Tarjouspyynnön 27.8.2013 liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o 44 77 85, 8.8.2014 Laatinut Esko Rechardt Tarkastanut Mirko Soronen Järvenpään kaupunki Tekniikka ja ympäristö Tarkastanut Matti Vuorinen
SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTIEDOT 1 1 RAKENNUSPAIKKA 1 1.1 Sijainti 1.2 Kulku- ja huoltoyhteydet 1.3 Alueet 1.4 Luvat 1.5 Olemassa olevat rakennukset ja laitteet 1.6 Liikennejärjestelyt 1.7 Muut samanaikaiset työt 1.8 Rakennuttajan resurssien käyttö ja korvaukset 2 URAKAN LAAJUUS 3 2.1 Työtuloksen määrittely 3 URAKKA-AIKA (YSE 1998 Luku2) 3 3.1 Töiden aloitus ja valmistuminen 4 ASIAKIRJAT 3 4.1 Sopimusasiakirjat 4.2 Asiakirjojen hankinta 4.3 Työn aikana syntyvät asiakirjat 5 URAKKASOPIMUSMUOTO 5 6 URAKKAHINTA JA MAKSUT 5 6.1 Urakkahinta 6.2 Maksuerät 6.3 Pidätykset 6.4 Laskutus 6.5 Maksuaika (Yse 1998 41 ) 7 TAKUU 7 7.1 Takuuvastuu 7.2 Takuuaika
8 VAKUUDET JA VAKUUTTAMINEN 7 8.1 Rakennusaikainen vakuus 8.2 Takuuajan vakuus 8.3 Vakuutukset 9 VIIVÄSTYSSAKKO (YSE 1998 18 ) 8 10 SUUNNITELMAT 8 10.1 Pysyvien rakenteiden suunnitelmat 10.2 Työsuunnitelmat 10.3 Suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen 11 LAATUTASON VARMISTAMINEN JA OSOITTAMINEN 9 11.1 Laadunvalvonta 11.2 Arvonvähennykset 12 TYÖVOIMA 10 12.1 Määrä 12.2 Huolto 12.3 Työsuojelu 13 TYÖNJOHTO 11 13.1 Pätevyysvaatimukset (YSE 1998 56 ) 13.2 Soveltuvuus 14 VALVONTA 11 14.1 Rakennuttajan edustaja 14.2 Paikallisvalvojat 14.3 Tekniset asiantuntijat 14.4 Valvonnan työajat 15 TARJOUS 12 15.1 Tarjouksen muoto ja sisältö 15.2 Muutos- ja lisätyöt 15.3 Lisätiedot tarjousaikana 15.4 Allekirjoitus 15.5 Voimassaolo 15.6 Peruuttaminen 15.7 Verotodistus
16 TARJOUSTEN KÄSITTELY 14 16.1 Perusteet 16.2 Lisäselvitykset 16.3 Tarjouksista annettavat tiedot
1 0. YLEISTIEDOT Urakkakohde: Urakan kohteena on Mt 145 Poikkitien teräsbetonisten ulokelaattasiltojen S3 ja S4 päätyjen koriste-elementtien kokonaistoimitus valmistus ja asennus kohteeseen ja muut työt tämän urakkaohjelman osoittamassa laajuudessa. Rakennuttaja: Rakennuttajana toimii Järvenpään kaupunki. Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu Seutulantie 12 PL 41 04401 Järvenpää 1. RAKENNUSPAIKKA 1.1 Sijainti Urakkakohde sijaitsee Järvenpään kaupungissa välillä Poikkitie plv 620 / 800. 1.2 Kulku- ja huoltoyhteydet 1.3 Alueet Urakkakohteen tieyhteydet käyvät selville urakkaohjelman liitteenä olevasta rakennepiirustuksesta 5578-580-21A. Urakan alussa rakennuttaja osoittaa urakoitsijan käyttöön luovutettavat tukikohta-alueet. Urakoitsijan on tarvittaessa hankittava kustannuksellaan käyttöönsä muut tarvitsemansa alueet. Alueiden käyttämiselle on saatava omistajan tai haltijan lupa. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Työmaa-alueiden aitaus, vartiointi ja järjestyksenpito kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijan kuuluu huolehtia siitä, ettei asiattomia liiku urakoitsijan käytössä olevilla työmaa-alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä). Tukikohta-alueen suunnitelma tulee hyväksyttää rakennuttajalla.
2 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet: Urakoitsijan käyttöön asetetaan korvauksetta urakan aloituskokouksessa sovittavat alueet. Alueet luovutetaan siinä kunnossa kuin ne ovat työtä aloitettaessa. Tarvittaessa lisäalueista voi neuvotella rakennuttajan kanssa. Työn valmistumisen jälkeen alueet on siistittävä entistä vastaavaan kuntoon. Urakoitsija selvittää itse kysymykseen tulevat kaatopaikat, vastaa kuljetuskustannuksista ja kustantaa perittävät kaatopaikkamaksut. Urakoitsijalla ei ole rakennuttajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin rakennuttajalla on laillinen oikeus. Rakennuttaja informoi urakoitsijaa näistä oikeuksista viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. 1.4 Luvat (YSE 1998 2 1; 8 1) Urakoitsijan on, YSE 8 1:sta poiketen, hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista varten tarvittavat luvat siltä osin kuin niitä ei sopimusasiakirjoissa ole määrätty rakennuttajan hankittavaksi. Hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista on urakoitsijan rakennuttajan niin halutessa toimitettava jäljennökset rakennuttajalle ennen toimenpiteiden aloittamista sekä huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana. 1.5 Olemassa olevat rakennukset, rakenteet ja laitteet Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia niistä toimenpiteistä, joita tarvitaan suojeltaessa tiedossa olevia johtoja, kaapeleita, putkistoja ja vastaavia vahingoittumiselta työtä suoritettaessa. 1.6 Liikennejärjestelyt 1.6.1 Kevytliikenne ja tieliikenne Elementtien varastointi tai asennustyö ei saa aiheuttaa haittaa ajoneuvoliikenteelle. l.7 Muut samanaikaiset työt (YSE 1998 8 2 mom.) Kaupunki voi tehdä samanaikaisesti urakka-alueella katurakennustöitä. Mikäli mainitut työt tapahtuvat työn aikana sovitun aikataulun mukaisesti, ei näiden töiden aiheuttamasta häiriöistä makseta lisäkorvauksia. Kaikkien osapuolten tulee laatia työaikataulunsa ja työjärjestelynsä siten, ettei urakan toteuttaminen aiheuta tarpeetonta haittaa muiden työsuorituksille.
3 1.8 Rakennuttajan resurssien käyttö ja korvaukset Urakoitsija voi perustaa työmaatukikohdan parhaaksi katsomaansa paikkaan tälle urakalle varatulle työmaa-alueelle. Rakennuttaja ei hanki urakkaa varten työmaarakennuksia, tarveaineita eikä kalustoa. Sähkö, vesi, jätehuolto ym. kustannuksista vastaa urakoitsija. 2. URAKAN LAAJUUS 2.1 Työtuloksen määrittely Työtulos urakkakohteessa on: Siltojen S3 ja S4 RST-koriste-elementit kohteeseen kiinnitettyinä ja asennettuina tarjouspyynnössä toimitettavien suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Työhön kuuluu siltapaikan ennallistaminen sillan päiden läheisyydessä siten, että lopputulos on sama kuin ennen asennustöihin ryhtymistä. 3. URAKKA-AIKA (YSE 1998 Luku 2) 3.1 Töiden aloitus ja valmistuminen Urakkaan kuuluvat rakennustyöt tulee kokonaisuudessaan olla valmiina 21.11.2014. Rakennuttajasta johtuvasta töiden aloituksen viivästymisestä urakoitsija on oikeutettu saamaan vastaavan pidennyksen urakka-aikaan. 4. ASIAKIRJAT 4.1 Sopimusasiakirjat A. Kaupalliset asiakirjat: a) urakkasopimus (YSE 1998 asiakirja, RT80260) b) urakkaneuvottelupöytäkirjat c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660) d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot f) urakoitsijan tarjous liitteineen
4 B. Tekniset asiakirjat: g) Työkohtainen työselitys h) Sopimuspiirustukset työselityksessä olevan piirustusluettelon mukaisena i) Yleiset työselitykset - Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 1997 - Infra RYL 2010 j) Rakennuttajan antamat ohjeet ja määräykset, jotka eivät ilmene muista urakka-asiakirjoista k) Muut määräykset ja ohjeet - Ainevalmistajien ja materiaalitoimittajien työ- ja asennusohjeet sekä varastointia ja käsittelyä koskevat ohjeet. - Teknilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluvat sekä yksityisten järjestöjen ja laitosten toimesta laaditut ja tämän laatuisia töitä koskevat työselitykset ja ohjeet. 4.2 Asiakirjojen hankinta Rakennuttajan toimitettavaksi jäävät sopimusasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle kolmena (3) kappaleena. 4.3 Työn aikana syntyvät asiakirjat Työmaakokouksissa, tarkastuksissa ja katselmuksissa laaditaan pöytäkirjat, jotka rakennuttaja arkistoi. Urakoitsijan hankittavaksi kuuluvat jäljempänä kohdissa 10.2 tarkoitetut suunnitelmat on laadittava siten, että niitä voidaan tarkastaa kohdassa 10.3 esitetyllä tavalla ja että niitä voidaan työssä noudattaa. Urakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle tämän tarvitsevat työkappaleet korvauksetta. Näitä suunnitelmia ei rakennuttaja arkistoi, ellei niitä ole otettu pöytäkirjan tai kelpoisuuskirjan liitteiksi.
5 5. URAKKASOPIMUSMUOTO Kysymyksessä on kokonaishintaurakka. 6. URAKKAHINTA JA MAKSUT 6.1 Urakkahinta Urakkahinta on tarjouksessa ilmoitettava kokonaishinta alv 0%. 6.2 Maksuerät Urakoitsija saa ennakkoa 25 % urakkahinnasta. Se maksetaan kun työt on aloitettu ja rakennusaikainen vakuus on hyväksytty. Ennakko katsotaan ensimmäiseksi maksueräksi. Urakkahinnan muun osan jakamisesta maksueriin sovitaan sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty. Maksueriä määriteltäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: a) Rakennusaineista, -tarvikkeista ja laitteista maksetaan vasta, kun ne on kiinnitetty tai asennettu rakenteisiin. b) Osasuoritusten valmistumiseen perustuvien maksuerien määrittelyssä on otettava huomioon, että valmiiden ja rakennuttajan puolesta tarkastettujen ja hyväksyttyjen suoritusten arvon tulee vastata maksettua urakkahintaa. Maksueriä ei voida sitoa apurakenteiden valmistumiseen, elleivät ne ole rakennuspaikkaan kiinnitettyjä ja laadultaan kestäviä ja ellei niitä voida siirtää ja erottaa rakennuttajan omaisuudeksi. c) Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakkahinnasta. Mitään maksuerää ei makseta ennen rakennusaikaisen vakuuden hyväksymistä, eikä loppuerää ennen takuuajan vakuuden hyväksymistä. 6.3 Pidätykset Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijalle suorittamatta jääneet tiedossa olevat tätä työtä koskevat työntekijäin palkat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 :ssä tarkoitetut ennakkopidätykset sekä ammattimaista liikennettä harjoittavien autoilijain kiistattomat saatavat. (Rakennuttajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta tehdä pidätyksiä mainituilla perusteilla eikä ryhtyä pidätysoikeuden tai vakuuksien perusteella tällaisten palkka- ym. saatavien turvaamista tarkoittaviin muihin toimenpiteisiin).
6 Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat kolmannelle ilmeisesti suoritettavaksi tulevat haitan- ja vahingonkorvaukset, joista rakennuttaja työn teettäjänä saattaa joutua myöhemmin vastuuseen kolmannelle. Samoin rakennuttajalla on oikeus pidättää erääntyneet viivästyssakot ja aiheutuneet arvonvähennykset. Jos urakoitsija jättää tekemättä sellaisia työn aikaisia suunnitelmia tai laadunvalvontakokeita, joiden tarkoituksena on työntuloksen laatutason varmistaminen on rakennuttajalla oikeus pidättää rakennetta tai rakenneosaa koskevat maksuerät joko kokonaan tai osittain siihen saakka, kunnes kohteen kelpoisuus tai laatutaso on todettu tai muista toimenpiteistä on sovittu. Sama oikeus on rakennuttajalla, jos urakoitsija tekee työn, ennen kuin nämä suunnitelmat on rakennuttajan puolesta tarkastettu ja hyväksytty, ja kun laadunvalvontakokeita on pidettävä epäluotettavina. Mikäli töiden aloittaminen urakoitsijasta johtuvasta syystä siirtyy ja siitä aiheutuu rakennuttajalle ylimääräisiä valvonta-, kunnossapito- tai muita vastaavia kustannuksia, rakennuttajalla on oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta pidättämällä maksueristä vastaavat määrät. Pidätetyn osuuden voi laskuttaa erikseen sen jälkeen, kun rakennuttaja on todennut työn kyseiseltä osin täysin valmiiksi. 6.4 Laskutus Urakkasopimuksen purkaminen ei vaikuta rakennuttajan edellä mainittuihin oikeuksiin. Rakennuttajalle osoitetut laskut on toimitettava kolmena kappaleena jäljempänä kohdassa 15.2 määritellylle paikallisvalvojalle tarkastusta varten. Laskutusosoitteet ilmoitetaan sopimus-/aloituskokouksessa. Tilaaja kuuluu käänteisen arvonlisäveron piiriin. 6.5 Maksuaika Rakennuttaja maksaa laskut 30 vrk kuluessa siitä, kun rakennuttajan edustaja tai hänen erityisesti määräämänsä henkilö on todennut laskutetun työn tehdyksi ja/tai lasku muutoin on todettu maksukelpoiseksi. (Tämä maksuaikaa koskeva määräys otetaan urakkasopimukseen).
7 7. TAKUU 7.1 Takuuvastuu Urakoitsijan takuu työntuloksesta on YSE 1998:n mukainen jäljempänä kohdassa 7.2 esitetyin takuuaikaa koskevin poikkeuksin. 7.2 Takuuaika Takuuaika on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuksesta alkaen. 8. VAKUUDET JA VAKUUTTAMINEN 8.1 Rakennusaikainen vakuus YSE 1998 36 :n mukaisen rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % urakkahinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden on oltava voimassa: a) Rakennussuorituksen sopimuksenmukaisesta ja kaikinpuolisesta täyttämisestä, samoin mahdollisista muutos- ja lisätöistä b) Ennakon takaisinmaksamisesta c) Viivästyssakon suorittamisesta d) Vastaanottotarkastuksessa todettujen sekä takuuaikana ilmenevien vikojen korjaamisesta siihen asti kunnes takuuajan vakuus on asetettu ja hyväksytty e) Arvonvähennysten suorittamisesta f) Niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle, jolle rakennuttaja voi näistä joutua vastuuseen, ellei urakoitsija aseta niistä erillistä vakuutta Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun rakennussuoritus ja mahdolliset lisätyöt on hyväksytty vastaanotetuiksi, kun takuuajan vakuus on hyväksytty, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen ja kolmannen todistus tästä esitetty rakennuttajalle sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty.
8 8.2 Takuuajan vakuus YSE 1998 36 mukaisen takuuajan vakuuden suuruus on 10 % urakkahinnasta. Takuuajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun takuuvastuuseen liittyvät velvollisuudet on täytetty. 8.3 Vakuutukset Urakoitsijan on kustannuksellaan vakuutettava rakennuskohde YSE 1998 5 :ssä esitetyssä laajuudessa. Vakuutuksen tulee kattaa myös asennustyöstä muille rakenteille ja kolmannelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot, sekä maksun kautta rakennuttajan omaisuudeksi siirtyneet rakenneosat kuljetuksen ja asennuksen aikana mahdollisesti sattuvan vahingon varalta. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että otettujen vakuutuksien ehtoja noudatetaan. 9. VIIVÄSTYSSAKKO (YSE 1998 18 ) Viivästyssakko on kultakin alkavalta viikolta 1,0 % urakkahinnasta (poikkeus YSE98). Viivästyssakkoa koskevat määräykset otetaan urakkasopimukseen. 10. SUUNNITELMAT 10.1 Pysyvien rakenteiden suunnitelmat Suunnitelman katsotaan käsittävän piirustukset ja työselityksen tai sitä vastaavat ohjeet. 10.2 Työsuunnitelmat Urakoitsijan on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi koko työtä koskeva työsuunnitelma, josta käy selville ainakin seuraavat asiat: - Aikataulu, jossa on esitetty rakennustyövaiheitten suoritusjärjestys, kestoajat ja määrällinen edistyminen - Laskutussuunnitelma jossa on esitetty aikataulun mukaista työsuoritusta vastaava bruttolaskutus. - Laadunvarmistus ja laatusuunnitelmat
9 10.3 Suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen Urakoitsijan tulee toimittaa laatimansa suunnitelmat rakennuttajalle tarkastettavaksi siten, että tarkastusaikaa on 2 viikkoa. Aika lasketaan siitä, kun viimeiset suunnitelmaan oleellisesti vaikuttavat selvitykset on jätetty rakennuttajalle. Urakoitsijan on tarkastettava suunnitelmiin liittyvät massaluettelot ennen materiaalin tilausta. Tarjouspyyntöön liittyvä massaluettelo on tarkoitettu vain tarjouslaskennan perustaksi, joten rakennuttaja ei ota vastuuta niistä vahingoista tai haitoista, jos niitä käytetään tarkastamatta hyväksytyn materiaalien hankinnassa ja työn suunnittelussa. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle rakennuttajan hänelle toimittamissa suunnitelmissa ym. selvityksissä havaitsemistaan virheellisyyksistä tai ristiriitaisuuksista heti sellaisen havaittuaan. Tarkastuksen ja hyväksymisen jälkeen suunnitelmiin tehdyt muutokset on tarkastettava ja hyväksyttävä samalla tavalla kuin alkuperäinen suunnitelma. Toisen sopijapuolen suorittama tarkastaminen ja hyväksyminen ei vähennä toisen sopimuksenmukaista vastuuta laatimistaan tai hankkimistaan suunnitelmistaan ja muista selvityksistä. 11. LAATUTASON VARMISTAMINEN JA OSOITTAMINEN 11.1 Laadunvalvonta Laadunvalvonnasta vastaa urakoitsija. Työn laatua on valvottava vaiheittain siten, että työtuloksen laatutasosta voidaan varmistua. Elementtien valmistuksen laadunvalvonta kattaa leikkaus -, hitsaus-, kokoamis- ja hiontatyön sekä valmiin kappaleen julkisivun pinnoittamisen. Urakoitsija laatii mallikappaleena 2x 1 m elementit, jotka tarkastetaan ennen työn aloittamista. Elementit on jäykistetty ja liitetty toisiinsa hitsaamalla mallisuunnitelman mukaan. Asennustyön laadunvalvonta kattaa elementtien sijoittelun kohteeseen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja elementtien kiinnitystyön toteuttamisen suunnitelman mukaan. Laadunvalvonnan järjestelyistä on annettava selvitys rakennuttajalle työtä aloitettaessa.
10 11.2 Arvonvähennykset Jos työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia mutta voidaan kuitenkin hyväksyä käyttöön otettavaksi, voi rakennuttaja tyytyä YSE 1998 27 :n 2. momentissa tarkoitettuun arvonvähennyksen sisältävään hyvitykseen. Arvonvähennystä määritettäessä otetaan huomioon mm. rakenteen käyttökelpoisuusajan lyheneminen, odotettavissa olevat korjaustyöt, lisääntyvät käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteet, käytön aikaisen tarkkailun lisääntyminen ja ulkonäköseikat. Arvonvähennys rakenteen epätyydyttävän ulkonäön johdosta arvioidaan tapauskohtaisesti. Sen suuruus voi olla enintään 75 % urakkahinnasta. 12. TYÖVOIMA 12.1 Määrä Työvoiman määrän suhteen rakennuttaja ei aseta rajoituksia. Työvoimavahvuuteen luetaan ainoastaan työmaalla työtä suorittava ja johtava henkilöstö. 12.2 Huolto Työmaiden huolto tulee järjestää soveltuvin osin siten kuin valtioneuvoston päätös (607/81) edellyttää. Valtion työntekijöiden terveydenhuollon ohjesääntö ei koske urakoitsijan palkkaamaa työvoimaa. 12.3 Työsuojelu Työssä tulee noudattaa työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, valtioneuvoston päätöksiä, ministeriön tai keskusviraston päätöksiä ja teknillisiä turvallisuusohjeita. Urakoitsijan tulee työmaan alusta lähtien suorittaa rakennustöiden järjestelyohjeiden (Vnp 274/69) 66-70 mukaiset työmaatarkastukset. Mikäli työmaalla toimii samanaikaisesti useita urakoitsijoita, on pääurakoitsijan aina käynnistettävä työsuojelutoiminta ja vastattava yhteistoiminnasta aliurakoitsijoiden kanssa. Varsinainen työturvallisuusasioiden toteuttaminen kuuluu kullekin urakoitsijalle.
11 Rakennuttajalla on oikeus seurata urakoitsijoiden työsuojelutoimintaa ja urakoitsijan on välittömästi korjattava valvojan toteamat työturvallisuutta vaarantavat viat ja puutteellisuudet, joista valvoja on urakoitsijalle huomauttanut. 13. TYÖNJOHTO 13.1 Pätevyysvaatimukset (YSE 1998 56 2) Työnjohdon pätevyyden osalta on otettava huomioon, mitä työselityksissä, viranomaismääräyksissä ja -ohjeissa sekä yksityisten järjestöjen julkaisemissa ohjeissa kustakin työstä sanotaan. Rakennuttaja edellyttää lisäksi, että työnjohdolla on tehtävien edellyttämää kokemusta ja taitoa riittävästi. 13.2 Soveltuvuus Rakennuttaja edellyttää, että työnjohto on ammatillisen pätevyyden lisäksi muutenkin tehtäviinsä sopivaa. Jos työnjohtaja jättää asiakirjoissa mainittua taikka rakennuttajan edustajan tai häntä avustavien asiantuntijoiden ja valvojien työn aikana antamia ohjeita noudattamatta siten, että turvallisuus rakennustyömaalla vaarantuu tai työntuloksen laatutaso kärsii, katsoo rakennuttaja, että työnjohtaja on YSE 1998 58 4:ssa tarkoitetulla tavalla sopimaton. Sama koskee tapauksia, joissa työnjohtajan todetaan antaneen vääriä tietoja laadunvalvonnasta tai kelpoisuuskokeista taikka menetelleen muulla tavalla vilpillisesti. 14. VALVONTA (YSE 1998 59-62 ) 14.1 Rakennuttajan edustaja YSE 1998:n 59 :ssä tarkoitettuna tilaajan/rakennuttajan edustajana toimii Järvenpään kaupungin suunnitteluinsinööri tai hänen valtuuttamansa henkilö. 14.2 Paikallisvalvojat Rakennuttajan edustaja määrää työmaalle valvojan, joka valvoo rakennussuoritusta rakennustyömaalla ja muissa paikoissa, joissa tehdään rakennussuoritukseen kuuluvia töitä. 14.3 Tekniset asiantuntijat Rakennuttajan edustajan apuna on teknisiä asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä.
12 14.4 Valvonnan työajat Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä normaalina työaikana, ja järjestää valvonnan sen mukaan. Jos urakoitsija tekee paikalliselta viranomaiselta saadun luvan perusteella säännöllisesti työtä useammassa vuorossa, voi rakennuttaja järjestää valvonnan vastaavasti vuorotyöhön, jos urakoitsija ilmoittaa siitä rakennuttajan edustajalle vähintään viikkoa ennen vuorotyön aloittamista. Sama koskee yhtäjaksoista suoritusta edellyttävien työvaiheiden kuten betonoinnin valvontaa. Muista tilapäisistä työajan muutoksista on urakoitsijan ilmoitettava rakennuttajalle vähintään 2 vuorokautta aikaisemmin, jotta rakennuttaja ehtii järjestää valvonnan, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvasta valvonnasta ei aiheudu urakoitsijalle lisäkustannuksia. 15. TARJOUS 15.1 Tarjouksen muoto ja sisältö Tarjouspyyntöasiakirjoihin ei tarjouksen antaja saa tehdä mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja. Mahdolliset lisäykset, muutokset tai poistot eivät kuitenkaan vaikuta tarjouksen sitovuuteen. Tarjouksen on perustuttava tämän urakkaohjelman kohdassa 4.2 mainittuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin. 15.2 Muutos- ja lisätyöt Jos tarjouksen antaja havaitsee, että rakennuttajan laatimasta suunnitelmasta puuttuu sellaisia töitä, joita voidaan perussuunnitelman mukaan rakennettaessa tarvita, tai suunnitelmassa on muuta korjattavaa, tulee hänen ilmoittaa niistä rakennuttajalle. Lisä- ja muutostyön hinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin. Rakennuttajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen, ellei tarjouksenantaja suostu tarkistukseen tai yksityiskohtaisin laskelmin osoita rakennuttajan kohtuuttomana pitämää hintaa oikeaksi.
13 15.3 Lisätiedot tarjousaikana Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi muutenkin lähettää urakka-asiakirjoja koskevia lisäselvityksiä ja tulkintoja sekä muutoksia. Sellaiset kirjalliset pyynnöt on esitettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen tarjouksen viimeistä sisäänjättöpäivää. Rakennuttaja vastaa tarvittaessa kaikille tarjouksen antajille yhteisesti mahdollisuuksien mukaan ainakin viisi (5) päivää ennen tarjousajan päättymistä. Tarjouksen antajien tulee tarjouksessa ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. Suulliset selvitykset ja ilmoitukset eivät ole sitovia. 15.4 Allekirjoitus Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjouksen antajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava. Allekirjoitukset on selvennettävä. Tarvittaessa on tarjouksen antajan osoitettava, että tarjouksen allekirjoittajat ovat olleet oikeutettuja kirjoittamaan tarjouksen antajan toiminimen. Jos tarjouksen tekee työyhtymä, tulee yhtymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista ja tarjoukseen on liitettävä selvitys yhtymän perustamisasiakirjoista ja allekirjoitusoikeudesta. 15.5 Voimassaolo Tarjous on sitova ja on voimassa 4 kk tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetusta viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien. Tästä huolimatta tarjous lakkaa olemasta voimassa tarjouksen antajan saatua rakennuttajalta tai muun kirjallisen ilmoituksen siitä, että tarjousta ei ole hyväksytty. 15.6 Peruuttaminen Tarjous voidaan peruuttaa kirjeitse tai sähkeitse, mikäli peruutus on saapunut rakennuttajalle ennen tarjouksen pyyntökirjeessä mainittua tarjousten sisäänjätön määräaikaa. 15.7 Verotodistus Urakoitsijan tulee rakennuttajan sitä erikseen pyytäessä toimittaa liikettään ja/tai aliurakoitsijaansa koskeva lääninveroviraston antama jäämärekisterin ote tai veroviraston antama selvitys suorittamatta olevista veroista ja maksuista tai sen oikeaksi todistettu jäljennös tai LEL:n työeläkekassan ilmoitus. Asiakirja ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.
14 16. TARJOUSTEN KÄSITTELY 16.1 Perusteet Tarjousten käsittelyssä noudatetaan mitä on määrätty asetuksissa 385/61, 860/74 ja 168/83 sekä ministeriön päätöksessä 186/83. Kaikki tarjoukset voidaan hylätä ks. asetus 860/74. Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi (As 860/74 8:8) palautetaan avaamattomina. 16.2 Lisäselvitykset Tarjouksenantajan tulee tarjousten käsittelyä varten antaa pyydettäessä rakennuttajalle tarpeellisia lisäselvityksiä, joita rakennuttaja tarvitsee tarjousten vertailussa ja tarkastuksessa. 16.3 Tarjouksista annettavat tiedot Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja valitun urakoitsijan rakennusaikaisen vakuuden hyväksytyksi, rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen antaneille valitun urakoitsijan, tämän urakkahinnan sekä muiden tarjousten tarjoushinnat.