1. YLEISTIEDOT 1.1. Kohde ja sijainti Purku-urakan kohteena on osoitteen Jokirannan koulun A-talon purkaminen. 1.2. Tilaaja Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska Yhteyshenkilö Leena Löytynoja 044 4294237 leena.loytynoja@ylivieska.fi 2. URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE 2.1. Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaisurakka. Purku-urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja YSE 1998 tarkoittamana päätoteuttajana. 2.2. Maksuperuste Kokonaisurakka suoritetaan kokonaishintaurakoina ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 3. TYÖKOHTEEN KUVAUS 3.1. Yleistä Kokonaisurakkaan sisältyvät kaikki purkutyöt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti, työmaapalveluista vastaavan pääurakoitsijan velvoitteet ja pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet sekä päätoteuttajan velvoitteet. Purku-urakoitsija hankkii tarvitsemansa aliurakoitsijat. Ennen purkamistyöhön ryhtymistä tulee purku-urakoitsijan toimittaa kaupungin rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun purkutyösuunnitelma järjestämisestä ja edellytyksistä huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä. Lisäksi purku-urakoitsijan tulee toimittaa ennen purkamista vastaavan työjohtajan hakemus kaupungin rakennusvalvontaan. Rakennuksessa on suoritettu asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Asbesti- ja haittaainepurkutyö sisältyy purku-urakkaan.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden varata ennen purkutöiden aloittamista rakennustarvikkeita: kierreportaiden, ulko-ovien, liikuntasalin yläikkunoiden ja liikuntasalin liimapuupalkkien irrottaminen ja siirtäminen tilaajan osoittamaan paikkaan sisältyy urakkaan. Purku-urakassa on noudatettava jätelakia ja Ylivieskan kaupungin jätehuoltomääräyksiä. Purku-urakoitsija lajittelee purkujätteet kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti ja toimittaa ne omalla kustannuksellaan loppusijoitettavaksi. Purkukohde on keskellä koulualuetta, mikä on otettava huomioon purkutyössä. Yläkoulun väliaikaistilat ja kädentaitotalo (B-rakennus) ovat käytössä purku-urakan ajan. Pölyn leviämistä tulee estää. Meluavan työn tulee loppua viimeistään kello 18:00. Purkutyön aikana seurataan ympäristölle aiheutuvia mahdollisia häiriöitä ja haittoja ja tarvittaessa puututaan niihin. Urakoitsijan tulee noudattaa työmaan edetessä ympäristötarkastajan ohjeita. Tontilla sijaitsevat yläkoulun väliaikaistilat sekä B ja C-rakennus on rajattu tilaajan toimesta purkualueen ulkopuolelle. Muilta osin rakennusalue tulee aidata turvallisella työmaa-aidalla ennen työn aloitusta. Rakennuksen, rakenteiden ja rakennusosien purkaminen suunnitellaan purkutyöselostuksen ja purkukohteeseen ja sen lähiympäristöön tutustumisen mukaisesti. Noudatetaan Valtioneuvoston päätöstä rakennusjätteistä 295/1997. Purkutyöstä tiedotetaan lähiympäristön kiinteistöille viranomaisten edellyttämällä tavalla. Purku-urakoitsija hankkii ja vastaa kustannuksellaan kaikesta purkutöihin tarvittavista koneista, laitteista, työvälineistä, telineistä ja muusta kalustosta. Purkutyö tehdään lajittelevana purkuna. Purku-urakoitsija vastaa purkujätteen lajittelusta, kuljetuksista ja jätemaksuista. Purkujätteet lajitellaan, käsitellään ja kuljetetaan viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Purkujätteet lajitellaan materiaalin mukaan. Rakennuksen sisälle jäävät kaikki kiinteät ja irtokalusteet kuuluvat purku-urakkaan. 3.2. Purkutyön laajuus Purettava rakennus puretaan kokonaisuudessaan lukuunottamatta väestönsuoja-osaa, joka säilytetään ja suojataan purku-urakoitsijan toimesta. Tilaaja saneeraa siitä myöhemmässä vaiheessa varastotilaa, joka toimii suojatilana uudisrakennukselle. Rakennukset on purettava perustuksineen. Kaikki rakennusjätteet ja rakennusosat on kuljetettava pois kiinteistöltä. Jätteet toimitettava tarvittavat luvat omaaviin rakennusjätteen vastaanottopaikkoihin tai purku-urakoitsijan on esitettävä ympäristölupa, mikäli rakennusjätteistä huolehditaan muulla tavalla. Purkutyön jälkeen pinta tasataan ja maapohjatäytöt tulee suorittaa kerroksittain tiivistäen purkutyöselostuksen mukaisesti. Tiili- ja betonijätteen murskaus ei ole tontilla sallittua. Rakennus-, raivaus- ja purkujätteet katsotaan purku-urakoitsijan omaisuudeksi. Kiinteistön erottamisesta kaukolämpö-, vesihuolto- ja sähköverkosta huolehtii tilaaja ennen purkutyön aloittamista. Purkutyötä ei saa aloittaa ennen kuin em. verkoista erottamiset on tehty, Verkosta erotettujen putkien ja johtojen purkaminen purkualueen sisällä (3 metriä
purettavan rakennuksen ulkolinjasta) sisältyy kokonaisurakkaan. Vanhojen vesijohtojen ja viemäreiden purkaminen kuuluu urakkaan. Vesijohdon- sekä viemärin tulppaus tarkistetaan vielä työmaalla, mutta urakka-alueen sisäpuolelle tehdään tulppaus sovittuun kohtaan. 3.3. Vanhojen rakenteiden tiedot Purettavien rakenteiden materiaalit ilmenevät piirustuksista ja ne ovat todettavissa paikan päällä. Purku-urakoitsija on velvollinen tutustumaan kohteeseen ennen tarjousten jättämistä ja tarkastamaan vanhojen suunnitelmien paikkansapitävyyden. Mahdolliset poikkeamat tulee ottaa huomioon ja ne tulee sisällyttää annettuun tarjoukseen. 4. ASIAKIRJAT 4.1. Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. 4.2. Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan kokonaisurakan osalta urakkasopimuslomakkeelle. Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 mikäli sopimusasiakirjoissa ei ole toisin mainittu. 4.3. Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (RT 16-10660) 13 :ään tehdyin lisäyksin ja täsmennyksin seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat: 1. Urakkasopimus 2. Tarjouksen sopimusneuvottelu pöytäkirja 3. Urakkaohjelma 4. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 5. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 6. Maksuerätaulukko 7. Purku-urakoitsijan tarjous 8. Muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat: 9. Purkamislupa 10. Purkutyöselostus 11. Asemapiirros, sisältää kjohdot ja laitteet 12. Rakennuspiirustukset 13. Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportit 5. URAKKA-AIKA 5.1. Töiden aloitus Purkutyöt tulee aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja hankintapäätös on
lainvoimainen sekä vastaava työnjohtajahakemus sekä purkamislupaan liittyvä selvitys on hyväksytysti toimitettu, kuitenkin viimeistään 3.12.2018. Purku-urakoitsijan tulee ennen purkutyön aloittamista toimittaa tilaajalle: Purkutyösuunnitelma aikatauluineen Selvitys jätteiden määristä lajittelusta ja loppusijoituksesta Työturvallisuussuunnitelma ja riskikartoitus 5.2. Urakka-aika Kohteen töiden tulee olla täysin valmiit viimeistään 31.3.2019. 5.3. Purkutyössä esiintyvät Purkujätteet on kuljetettava jätteiden käsittelypaikalle välittömästi purkukuorman täytyttyä tai purkuvaiheen päätyttyä. Purkujätettä tai pölyä ei saa levitä eikä varastoida aidatunalueen ulkopuolelle. 5.4. Urakkasuorituksen välitavoitteet Ei välitavoitteita. 5.5. Viivästyssakko ja vahingonkorvaus Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa pääurakasta 2,0 %, arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. Mikäli työt valmistuvat ennen urakkasopimuksen mukaista määräaikaa täysin valmiiseen kuntoon, voi tilaaja ottaa työt tällöin vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta. 6. PURKUTYÖN VALMISTELEVAT TYÖT 6.1. Yleistä Purku-urakoitsijan on ennen purkutöiden aloitusta (jo tarjousvaiheessa) tutustuttava paikan päällä kohteeseen sekä purettavista rakennuksista löytyviin asiakirjoihin. 6.2. Ilmoitukset, hyväksyttämiset ja luvat Tilaaja on hankkinut suunnitelmien mukaiseen purkamiseen tarvittavan purkuluvan. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta, ilmoituksista ja kustannuksista huolehtii pääurakoitsija. Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Ennen purkutöiden aloittamista pidetään rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokous ja työmaakokouksia tarvittaessa. Purku-urakoitsijan on tehtävä kaikki tarvittavat ympäristöilmoitukset mm. ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (Ympäristönsuojelulaki 60 ) ennen purkutöiden aloittamista. Purku-urakoitsija tekee ja hyväksyttää viranomaisten vaatimat ja purkuluvan ehdoissa määritetyt purkutekniset tuenta- ja muut suunnitelmat. Purku-urakoitsijan tulee tarvittaessa kartoittaa naapurustossa ja riskialueella olevat kiinteistöt ja niiden vauriot ja hyväksyttää havaitsemansa epäkohdat kiinteistön
omistajilla. 6.3. Purkutyösuunnitelman ja aikataulun tekeminen Purku-urakoitsijan on laadittava purkutyöstä yksityiskohtainen, käytettävät työmenetelmät huomioon ottava purkutyösuunnitelma ja hyväksytettävä se purkusuunnittelijalla ja tilaajalla (Ratu-ohje S-1221). Purkutyösuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava velvoitteet ja säädökset ja muut eri viranomaisten määräykset. Purku-urakoitsijan tulee esittää alustava tekninen purkutyösuunnitelma urakkatarjouksen liitteenä. Lopullinen tekninen purkusuunnitelma tulee esittää rakennusvalvonnan aloituskokouksessa. Purku-urakka-alueella tai sen läheisyydessä olevien säilytettävien rakennusten, rakenteiden, rakennusosien, teknisten järjestelmien sijainnit on varmistettava ja niiden edellyttämistä varotoimenpiteistä on sovittava ennen purkutöiden aloittamista rakennuttajan tai tämän nimeämän edustajan kanssa. Työsuunnitelmissa tulee esittää ja erityisesti ottaa huomioon: Työmaasuunnitelma Laadunvarmistus Purkutyömenetelmät ja purkujärjestys Purettavien rakenteiden työnaikainen tuenta Purkujätteen siirrot, välivarastointi ja poiskuljetus, lajittelu ja hyötykäyttö Asbesti- ja haitta-ainepitoisten materiaalien purkaminen ja purkujätteen käsittely Turvallisuussuunnitelma / Työturvallisuus / Turvallisuusmääräykset o Purkukaivantojen tuennat, kaivantojen työnaikainen putoamissuojaus. o Työtelineiden, suoja- ja nostolaitteiden turvallisuus o Putoamissuojaus o Purkukappaleiden putoamisen estäminen o Tulityösuunnitelma Purkutyöstä työsuoritukselle ja lähiympäristölle aiheutuvat haitat tai ongelmat o Melu- ja pölysuojaus o Lähiympäristön tärinärajat ja tärinän minimointi 6.4. Työssä noudatettavat ohjeet ja asiakirjat Sen lisäksi purkutyön suorittajan tulee noudattaa rakennuksen purkamisessa ja rakennustyössä noudatettavaksi määrättyjä lakeja ja asetuksia, joita on myös määritetty purkutyöselostukseen: Työturvallisuuslaki 738/2002 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 Työturvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen suunnittelussa, RIL 191-1998 Työtelineet ja suorarakenteet, RIL 142-2010 Ympäristönsuojelulaki 86/2000, 527/2014 Ympäristönsuojeluasetus 169/2000, 713/2014 Jätelaki 646/2011 Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Järjestyslaki 612/2003 Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Asbestipurku: VNP 1380/1994 päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista, TSH p 231/1990 Asbestipurkutyöt on tehtävä uuden asbestilainsäädännön mukaisesti: o 684/2015 laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista o 798/2015 valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta.
6.5. Työmaa-alueen järjestelyt Purku-urakoitsijan tarvitseman sähkön ja veden tarpeesta on sovittava erikseen tilaajan kanssa. Purku-urakoitsija vastaa kaikista tarvitsemistaan sähkön ja veden kustannuksista. Tarvittavat jatkojohdot ja muut kytkennät huolehtii ja kustantaa purku-urakoitsija. Ennen tarjouksen jättämistä, tarjouspyynnön mukaisen työmaaesittelyn yhteydessä Purkuurakoitsijan tulee selvittää tarvittavat liitospisteet. Purku-urakoitsijan tulee laatia suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä ja hyväksytettävä se rakennuttajalla ja viranomaisilla viimeistään rakennusvalvonnan aloituskokouksessa. Purku-urakoitsijan on sovitettava työmaajärjestelyt siten, että hätätapauksessa pelastusajoneuvot pääsevät esteettömästi purkualueelle ja purkualueen ohi. Työmaa on aidattava ennen purkutöiden aloittamista ja ulkopuolisten pääsy purkupaikalle on estettävä luovutukseen asti. 6.6. Purkutyönaikaiset järjestelyt Purku-urakoitsija vastaa tarvittavien mittauspöytäkirjojen, työmaapäiväkirjan ja tarvittavien asiakirjojen laatimisesta ja tallentamisesta. 7. PURKU-URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 7.1. Vakuudet Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi purku-urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2. Vakuutukset Pääurakoitsijoilla tulee olla rakennuttajan hyväksymä voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka tulee kattaa kaikki mahdolliset purku-urakoitsijan toiminnasta työntekijöille, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vahingot. Tarjoajalla on oltava toiminnan vastuuvakuutus, joka on suuruudeltaan vähintään 500 000. Tarjoukseen tulee liittää todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta. Pääurakoitsijan tulee vakuuttaa työväkensä vähintään lain määräämällä tapaturmavakuutuksella. Purku-urakoitsija vastaa työmaalla olevan omien työkalujensa, työntekijöiden ja irtaimen omaisuuden palo- varkaus- ja murtovakuutuksista. Rakennusvälineisiin katsotaan kuuluvan myös työmaan kopit ja vastaavat työmaarakennukset. C-rakennusta on mahdollista käyttää työmaatiloina. 7.3. Vartiointi Purku-urakoitsija järjestää työmaalle tarvittaessa vartioinnin. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan muodostuminen
Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Urakkahinta ilmoitetaan euroissa ilman arvonlisäveroa. 8.2. Hintasidonnaisuudet Urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 8.3. Muutostyöt Yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisena yleiskustannuslisäprosenttina käytetään 12 %. Suunnitelmien muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan urakkasopimuksessa. Ennen tilaajan kirjallista hyväksyntää suoritettujen lisä- ja muutostöiden kustannukset jäävät purku-urakoitsijan vastattaviksi. Purku-urakoitsijan tulee varautua mahdollisesti vaarallista jätettä olevan purkujätteen näytteen otosta ja tutkimisesta aiheutuviin ajoittaisiin työn katkoksiin tai odotusaikoihin ja niistä aiheutuviin lisäkustannuksiin. Jos rakenteiden purkutyön yhteydessä tulee epäily tai havaitaan muuta kuin jo tiedossa olevaa asbestipitoista, haitta-ainepitoista tai vaarallista jätettä, purku-urakoitsijan on ilmoitettava siitä tilaajalle viipymättä, eikä purkutyötä ko. kohdassa saa jatkaa ennen kuin asbestipitoinen tai haitta-ainepitoinen materiaali on poistettu työsuojelu- ja ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Purkutyön valvoja tekee tehdystä asbesti-, haitta-aine- tai vaarallisen jätteen purkutyöstä allekirjoituksellaan varmistetun merkinnän työmaapöytäkirjaan ennen kuin purkutöitä voidaan jatkaa. Rakennuksessa jäljellä olevan asbestipitoisten, haitta-ainepitoisten tai vaarallista jätettä olevien materiaalien poistaminen, asiallinen pakkaaminen, niiden merkitseminen ja kuljettaminen ao. käsittelylaitokseen sekä ko. materiaalien jäte- ja käsittelymaksut kuuluvat kokonaisuudessaan tähän purku-urakkaan. 8.4. Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan purku-urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 5% urakkasummasta. Maksuerä maksetaan purku-urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, ns. vahinkovakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle ja työt on aloitettu. Töiden aloittaminen edellyttää purku- työsuunnitelman hyväksymistä. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 20 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja tilaajalle on toimitettu lopullinen rakennus- jäteselvitys tositteineen ja jätteensiirtoasiakirjoineen. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu
maksukelpoiseksi. Laskujen maksamisaika lasketaan alkamaan siitä, kun työmaan paikallisvalvoja on hyväksynyt laskun. Maksuerien maksuaika on 21 vrk maksukelpoisuuden toteamisesta. Jos tilaaja ei YSE-ehdoista poiketen 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan purku-urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen viivästymiskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa purkuurakoitsija. 8.5. Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 9. TILAAJAN TOIMENPITEET 9.1. Tilaajan vakuudenantovelvollisuus YSE-ehdoista poiketen tilaaja ei anna vakuutta. 10. LAATU 10.1. Purku-urakoitsijan laadunvalvonta Purku-urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Purku-urakoitsija laatii työtä varten purkutyösuunnitelman ja huolehtii kaikista työn suorittamiseen liittyvistä viranomaisilmoituksista. 11. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 11.1. Tilaajan organisaatio ja valtuudet Tilaaja asettaa rakennustöiden valvojan. Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää erikseen ilmoitettava tilaajan edustaja. Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa. 12. Purku-urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaa hankkeen pääurakoitsija, joka toimii YSE 1998 mukaisena päätoteuttajana. Purku-urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle vastuullinen työnjohtaja. Purku-urakoitsijalla tulee olla nimettynä yhteyshenkilö, joka vastaa poikkeustilanteiden selvittämisestä työajan ulkopuolella. 13. Kirjaukset
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa. Purku-urakoitsijan on laadittava purkutyön päätyttyä loppuraportti, miten jätteet on käsitelty ja loppusijoitettu. Purku-urakoitsijan on myös laadittava purkualueesta loppupiirustus, mihin on merkitty purkualueella olevat viemärit, kaivot, ym. maan alla olevat ennalleen jäävät rakenteet. 14. TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 14.1. Yleistä Purku-urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki purku-urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Purkuurakoitsija laatii työntekijöille tarkoitetun turvallisuusohjeen. Purku-urakoitsijan on esitettävä tilaajalla kirjalliset turvallisuutta koskevat suunnitelmat samassa yhteydessä, kun hän esittää purkusuunnitelman. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija vastaa lisäksi kaikista em. asetuksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista. Purku-urakoitsija laatii työmaalle yhteiset purkutyötä koskevat työturvallisuusohjeet ja vastaa siitä, että jokainen omaan, aliurakoitsijan tai sivuurakoitsijan henkilöstöön kuuluva perehdytetään työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän työmaalle tuloaan. Vastuu purkutöistä on täysin urakoitsijalla. Vaikka vahinko- ja vauriotapauksissa tässä työselostuksessa mainittuja ohjeita tai määräyksiä on noudatettu, eivät ne vähennä urakoitsijan vastuuta. Työmaa-alueella liikuttaessa tulee käyttää henkilötunnistetta, kypärää, suojalaseja, huomiovaatetusta, turvakenkiä ym. työturvallisuusmääräysten mukaisia varusteita. Tulitöissä noudatetaan purku-urakoitsijan tulitöiden valvontasuunnitelmaa. Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden suojeluohjetta. Purku-urakoitsijalla on aina oltava työmaalla suomenkielinen työnjohto. Ulkomaisen työntekijän työhönopastus tulee tehdä työntekijän ymmärtämällä kielellä purku-urakoitsijan toimesta. Työmaan henkilöstölle tulee järjestää työmaan työturvallisuuteen liittyvät merkinnät ja aineisto työntekijän ymmärtämällä kielellä. Vaara- ja varoitustilanteissa työmaalla käytettävä kieli on suomen kieli. Purku-urakoitsijan tulee varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on riittävä suomenkielen taito vaaratilanteiden hallitsemiseksi. 14.2. Työsuojelun vastuuhenkilö Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen, jotka huolehtivat työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. 14.3. Henkilökohtaiset suojaimet
Kuulosuojaimia on käytettävä koko ajan meluisissa työkohteissa. Silmien suojaimia on käytettävä mm piikkaus-, leikkaus- ja hitsaustöissä sekä pölyisissä töissä. Hengityssuojaimia on käytettävä mm. piikkaustöissä sekä pölyävissä purkujätteiden siirroissa ja siivouksissa. Purkutöissä käytetään suojavaatteita ja suojakäsineitä. Työmaalla käytetään huomioliivejä ja vaatetusta, joka ei aiheuta tapaturmien vaaraa ja jalkineita, joissa on suoja putoavia esineitä ja naulaan astumisia vastaan. Suojakypärää on käytettävä kaikissa työvaiheissa. Työmaalla on huolehdittava riittävästä valaistuksesta. 14.4. Alkusammutuskalusto Työmaalla tulee olla alkusammutuskalusto. Purku-urakoitsija varmistaa, että sammutuskalusto toimii ja sitä osataan käyttää. 14.5. Ensiapu Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet. 14.6. Työmaan järjestys ja siisteys Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija laatii ennen töiden aloittamista työmaata varten työmaan käyttösuunnitelman osana purkusuunnitelmaa. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston, koneiden ja laitteiden sijainti, jätteiden keräyspaikat ja muut työmaan järjestykseen, siisteyteen ja työ- turvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat seikat. Urakoitsijoiden tulee noudattaa työmaankäyttösuunnitelmaa. Ennen luovutusta tontti siistitään kaikesta rakennusjätteestä. 15. PURKU- JA RAKENNUSJÄTE 15.1. Yleistä Työssä syntyvän rakennusjätteen käsittely, poiskuljetus ja kaatopaikkamaksut veroineen kuuluvat purku-urakoitsijalle. Em. toimet kuuluvat myös sivu- urakoitsijoiden jätteiden osalta pääurakkaan. 15.2. Maa-aines Purku-urakoitsijan tulee varautua tarjousta tehdessään mahdollisesti pilaantuneen maan maaperänäytteiden otosta ja -tutkimisesta aiheutuviin ajoittaisiin työn katkoksiin ja odotusaikoihin. Tällaiset työn katkokset sisältyvät urakkaan. 15.3. Ongelmajäte Rakennuttaja on teettänyt kartoituksen ongelmajätteistä, asbestista ym. haitta-aineista. Näiden purkutyöt kuuluvat urakkaan kartoitetussa laajuudessa. Haitta- aineiden purkutyö tulee tehdä ko. työsuojelu-, jäte- ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Silmämääräisesti ongelmajätettä sisältävä betonipurkujäte tulee lajitella omiin kasoihinsa välivarastoon tilaajan osoittamaan paikkaan. Tilaaja otattaa tarvittavat näytteet ja toimittaa näytteet laboratorioon sekä vastaa analyysikustannuksista. Tutkimusten perusteella purkupurku-urakoitsija toimittaa puhtaan betonipurkujätteen edelleen murskattavaksi tai vaarallista jätettä sisältävän betonipurkujätteen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan urakkaan kuuluvana. 16. YHTEISKUNTAVELVOITTEIDEN HOITAMINEN
16.1. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Purku-urakoitsijan tulee antaa tarjouspyynnössä esitetyt tilaajavastuulain selvitykset ja todistukset. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen suunnittelija ja purku-urakoitsija, joka ei ole toimittanut tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä. 16.2. Aliurakoitsijoiden käyttäminen ja ketjuttaminen Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva purku-urakoitsija ei voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ilman rakennuttajan hyväksyntää. Rakennuttajalla on oikeus olla hyväksymättä niitä aliurakoitsijoita, joiden tilaaja-vastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi tai on muuten aihetta epäillä, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista. Aliurakoitsijan tulee sitoutua yksilöimään ennen työn aloittamista työmaalla työskentelevät palveluksessaan olevat henkilöt. Pääurakoitsijan tulee ylläpitää ajantasaista luetteloa myös aliurakoitsijoista ja näiden työntekijöistä työmaalla. 16.3. Henkilötunnisteet, kulkuluvat ja työntekijöiden perehdyttäminen Rakennuttaja edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden käyttöä työmaalla. Purku-urakoitsija huolehtii kulkulupien osa- ja aliurakoitsija- sekä henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla. Purku-urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä urakoitsijan omilla työntekijöillä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja veronumero. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, veronumerot ja syntymäajat pää-toteuttajalle tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Suomessa työskentelevillä ulkomaalaisilla on oltava suomalainen eläkevakuutus tai voimassa oleva E101- tai A1-todistus. Lisäksi ulkomaalaisilta työntekijöiltä pitää saada valokopio virallisesta henkilötodistuksesta ennen kuin kulkulupa voidaan myöntää. Päätoteuttajan pitää säilyttää kopio työmaalla. EU:n ulko-puolisilta kansalaisilta edellytetään lisäksi voimassaolevaa työlupaa. Purku-urakoitsija perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan myöntämistä. Perehdytyksessä on huomioitava myös työturvallisuusriskit sekä kielitaitorajoitteet. Perehdyttäminen ja sen sisältö on dokumentoitava. Purku-urakoitsijan tulee luovuttaa jokaiselle työntekijälle työntekijän turvaohje, jonka kukin työntekijä kuittaa perehdytyksen ohessa saaduksi erilliseen työntekijäluetteloon. Purku-urakoitsijan toimesta tehtävä perehdytys tehdään lähtökohtaisesti yhden kerran työmaalla toimivaa yritystä kohden. Näin ollen purku-urakoitsijan tai aliurakoitsijan työmaalla työskentelevät henkilöt perehdytetään aina samalla kertaa. Mahdolliset poikkeamat edellä esitettyyn menettelyyn sovitaan työmaakokouksessa tai muussa yhteisesti sovitussa kokouksessa ottaen huomioon urakan laajuuden ja aikataulullisten tekijöiden vaikutukset
kerralla perehdyttämisen mahdollisuuksiin. 17. Työnteko-oikeudet Kaikissa tämän hankkeen urakkasopimuksiin liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Rakennuttaja edellyttää, että kaikki urakoitsijat liittyvät Veronumero.fi -palveluun, josta veronumerolain edellyttämät tiedot ovat keskitetysti saatavilla ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Henkilö, jota ei ole merkitty veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulupaa, eikä voi näin ollen työskennellä työmaalla. 18. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Jokainen urakoitsija toimittaa työmaan päätoteuttajalle kuukausittain ennalta sovitussa määräajassa Verohallinnon edellyttämät tiedot omista yhteisellä työmaalla työskennelleistä työntekijöistä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöistä. Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on velvollisuus koota ja lähettää tiedot kaikista työmaalla työskennelleistä henkilöistä Verohallinnon määrittelemässä määräajassa Verohallinnolle, kun rakennushankkeen koko ylittää 15 000 euroa. Kukin tilaaja rakennuttajasta alkaen ilmoittaa kuukausittain tiedot ostamistaan urakoista ja vuokratyövoiman käytöstä Verohallinnolle. Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja, rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä sekä työvoiman vuokrausta. Tiedonantovelvollisuus syntyy, kun sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa. Tilaajilla on kuitenkin oikeus ilmoittaa tietoja myös alle 15 000 euron arvoisista sopimuksista. Päätoteuttajan ja muiden urakoitsijoiden tiedonantovelvollisuutta koskevat vastuut ja velvoitteet jatkuvat urakan vastaanoton ja koko kohteen luovutuksen jälkeen mahdollisten virheiden ja puutteiden korjausten sekä jälki-, lisä- ja muutos-töiden osalta, kunnes myös nämä työt on tehty. Päätoteuttajan tiedonantovelvollisuutta koskevien vastuiden päättymisestä todetaan yhteisesti jälkitarkastuksessa ja kirjataan jälkitarkastuspöytäkirjaan. 19. VASTAANOTTO 19.1. Vastaanottotarkastukset Mikäli vastaanotto- ja jälkitarkastuksia joudutaan pitämään enemmän kuin yksi, tarkastuksien kustannuksista vastaavat ne urakoitsijat, joiden töiden keskeneräisyydestä johtuen ovat uudet tarkastukset tarpeen. Vastaanottotarkastuksessa Urakoitsijan tulee esittää kaikki viranomaistoiminnan edellyttämien asiakirjojen, varmistusmenettelyn dokumentoinnin, työnaikaisesta hankeseurannan dokumentoinnista ja todistuksen purkujätteiden asianmukaisesta hävittämisestä. Mikäli vastaanotto- ja jälkitarkastuksia joudutaan pitämään enemmän kuin yksi, tarkastuksien kustannuksista vastaa Pääurakoitsija.
ensimmäinen jälkitarkastus ei veloitusta toinen jälkitarkastus 1 000 kolmas jälkitarkastus jne. 2 000 Pääurakoitsijan on huolehdittava, että kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidetyiksi. 19.2. Luovutusasiakirjat Purku-urakoitsija tarkastaa luovutusmateriaalin kokonaisuudessaan itse ennen toimittamista rakennuttajalle. Purku-urakoitsija laatii tarkastuslistan ja sisällysluettelon koko luovutusaineistosta, jossa verrataan luovutusaineistoa urakka-asiakirjojen vaatimuksiin. 20. ERIMIELISYYDET 20.1. Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.