelemätön runkolauta, hirret - Sisäkäyttöön tarkoitettu pintakäsitelty puutavara, esim. paneelit, lauteet, parketti - Lievästi mekaanisia epäpuhtauksia sisältävä puutavara esim. betonilaudat - Lakattu puutavara - Rakennustyömailta lajiteltu puutähde, joka sisältää pohjamaalattua ja maalaamatonta puuta - Sammalta tai muuta orgaanista eristettä sisältävä puu - Käsitelty ulkolautatavara (myös punamullalla maalattu) - Muovia, metallia, lasia yms. mekaanisia epäpuhtauksia sisältävä puu - Ikkunankehykset ja ovet (ei lasia) - Maalattu puu - Keittiökalusteet ja pinnoitetut/laminoidut puupinnat - Puiset huonekalut - Puumuovikomposiitit - Pinnoitetut puulevyt, esim. muovi- ja kovapinnoitteet - Laminaatit - Puu, jossa on lasikuitua tai villaa - Palanut puu (palamisaste voi olla mikä tahansa) - Insuliitti Energiajäte - muovit o kanisterit, kotelot, ämpärit, pullot, laatikot, korit, kannet jne. o pakkaus- ja suojamuovit, muovipussit ja säkit o styrox o Ei PVC:tä sisältäviä tuotteita - pakkausjäte - likainen pahvi ja paperi
LIITE 3 8 (22) - tekstiili - puu, jossa on kiinni muovia tai pahvia Metallit lajitellaan Kuusakosken metallilavalle, puut asfalttikentillä oleviin puukasoihin ja energiajätteet Veikko Lehden energiajätelavoille. Jätemääräarviot jätejakeittain (t/a) Rakennusjäte ja pientuojien sekajäte 1800 Energiajäte 200 Yhteensä 2000 Taulukko 1 Arviot jätemääristä Lajittelun alin tavoitetaso on 7-10% vastaanotetusta rakennusjätteestä ja pientuojien sekalaisesta jätteestä. Kun lajittelulla saadaan erotettua 7-10% metallia, puujätettä ja energiajätettä vastaanotetuista tonneista, maksetaan työstä urakan mukaisesti. Jos tavoitetaso ylitetään, korvausta maksetaan enemmän alla olevan bonustaulukon mukaisesti. Vastaavasti tavoitetason alittaminen vähentää urakasta maksettavaa korvausta. Tarkastelu suoritetaan vertaamalla vastaanotettuja tonneja ulos lähteviin kolmen kuukauden ajanjaksoissa. Esimerkiksi tammikuusta maaliskuuhun tapahtuneen lajittelun vaikutus huomioidaan maaliskuun laskutuksen yhteydessä. Lajittelu-% (vastaanotetut Vaikutus maksettavaan urak- tonnit) kakorvaukseen Tavoitetason alitus <5 % - 8% Tavoitetason alitus 5 - <6 % - 6% Tavoitetason alitus 6 - <7 % - 4% Tavoitetason alitus 7 - <8 % - 2% Tavoitetaso, minimivaatimus 8-12 % Urakkatarjouksen mukaisella hinnalla Tavoitetason ylitys >12-13 % + 2% Tavoitetason ylitys >13-14 % + 4% Tavoitetason ylitys >14-15 % + 6% Tavoitetason ylitys >15 % + 8% Taulukko 2 Lajittelun tehokkuuden vaikutus maksettavaan urakkakorvaukseen 4.2.2. Kuormaus Rakennusjätteet ja pientuojien sekajätteet kuormataan lajittelun jälkeen (metallit, puut ja energiajätteet lajiteltu erilleen) Deleten lavoille ja energiajätteet Veikko Lehden energiajätelavoille. Jatkokäsittelyurakoitsijat saattavat vaihtua tämän urakan aikana.
LIITE 3 9 (22) 4.3 Urakka-alue B:n työtehtävät Urakka-alue B muodostuu pienmetalli-, puu-, sekalainen jäte- ja asbestijätelavojen vuokrauksesta ja lavojen tyhjennyksestä Lumikorven jätteidenkäsittelyalueella (asbesti- ja pienmetallilavat kuljetetaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle). Pienmetallin siirtokuormaus saattaa loppua Lumikorvessa kesken sopimuskauden. Jos siirtokuormaus loppuu, loppuvat myös pienmetallilavan vuokraus ja tyhjennykset. 4.3.1 Lavojen vuokraaminen Urakassa käytettävien lavojen vuokraaminen sisältyy urakkaan. Lavoissa tule olla koukkuvaruste. Lavojen sekä kansien/pressujen tulee olla siistit ja asianmukaiset koko urakan ajan, lommoisia tai ruosteisia lavoja ei hyväksytä. Lavojen tulee olla turvallisia käyttää ja täyttää työturvallisuusmääräykset. Urakoitsijan tulee maalata lavat tilaajan määrittelemällä värillä (värikoodi: Pantone 285 CVC, c 91, m 43, y 0, k 0). Tilaajalla on oikeus käyttää omaa nimeä ja logoa vuokralavoissa. Nimen ja logon käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa tilaaja. Urakkaan sisältyy kahdeksan lavan vuokraus. Tarjousvertailussa käytettävä vuosittainen lavavuokramäärä vuokrakuukausina ilmoitettuna on 96 kpl (12 kk 8 lavaa). Lavojen huoltopalvelun on toimittava rikkoutumistapauksissa siten, että toiminta ei häiriinny rikkoutumisista huolimatta. Urakoitsija voi säilyttää yhtä tai useampaa varalavaa alueella tilaajan osoittamassa paikassa. Tilaaja ei maksa vuokraa varalavoista, vaan urakoitsijan on sisällytettävä varalavojen aiheuttamat kustannukset lavapaikkojen lavavuokriin (8 kpl). Pientuojien ramppien lavat Pientuojien rampeilla käytettävien lavojen mittojen tulee olla seuraavat: pituus 6,0 6,5 m, leveys 2,4 2,5 m ja korkeus 0,20 m kiskotus + laitakorkeus 1,3-1,5 m. Vuokralavoja tulee olla rampeilla 6 kappaletta, 4 kpl sekajätteille ja 2 kpl puujätteille. Tarvittaessa alueelle otetaan varalavoja, jotka laitetaan tyhjennyksessä olevien lavojen tilalle. Lavoissa tulee olla auki ja kiinni asentoihin lukittavat kannet tai vaihtoehtoisesti on käytettävä pressuja. Lava asbestijätteelle Asbestin vastaanottoon käytettävän lavan sisämittojen tulee olla seuraavat: pituus 6,0 6,5 m, leveys 2,4 2,5 m ja korkeus 1,0 1,3 m. Asbestilavassa tulee olla tiivis kansi.
LIITE 3 10 (22) Lava pienmetallille Lumikorven kippausluiskan alla on lava pienmetallille, jonne L&T:n pakkaava jäteauto tyhjentää asunnoista kerätyt pienmetallit. Pienmetallilavan sisämittojen tulee olla seuraavat: pituus 6,0 6,5 m, leveys 2,4 2,5 m ja korkeus 2,4 2,6 m. Pienmetallin siirtokuormaus voi päättyä kesken urakkakauden, jolloin myös lavan vuokraus ja tyhjennys päättyy. 4.3.2. Lavojen tyhjennys Urakoitsijan tehtävänä on tyhjentää sekalainen jäte-lavat Lumikorven asfalttikentälle lähelle rakennusjätteiden vastaanottopaikkaa. Paikka tarkennetaan urakan alkaessa. Puulava tyhjennetään Lumikorven kentän puukasaan. Kyllästetyn puun lava kipataan tarvittaessa (tilaajan ilmoituksesta) kyllästetyn puun varastokasaan. Asbestilava ja kippausluiskan alla oleva pienmetallilava kuljetetaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle Hämeenlinnaan. Asbestilava tyhjennetään Karanojan jätetäytön asbestijätemonttuun ja pienmetallilava Karanojan hyötyjätekentän pienmetallikasaan. Tyhjennetyt lavat palautetaan tyhjennyksen jälkeen välittömästi takaisin samalle paikalle Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle. Urakoitsijan tulee huolehtia lavojen tyhjennyksestä siten, että lavat eivät pääse ylitäyttymään missään vaiheessa. Lumikorven jätteidenkäsittelyalueella on aukioloaikana tilaajan työntekijä, jolta urakoitsija voi esim. puhelimitse tiedustella lavojen täyttöasteita päivittäin. Lavojen täyttöasteen tulee olla tyhjennyshetkellä 80 100%, ellei tilaaja toisin määrää. Lavatyhjennykset tulee suorittaa siten, että jätteiden vastaanotto rampeilla häiriintyy mahdollisimman vähän. 4.4. Jätteiden nouto- ja toimituspaikat Lumikorven jätteidenkäsittelyalueen osoite on Meijerikuja 3, 37600 Valkeakoski ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueen osoite on Karanojantie 145, 13430 Hämeenlinna. Lumikorven jätteidenkäsittelyalue on avoinna maanantaina ja torstaina klo 11.00 18.00 sekä tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 9.00 16.00. Arkipyhinä ja yleisesti vapaana pidettävinä aattopäivinä (juhannus- ja jouluaatto) vastaanottopaikat ovat kiinni. Karanojan jätteidenkäsittelyalue on avoinna arkisin klo 7.00 19.00 ja arkipyhien aattoina 7.00 17.00. Arkipyhinä ja yleisesti vapaana pidettävinä aattopäivinä (juhannus- ja jouluaatto) vastaanottopaikat ovat kiinni.
LIITE 3 11 (22) Kiertokapula Oy voi tehdä urakan kannalta vähäisiä muutoksia vastaanottopaikkojen aukioloaikoihin. Mikäli jätteen toimitusosoitteet muuttuvat pysyvästi sopimuskauden aikana, osapuolet neuvottelevat mahdollisista muutoksista yksikköhintoihin. Tupakointi on sallittu jätteidenkäsittelyalueilla vain erikseen merkityillä paikoilla. 5. LUVAT Urakoitsijalla tulee olla olemassa olevan lainsäädännön mukainen oikeus jätteen kuljetukseen. 6. TYÖKONE- JA KULJETUSKALUSTO Urakoitsijan tulee käyttää sellaista kalustoa, jolla urakan mukaiset työt voidaan turvallisesti ja asianmukaisesti hoitaa. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, millaisella kalustolla urakka hoidetaan. Työkone- ja kuljetuskaluston tulee olla varustettu peruutushälyttimillä, -tutkilla tai molemmilla. Kaluston on täytettävä Valtioneuvoston asetuksen 621/01 ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetut vaatimukset. Ajoneuvoissa käytettävän polttoaineen tulee täyttää voimassa olevat viranomaisvaatimukset. Kalustosta ei saa aiheutua sellaisia nestevuotoja, jotka aiheuttavat haittaa asukkaille tai ympäristölle. Jätteiden kuljetuksista ei saa päästä nestemäisiä eikä kiinteitä jätteitä ympäristöön. Urakoitsijan tulee pitää kuljetuskalustonsa siistinä ja puhtaana. Urakassa käytettävän ajoneuvokaluston tulee olla Suomeen rekisteröity ja hyväksytysti katsastettu. Tarjouksesta tulee selvitä vähintään käytettävien autojen merkki ja malli, käyttöönottovuosi, akselien lukumäärä, kantavuus ja kuormaustapa. Työkoneena käytetään lajittelukouralla varustettua kaivinkonetta. Urakassa käytettävän työkone- ja kuljetuskaluston tulee täyttää vähintään Euro 4 päästönormit. Tilapäisesti voidaan käyttää muunlaisella moottorilla varustettua kalustoa (enintään 5 % vuotuisesta kokonaistyöajasta). Varakaluston tulee täyttää vähintään Euro 3 päästönormit. Varakaluston käyttämisestä on ilmoitettava etukäteen tilaajalle. Samoin tulee ilmoittaa, kun varakaluston käyttö loppuu ja siirrytään takaisin varsinaisen kaluston käyttöön. Mikäli urakoitsijalla ei tarjousta tehdessään ole käytettävissä em. vaatimusten mukaista ajoneuvokalustoa, tulee urakoitsijan esittää suunnitelma ja sitoumus
LIITE 3 12 (22) vaatimustenmukaisen kaluston hankkimisesta tarjouksessaan. Vaatimusten mukaista kalustoa tulee käyttää urakassa viimeistään 1.5.2017 lähtien. Mikäli näin ei ole, tulkitaan asia sopimusrikkomukseksi, joka oikeuttaa tilaajan irtisanomaan urakkasopimuksen. Tilaajalla on oikeus suorittaa etukäteen ilmoittamatta kalustokatselmuksia kahdesti vuodessa sen selvittämiseksi onko kalusto urakkaohjelman ja urakoitsijasopimuksen mukaisessa kunnossa ja noudatetaanko muutoinkin urakkaohjelman ja urakoitsijasopimuksen mukaisia velvoitteita. Urakoitsija on velvollinen esittelemään tilaajalle kaluston tilaajan niin vaatiessa. Jokaisesta katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. 6.2. Työkoneiden ja kuljetuskaluston varustelu Sen lisäksi mitä varusteita kuljetusten suorittaminen ajoneuvolta vaatii, varustetaan sitä seuraavasti: - Autoista on löydyttävä öljyvahinkojen torjunta- ja siivousvälineet. - Autoissa on aina oltava mukana siivousvälineet, joilla voidaan siivota tyhjennyksen yhteydessä mahdollisesti sattuneet roskaantumiset. - Autoissa on oltava ajoneuvokohtaiset puhelimet, joilla urakoitsija tai tilaaja saa kuljettajaan yhteyden tarvittaessa. - Tarvittavat ensiapuvälineet. 6.3. Varikko- ja huoltopalvelut Urakoitsijan velvollisuutena on huoltaa ja kunnossapitää käytössään oleva ajoneuvokalusto lainsäädännön ja käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa. Ajoneuvojen tahallisesta väärinkäytöstä tai huollon laiminlyömisestä johtuvat vahingot on kuljetusliike velvollinen korvaamaan. Urakoitsijalla tulee olla käytössään tehokkaat varakalusto- ja varakuljettajapalvelut, jotta kalustorikot ja kuljettajien sairastumiset eivät viivästytä urakkavelvoitteita. Varakalusto- ja varakuljettajapalveluiden tulee sisältyä tarjottuihin yksikköhintoihin. 7. URAKOITSIJAN HENKILÖKUNTA Urakoitsija vastaa työnantajana palveluksessaan olevasta henkilökunnasta. Urakoitsija toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamassa mielessä itsenäisenä yrittäjänä ja vastaa siten oman ja aliurakoitsijansa työn turvallisuudesta ja tarvittavien ilmoituksien teosta.
LIITE 3 13 (22) Urakoitsija toimii oman työnjohdon alaisuudessa voimassa olevan työsuojelulain mukaisesti. Urakoitsija vastaa, että kuljetusliike ja kuljettajat toimivat sekä kuljettajia kohdellaan työntekijää, työn tekemistä ja työn teettämistä koskevan lainsäädännön ja käytettävän työehtosopimuksen mukaisesti. Urakoitsijan tulee perehdyttää jokainen kuljettaja siten, että toiminta on urakkaohjelman ja muiden urakkasopimuksen asiakirjojen mukaista. Urakoitsijan edustaja ja kuljettajat velvoitetaan osallistumaan tarvittaessa tilaajan järjestämiin koulutuksiin ilman eri korvausta enintään kahtena päivänä vuodessa. Kuljettajilla on oltava riittävä ammattitaito, pätevyys, koulutus ja tieto voidakseen suoriutua urakkasopimuksen edellyttämistä tehtävistä. Kuljettajilla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti sekä kuljettajan ammattipätevyystutkinto suoritettuna. Dokumentit vaadittujen pätevyysvaatimusten täyttämisestä tulee toimittaa tilaajalle ennen urakan alkamista sekä aina pyydettäessä urakan aikana. Tilaajan ohjeistus, neuvot ja kommunikaatio tapahtuu suomen kielellä, joten kuljettajien on ymmärrettävä ja osattava suomen kieltä. Urakoitsijalla on salassapitovelvollisuus niihin tietoihin, jotka koskevat tilaajan urakoitsijan käyttöön luovuttamia tiedostoja. Salassapitovelvollisuus tulee saattaa koko henkilökunnan tietoon. Jätemateriaalin ottaminen kuormasta tai vienti muualle kuin tilaajan osoittamiin paikkoihin on kielletty. Kuljettajilla tulee olla siisti, yhdenmukainen ja työsuojelumääräysten mukainen työasu, jossa on yrityksen ja kuljettajan nimi. 8. ALIURAKOITSIJOIDEN KÄYTTÖ JA TYÖYHTEENLIITTYMÄT Urakkatarjouksessa on selkeästi esitettävä aliurakoitsijoiden ja työyhteenliittymien käyttö ja aliurakoitsijat/työyhteenliittymien osapuolet on erikseen nimettävä. Tarjouspyynnössä ja tässä urakkaohjelmassa vaaditut selvitykset ja tekniset vaatimukset tulee aina esittää myös aliurakoitsijoiden ja työyhteenliittymien osapuolten osalta. Tämän lisäksi tarjoukseen on liitettävä selvitys työyhteenliittymään osallistuvien yritysten työnjaosta. Kesken urakka-ajan vaihdettavat aliurakoitsijat ja työyhteenliittymän osapuolet tulee hyväksyttää tilaajalla erikseen.
LIITE 3 14 (22) Tilaaja on sopimussuhteessa ainoastaan urakoitsijaan ja urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden kaikesta toiminnasta kuin omasta työstään. Urakkaa ei voi siirtää ilman tilaajan kirjallista suostumusta kolmannelle osapuolelle. 9. VAHINGOT JA LÄHELTÄ PITI TILANTEET Urakoitsija on vastuussa liikennevakuutuksen piiriin kuuluvien vahinkojen lisäksi niistä vahingoista, joita urakoitsijan toiminta tai laiminlyönti aiheuttaa tilaajalle, kiinteistöille, kolmansille osapuolille tai urakoitsijan omalle kalustolle ja henkilökunnalle. Mikäli urakoitsija vaurioittaa tilaajan tai kolmannen osapuolen omaisuutta, on urakoitsija velvollinen sopimaan asiasta vahingon kärsineen osapuolen kanssa ensi tilassa. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle myös kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. Korvausvastuu vaurioittamistapauksissa kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Tarjoukseen on liitettävä vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta. Vakuutusasiakirjat on esitettävä tilaajalle aina pyydettäessä. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tämän toimeksiannon suorittamisessa tapahtuneista vahingoista, tapaturmista, läheltä piti tilanteista ja havaitsemistaan riskipaikoista välittömästi tilaajalle. Vahingoista ja tapaturmista on laadittava tilaajalle kirjallinen raportti kolmen arkipäivän kuluessa tapahtuneesta. Raportin tulee sisältää tiedot ajasta, paikasta, olosuhteista, tapahtumasta, korjaavista toimenpiteistä ja tapahtuman uudelleen sattumisen estämisestä. Urakoitsija ja tilaaja nimeävät henkilöt, jotka toimivat vahingon sattuessa yhteyshenkilöinä. 10. TOIMINTAVAKUUS Tarjouskilpailussa valitun urakoitsijan on annettava kolmen (3) viikon kuluessa hankintapäätöksen tiedoksi antamisesta kolmen (3) kuukauden urakkasummaa vastaava toimintavakuus (pankkitakaus). Tilaaja kattaa tarvittaessa toimintavakuudella urakoitsijasta johtuvasta syystä aiheutuvasta urakan ennen aikaisesta päättymisestä tilaajalle aiheutuvat lisäkustannukset. Tilaajalla on oikeus käyttää toimintavakuutta mm:
LIITE 3 15 (22) - Hintaeron kattamiseen, jos urakoitsijan laiminlyönnin tai konkurssin vuoksi tehtävä joudutaan kokonaan tai osittain teettämään kalliimmalla tavalla. - Niiden kulujen kattamiseen, joita tilaajalle aiheutuu uuden urakkakilpailun järjestämisestä toisen urakoitsijan löytämiseksi kesken urakkaajan tehtävänsä lopettaneen urakoitsijan tilalle. Toimintavakuuden on oltava voimassa kaksi (2) kuukautta yli sopimuskauden. Toimintavakuus palautetaan tai lakkautetaan sopimuksen päätyttyä, jos tilaajalla ei ole siihen liittyviä korvausvaateita. 11. URAKKAKORVAUS 11.1. Määräytyminen Tilaaja maksaa urakoitsijalle urakkakorvauksen yksikköhintojen ja hyväksyttyjen suoritteiden mukaisesti. Urakassa käytettävät yksikköhinnat ilmenevät tarjouksesta. 11.2. Suorittaminen Urakkakorvaus maksetaan Lumikorven ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueiden vaakajärjestelmien kautta tilaajalle tallentuneiden punnitustietojen ja vuokralla olevien lavojen määrän perusteella. Tilaaja lähettää urakoitsijalle joka kuukauden alussa edellisen kuukauden kuljetettujen lavojen määrän ja vuokralla olevien lavojen määrän, joiden perusteella urakoitsija laskuttaa tilaajaa. Maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun laskutuksessa huomioidaan lajittelutehon vaikutus kolmen edeltävän kuukauden urakkakorvaukseen. Urakkakorvaus maksetaan urakoitsijalle laskutusjaksoittain, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hyväksyttyjen suoritteiden esittämisestä. Laskutusjaksona on kalenterikuukausi. Mahdolliset urakoitsijan toiminnasta aiheutuvat työn arvonvähennykset (laadunvalvonta, palautepisteet, urakkaohjelman kohta 12) peritään laskutusjaksoittain urakkakorvauksesta. Mahdollinen vähennysprosentti koskee koko urakkakorvausta. Maksun viivästymisestä urakoitsija voi veloittaa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisen viivästyskoron. Puolin ja toisin tapahtuneet virheellisyydet laskutuksessa oikaistaan seuraavien laskujen yhteydessä.
LIITE 3 16 (22) 11.3. Yksikköhintojen tarkistaminen Yksikköhintalomakkeessa esitetyt kuljetusmääräarviot perustuvat aikaisempina vuosina toteutuneisiin jätemääriin. Työmäärän muutokset, jotka johtuvat arvioitujen lukujen (yksikköhintalomakkeissa ilmoitetut) muutoksesta, eivät vaikuta korvauksen perusteena oleviin yksikköhintoihin. Urakkahinnat tarkistetaan vuosittain vuoden alusta Tilastokeskuksen laatiman kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin (kokonaisindeksi, 2010=100) perusteella. Hinnantarkistuksen lähtötasona pidetään urakkasopimuksen allekirjoittamiskuukauden indeksitasoa. Hinnantarkistus tehdään vuosittain vuoden alusta käyttäen indeksitasona edellisen vuoden kesäkuun indeksitasoa. Ensimmäinen tarkistus suoritetaan vuoden 2018 alusta. Alle 3 % indeksimuutos ei vaikuta yksikköhintoihin vaan tarkistus suoritetaan vasta, kun se on muuttunut edellisestä tarkistuksesta vähintään 3 %. Erityisistä ulkopuolisista syistä (lainsäädännölliset määräykset tms.) hintoja voidaan tarkistaa muunakin ajankohtana muutoksen voimaantulohetkestä muutosta vastaavasti. 12. LAADUNVALVONTA Tilaaja valvoo tämän sopimuksen noudattamista arvonkorjausjärjestelmällä ja ylläpitämällä palauterekisteriä. 12.1. Palauterekisteri Tilaaja pitää urakoitsijan toiminnasta yllä palauterekisteriä. Palauterekisteriin kirjataan tilaajan henkilökunnan, tilaajan asiakkaiden ja muiden ihmisten havaitsemat virheet ja laiminlyönnit urakoitsijan työn laadusta. Palauterekisteriin kirjataan seuraavat asiat: 1. lavan tyhjennyksen viivästyminen (lava ylitäyttynyt) 2. Lumikorven jätteidenkäsittelyalueella ei ole käytettävissä vaatimusten mukaista lavaa tai lavojen vuokrauksessa ei muulla tavoin toimita asianmukaisesti 3. vuokralava ei täytä tämän urakkaohjelman kohdan 4.3.1 laatukriteerejä
LIITE 3 17 (22) 4. lava tyhjennetty vajaana 5. lava tyhjennetty vain osittain 6. Lajittelija ei ole poistanut rakennusjätteestä, pientuojien sekajätteestä tai energiajätteestä sinne kuulumatonta vaarallista jätettä tai lajitellut vastoin ohjeistusta 7. urakkaan kuuluvien vaiheiden aikana pudonneita jätteitä ja roskia ei ole siivottu 8. kalustokatselmuksessa havaittu puute tai laiminlyönti liittyen kuljetuskaluston urakkaohjelman/sopimuksen mukaiseen kuntoon 9. urakkaohjelman kohdassa 9 määritetyn mukaisesti vahingosta, tapaturmasta, läheltä piti-tilanteesta tai riskipaikkojen havaitsemisesta ilmoittamatta jättäminen 10. urakkaohjelman kohdassa 9 määritetyn mukaisesti vahingosta tai tapaturmasta raportoimatta jättäminen 11. kuljettajan epäasiallinen käytös 12. kieltojen tai ohjeiden laiminlyönti 13. urakkasopimuksen velvoitteiden muu laiminlyönti Palautteen antajan on kerrottava yhteystietonsa mahdollisia lisäselvityksiä varten. Valituksen voi tehdä puhelimella, sähköpostilla, faksilla, kirjeitse tai käymällä henkilökohtaisesti tilaajan toimipisteessä. Nimettömiä palautteita ei rekisteriin kirjata. Palauterekisteriin kirjatut palautteet lähetetään urakoitsijalle viikoittain sähköpostitse. Urakoitsijan tulee vastata palautteisiin sähköpostitse kahden vuorokauden kuluessa, mikäli haluaa kyseenalaistaa kyseisten palautteiden aiheellisuuden. Virheiden ja laiminlyöntien syyksi ei hyväksytä kuljettajan sairastumista tai kalustorikkoa. Mikäli tilaaja toteaa palautteen urakoitsijasta riippumattomaksi, ei palautteesta kerry palautepisteitä. Urakoitsijan tulee olla varautunut kalustorikkojen ja henkilöstön sairastapausten / muiden poissaolojen varalle ja näistä syistä aiheutuneita poikkeamia ei katsota urakoitsijan toiminnasta riippumattomaksi syyksi.
LIITE 3 18 (22) 12.2. Palautteiden pisteytys Urakkaohjelman kohdassa 12.1. mainitut palauteaiheet pisteytetään seuraavasti: 1. kohdan (lavan tyhjennyksen viivästyminen) palautteista annetaan yksi palautepiste / alkava 3 tunnin aukioloaika. Päivät, jolloin jätteidenkäsittelyalueet ovat suljettuna, ei lasketa mukaan. Esimerkiksi, jos lava on täyttynyt maanantaina klo 16 ja tyhjä lava on saatu lavapaikalle tiistaina klo 12, annetaan kaksi palautepistettä. 2. kohdan palautteista annetaan yksi palautepiste/vuorokausi/puuttuva lava. Päivät, jolloin jätteidenkäsittelyalueet ovat suljettuna, ei lasketa mukaan. 3. kohdan palautteista annetaan yksi palautepiste/alkava viikko/lava 4. 13. kohtien palautteista annetaan yksi palautepiste jokaista palautetta/laiminlyöntiä kohden 12.3. Arvonkorjausjärjestelmä Tarjotut yksikköhinnat edellyttävät jätteenkuljetuksen suorittamista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Mikäli urakoitsijan työsuoritus aiheuttaa kohdassa 12.1. mainittuja kirjauksia palauterekisteriin, suoritetaan urakoitsijan urakkakorvaukselle arvonkorjaus laskutuskausittain (kalenterikuukausi) seuraavasti: Palautepisteitä kuukaudessa 2 tai vähemmän ei seuraamuksia eli valitusosuuden katsotaan olevan hyväksyttävissä rajoissa. Palautepisteitä kuukaudessa 3-14 urakkakorvauksen vähennys määritetään seuraavan kaavan mukaisesti: vähennysprosentti = palautepisteet 2 Esimerkki: Palautepisteitä kuukaudessa 5 kpl urakkakorvauksen vähennysprosentti on 3 %. Jos palautepisteitä tulee kuukaudessa yli 14, urakoitsijalle maksettavasta laskutuskauden urakkakorvauksesta vähennetään 12 %. Palautepisteet lasketaan koko urakka-alueelta ja vähennysprosentti lasketaan laskutuskauden koko urakkakorvauksesta.
LIITE 3 19 (22) Palaute kirjataan aina sille päivälle, jona se on tullut tilaajan tietoon. Palautteiden laskenta alkaa alusta aina laskutuskauden alussa. Mikäli arvonvähennys on jatkuvasti 12 %, neuvotellaan urakan jatkamisesta kohdan 15 mukaisesti. 13. URAKKA-AIKA Urakka-aika on 1.1.2017 31.1.2020. Urakkaan kuuluu lisäksi enintään kahden (2) vuoden optio. Optioiden käytöstä päättää tilaaja. Tilaajalla on yksinomainen oikeus omalla päätöksellä jatkaa kuljetusten hankintaa tämän tarjouskilpailun perusteella ajalle 1.2.2020 31.1.2022 siten, että option pituus voi vaihdella välillä 0 kk 2 vuotta. Tilaajan on ilmoitettava option käytöstä vähintään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista, ellei osapuolten välillä ole sovittu urakka-ajan jatkamisesta. 14. MAHDOLLISET MUUTOKSET Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan urakkasopimukseen tehtävistä muutoksista, jos - jätelaki ja asetus muuttuvat niin, että muutos vaikuttaa urakan sisältöön, - jätteen hyötykäytön järjestäminen, viranomaismääräykset, jätehuoltomääräykset tai tuottajavastuut aiheuttavat oleellisia muutoksia urakkaan, - jätteen toimituskohde muuttuu, - jätteiden lajittelu olennaisesti muuttuu, - jätteenkeräilyssä tapahtuu oleellista kehittymistä, joka halutaan ottaa käyttöön kesken sopimuskauden. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, on sopijapuolilla oikeus irtisanoa sopimus kohdan 15 mukaisesti.
LIITE 3 20 (22) 15. SOPIMUKSEN PURKAMINEN, IRTISANOMINEN JA SIIRTÄMINEN Jos sopimuksen noudattamisessa ilmenee epäselvyyksiä, tilaajan ja urakoitsijan edustajat neuvottelevat asiasta. Sopimuksen purkautuessa tai irtisanoutuessa on sopimusta rikkonut osapuoli velvollinen korvaamaan vastapuolelle näin aiheuttamansa vahingon. Kesken sopimuskauden puretun tai irtisanotun sopimuksen korvauksena vakuus jää tilaajalle kohdan 9 mukaisesti. 15.1. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus: - Jos urakoitsija ei aloita töitä sovittuna aikana tai oleellisesti rikkoo sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan - Jos urakoitsijan suoritus välineiden tai työn osalta on sopimuksen vastainen Jos tilaaja on tehnyt urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen yllä mainituista laiminlyönneistä, eikä laiminlyöntiä siitä huolimatta kohtuullisessa ajassa korjata, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Tapauksessa, jossa urakoitsija asetetaan konkurssiin tai muuten sellaiseen taloudelliseen tilaan, ettei se pysty asianmukaisesti täyttämään sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, voi tilaaja purkaa sopimuksen välittömästi. Sopimuksen purkautuessa edellä mainittujen syiden takia, on tilaajalla oikeus välittömästi ottaa sopimuksen piiriin kuulunut jätteenkuljetustyö urakoitsijalta joko kokonaan tai osittain muulla tavalla hoidettavaksi. 15.2. Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus: - Jos tilaaja ei täytä sopimuksessa määrättyjä velvoitteitaan ja urakoitsija on tehnyt asiasta tilaajalle kirjallisen huomautuksen, eikä laiminlyöntiä siitä huolimatta kohtuullisessa ajassa korjata. 15.3. Väliaikainen sopimuksen purkaminen Force majeure -tapauksien vallitessa tilaaja ja urakoitsija vapautuvat velvollisuuksistaan siltä ajalta, jonka mainitut olosuhteet kestävät. Ylivoimainen este (Force majeure) on osapuolista riippumaton, odottamaton poikkeuksellinen tapahtuma, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen. Ylivoimainen este on esimerkiksi hirmumyrsky, liikekannallepano, maanjäristys, meteoriitti, tulivuorenpurkaus, lakko ja sota. Rahavelvoitteiden yhteydessä myös maksuliikenteen keskeytys katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.
LIITE 3 21 (22) Tällaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Tilaajalla on kuitenkin oikeus tilapäisesti ottaa hoitaakseen urakoitsijan tehtävät, mikäli se olosuhteet huomioon ottaen on tarpeen ja mahdollista. Kustannustason nousu ja inflaatio eivät ole ylivoimaisia esteitä. 15.4. Sopimuksen irtosanominen Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, jos - sopijapuolet eivät pääse yksimielisyyteen kohdassa 14 mainituista urakkasopimukseen tehtävistä muutoksista, - sopijapuoli rikkoo toistuvasti tässä sopimuksessa tai sen liitteissä määrättyjä velvoitteitaan tai tilaajan antamia työohjeita muuten kuin purkuun oikeuttavalla tavalla eikä annetusta kirjallisesta varoituksesta huolimatta korjaa menettelyään kohtuullisessa ajassa. Irtisanomisaikana noudatetaan irtisanomisen tapahtuessa voimassa ollutta sopimushintaa ja muita ehtoja. 15.5. Sopimuksen siirtäminen Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. 16. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Mahdolliset sopimuserimielisyydet ja rikkomukset ratkaistaan ensisijaisesti neuvotellen ja tarvittaessa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. 17. YHTEYSHENKILÖT Urakoitsijan yhteyshenkilöt on ilmoitettava tarjouksen yhteydessä. Urakoitsijan on ilmoitettava neuvotteluoikeudet omaava yhteyshenkilö sekä kuljetustoiminnasta vastaava työnjohtaja tai vastaava. Urakoitsijan yhteyshenkilöiden tulee olla päivittäistä yhteydenpitoa varten tavoitettavissa arkisin klo 8 18 välisenä aikana.
LIITE 3 22 (22) 18. URAKKAAN VALMISTAUTUMINEN Urakoitsijalla on tarjouksen tekovaiheessa mahdollista käydä tutustumassa Lumikorven jätteidenkäsittelyalueeseen tarjouspyynnön kohdassa 2 ilmoitettuna ajankohtana. Urakoitsijavalinnan jälkeen järjestetään erikseen urakoitsijan kanssa kokous, jossa käydään läpi urakka-asiakirjat ja urakan sisältö yksityiskohtaisesti. Urakan alkamisen ehtona on, että valmistelevat toimet on tehty hyväksytysti ja urakkasopimus on allekirjoitettu. Mikäli valmistelevat toimet ovat puutteelliset eikä sopimusta ole voitu allekirjoittaa ennen urakan alkua urakoitsijasta johtuvasta syystä, voi tilaaja siirtää urakan alkamista tarpeelliseksi katsomansa ajan. Urakan siirtämisestä aiheutuvat kustannukset maksaa urakoitsija. Kiertokapula Oy Laura Tokeensuu hankintainsinööri