URAKKAOHJELMA. Heinäveden katuvalojen uusiminen

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA Kohde: Heinäveden katuvalojen uusiminen 2016

2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuskohde Rakennuttaja Tilaaja Rakennuttamistehtävistä vastaava Työnaikainen valvonta ja turvallisuuskoordinaattori Urakkamuoto Maksuperuste URAKAN LAAJUUS Sähköurakka Sivu-urakat Tilaajan hankinnat ja erillisurakat Toteutuksen yleisjärjestelyt ja rajoitukset TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET JA TYÖMAAPALVELUT ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat Asiakirjojen pätevyysjärjestys URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Urakkasuoritusten tai niiden osien valmistuminen ja välitavoitteet Viivästyssakko, vahingonkorvaus ja tehtäväkohtaiset sanktiot Työaikataulun tekeminen URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Vakuudet Vakuutukset Vartiointi TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Urakkasumman maksaminen Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan TILAAJAN TOIMENPITEET Luvat Tilaajan vakuudenantovelvollisuus LAATU Urakoitsijan laadunvalvonta Tilaajan laadunvalvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Tarkastukset, viranomaiskatselmukset ja laadunvalvontakokeet TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kirjaukset TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS Yleistä Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan järjestys ja siisteys TYÖNANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET VASTAANOTTO Toimintakokeet Käytön opastus sekä käyttö- ja huolto-ohjeet Käytön opastus Tarkastuskustannukset Vastaanottotarkastukset... 13

3 14. ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen TARJOUS Tarjouksen muoto Vaihtoehtotarjoukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus Urakoitsijan valintaperusteet ja tarjousten hylkääminen Lisätiedot... 15

4 4 / TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde Heinäveden katuvalot. Rakennushanke käsittää katuvalojen uusimisen urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa. 1.2 Rakennuttaja 1.3 Tilaaja Kohteen rakennuttaja on Heinäveden kunta Tilaaja on sama kuin rakennuttaja. 1.4 Rakennuttamistehtävistä vastaava Heinäveden kunta / Tekninen osasto Osmo Jauhiainen Tekninen johtaja Markku Venäläinen vs. tekninen johtaja 1.5 Työnaikainen valvonta ja turvallisuuskoordinaattori Tilaajan työnaikaisesta valvontatehtävästä ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä vastaa tilaajan erikseen nimeämät henkilöt. 1.6 Urakkamuoto Sähköurakka on yksikköhintaurakka. Sähkötöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 1.7 Maksuperuste Maksuperusteena on yksikköhinta. 2. URAKAN LAAJUUS 2.1 Sähköurakka Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuudet. Heinäveden kunnan katuvalaisimet uusitaan nykyisiin puupylväisiin. Rakennuttaja pidättää oikeuden urakan laajuuden (vaihdettavien katuvalojen määrät = kpl) suhteen. Yksiköiden määrät ovat urakkaa koskevia arvioita ja ne perustuvat tarjouskyselyn laadintahetkellä tiedossa olevaan tilanteeseen. Lopullinen tilattava määrä voi muuttua.

5 5 / Sivu-urakat Ei ole. 2.3 Tilaajan hankinnat ja erillisurakat Tilaajalla ei ole erillishankintoja. 2.4 Toteutuksen yleisjärjestelyt ja rajoitukset Työn suorituksessa on otettava huomioon seuraavat seikat: 1. Pääurakoitsija (päätoteuttaja) huolehtii työmaan johtovelvollisuuksista ja tarvittavista työmaapalveluista urakan ajan. 2. Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet sekä liikenteenohjaussuunnitelman. 3. TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET JA TYÖMAAPALVELUT Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija, joka toimii päätoteuttajana. Työmaapalveluista vastaa hankkeen pääurakoitsija. Työmaapalvelut koskevat myös tämän urakkaohjelman mukaisia erillisurakoita. työmaan tarvitsemat toimisto-, sosiaali-, ja varastotilat pääurakoitsija järjestää kustannuksellaan. työmaan tarvitseman käyttöveden, lämmityksen ja sähkön kustantaa pääurakoitsija. Työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 4. ASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta sähköisessä muodossa. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan suunnittelijoilta. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. 4.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan RT- kortin tai vastaavan sopimusmallien mukaiselle pienurakkasopimuslomakkeelle.

6 6 / 15 Urakassa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT " sopimusasiakirjoista ilmenevien poikkeuksin. Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous, mahdolliset urakkaneuvottelupöytäkirjat, mahdolliset suunnitelmakatselmuspöytäkirjat sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, työturvallisuusasiakirja, piirustukset ja muut asiakirjaluettelon asiakirjat. 4.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (RT ) 13 :ään tehdyin lisäyksin ja täsmennyksin seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat: 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 3. Rakennuttajan antamat sisäselvitykset. 4. Urakkaohjelma 5. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT Työturvallisuusasiakirja 7. Tarjouspyyntö ja siinä oleva asiakirjaluettelo 8. Maksuerätaulukko 9. Urakoitsijan tarjous 10. Muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat: 11. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 12. Sopimuspiirustukset 13. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 5. URAKKA-AIKA 5.1 Töiden aloitus Kohtaan 13 kuuluvat esimerkiksi ovi-, ikkuna-, valaisinluettelot ym. vastaavat luettelot riippumatta siitä, ovatko ne merkitty osaksi piirustussarjaa vai erillisiä asiakirjoja. Työt voidaan aloittaa välittömästi urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Allekirjoitus tapahtuu, kun rakennuttaja on valinnut urakoitsijan ja päätöksen valitusaika on päättynyt eikä siitä ole valitettu. Rakennusaika katsotaan alkavaksi ko. ajankohdasta. 5.2 Rakennusaika Kohteen kaikkien töiden tulee olla täysin valmiit ja kohde luovutettu tilaajalle viimeistään

7 7 / Urakkasuoritusten tai niiden osien valmistuminen ja välitavoitteet Kohteessa ei ole välitavoitteita. 5.4 Viivästyssakko, vahingonkorvaus ja tehtäväkohtaiset sanktiot Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa kokonaisurakasta 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta rakennuttaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti: Poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraavat kerrat puutteellinen työsuoritus tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) huomautus huomautus tehtävän laiminlyönti (aiheuttaa vaaraa) urakoitsijan edustajan vaihto työturvallisuuspuute huomautus Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 5.5 Työaikataulun tekeminen Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä aliurakoitsijoiden ja työaikataulu kahden viikon kuluessa valituksi tulemisesta tai viimeistään ensimmäiseen työmaakokoukseen. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 6. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 6.1 Takuuaika Takuuaika kaikille töille alkaa rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta ja kestää 24 kuukautta. Urakoitsijan on lisäksi annettava erillistakuut seuraavista osasuorituksista, joiden takuuaika on kohteen vastaanottotarkastuksesta lukien seuraava: valaisimet vähintään 5 vuotta.

8 8 / 15 Takuutodistukset on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Kahta vuotta pidemmät takuut ovat nimitakuita. 6.2 Vakuudet Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen, jonka suuruus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 6.3 Vakuutukset Sähköurakoitsija vastaa tarvittavista henkilökuntansa lakisääteisistä vakuutuksista. Sähköurakoitsija vastaa toimittamiensa laitteiden, rakennusvälineiden ja materiaalin sekä kuljetuksien vakuuttamisesta lopulliseen luovuttamishetkeen asti. Rakennusvälineisiin katsotaan kuuluvan myös työmaan kopit ja vastaavat työmaarakennukset Urakoitsijoiden tulee vakuuttaa henkilöstönsä vähintään lain määräämällä tavalla. Urakoitsijalla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus. 6.4 Vartiointi Työmaan palveluista vastaava pääurakoitsija järjestää huolehtii tarvittavista vartioinnista. 7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinta annetaan yksikköhintana euroa/valaisin (alv 0 %). Tarjouksessa esitetty hinta on lopullinen. Tarjoukseen on sisällettävä kaikki kulut, jotka tarvitaan työn valmiiksi saattamiseksi (mm. toimituskulut, työt sosiaalikuluineen, matkat, päivärahat ja kalusto, nosturiauto ja liikenteenohjaus). Lopullinen kokonaishinta urakalle määräytyy toteutuneista valaisinten vaihtomääristä / asennuksista XX kpl (takuuajan vakuuden tulee kattaa lisä- ja muutostyöt). Tarjoushinnassa on eroteltava tarjouskirjeen mukaisesti erittelyt. Urakkahinta ilmoitetaan euroissa. Tilaaja kuuluu käännetyn arvonlisäveron piiriin. 7.2 Hintasidonnaisuudet 7.3 Muutostyöt Urakkahinnat ovat kiinteitä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Urakoitsijan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja tai näiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Yksikköhintaluetteloa sovelletaan mahdollisissa lisä-

9 9 / 15 ja hyvityslaskutuksissa. Hintojen tulee sisältää kaikki materiaalit, hankinta-, rakentamis-, asennuskustannukset ja yleiskulut. Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 47 :n mukaisesti ellei tilaaja ota sitä toteutettavakseen. Oman työn osalta yleiskustannuslisäprosenttina käytetään 12 % ja aliurakoiden osalta yleiskustannuslisäprosenttina käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 6 %. Suunnitelmien muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan urakkasopimuksessa. 7.4 Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, työntekijävakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet luovutettu tilaajalle, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja sähkötöiden luovutusasiakirjat ao. suunnittelijan tarkastamana on luovutettu tilaajalle. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sähköurakoitsija maksaa valitsemiensa aliurakoitsijoiden maksuerät suoraan asianosaisille urakoitsijoille. Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Laskujen maksamisaika lasketaan alkamaan siitä, kun työmaan paikallisvalvoja on hyväksynyt laskun. Jos tilaaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen viivästymiskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.

10 10 / Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 8. TILAAJAN TOIMENPITEET 8.1 Luvat Työsuoritukseen liittyvien kaikkien muiden lupien hankkimisesta ja kustannuksista huolehtii urakoitsija. 8.2 Tilaajan vakuudenantovelvollisuus YSE- ehdoista poiketen tilaaja ei anna vakuutta. 9. LAATU 9.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 9.2 Tilaajan laadunvalvonta Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa YSE:n mukaisesti. 9.3 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaajan hyväksyttävä. 9.4 Tarkastukset, viranomaiskatselmukset ja laadunvalvontakokeet Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaan kuuluvat viranomaistarkastukset ja laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 10. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 10.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa.

11 11 / Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle vastuullinen työnjohtaja. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö Kirjaukset Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa yleisten sopimusehtojen 75 :n mukaisesti. 11. TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 11.1 Yleistä Urakoitsijan ja hänen alihankkijansa on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät voimassa olevat työturvallisuusvelvoitteet rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija vastaa lisäksi kaikista em. päätöksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista ja työturvallisuusasiakirjan sekä työsuojeluohjeiden noudattamisesta Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen, jotka huolehtivat työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. Kukin työmaalla toimiva urakoitsija on velvollinen ennen töiden alkua kirjallisesti nimeämään työmaalle oman työturvallisuudesta vastaavan henkilön, joka huolehtii urakoitsijan työturvallisuusvelvoitteista, toimii yhteyshenkilönä työturvallisuusasioissa ja tiedottaa työturvallisuusasioista urakoitsijan työntekijöille Työmaan järjestys ja siisteys Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija laatii tarvittaessa työmaata varten työmaasuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston, koneiden ja laitteiden sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jätteiden keräyspaikat ja muut rakennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja työturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat seikat.

12 12 / TYÖNANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa (myös aliurakoitsijoiden osalta) selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin, todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty, kaupparekisteriote, tieto siitä, että sopimuskumppanilla on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimusten allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Edellä mainitut todistukset voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n internetsivustolta RALA- perustiedon yritysluettelosta tulostetulla, voimassa olevalla ehdokasta koskevalla raportilla, joka sisältää Tilaajavastuulain tiedot sivun, ja samasta lähteestä tulostetulla voimassa olevalla Yritysraportilla. Urakoitsijan työsuhteet Urakkasopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä (koskee myös sivu- /aliurakoitsijoiden osalta). Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, Y- tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta, urakkasumma) verovirastolle. Henkilökortti Urakoitsijan on ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset työmaan vastaavalle työnjohtajalle ja paikallisvalvojalle. Työmaalla olevilla työntekijöillä tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä kuvallinen tunniste jossa tulee näkyä henkilökohtainen veronumero. 13. VASTAANOTTO 13.1 Toimintakokeet Sähkötöiden osalta on suoritettava työmaan toiminta ja hallinto asiakirjan mukaiset toimintakokeet 1 viikkoa ennen luovutusta. Toimintakokeisiin, säätö- ja viritystoimenpiteisiin sekä erikseen ohjelmoituihin koekäyttöihin varattava aika on otettava huomioon kaikissa työaikatauluun ja työjärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä.

13 13 / Käytön opastus sekä käyttö- ja huolto-ohjeet Sähköurakoitsija luovuttaa materiaali- ja käyttöturvallisuustodistukset. Lisäksi luovutusasiakirjoissa noudatetaan työselosteen ohjetta Käytön opastus Sähköurakoitsijan tulee järjestää opastus tilaajan henkilökunnalle Tarkastuskustannukset Rakennuttaja ja urakoitsija asiantuntijoineen osallistuvat omalla kustannuksellaan seuraaviin tarkastuksiin: vastaanoton ennakkotarkastus vastaanottotarkastus yksi jälkitarkastus takuutarkastus takuutöiden lopputarkastus. Mikäli, urakoitsijasta johtuu ylimääräisiä tarkastuskertoja urakoitsija on velvollinen kustantamaan niistä aiheutuvat kustannukset. Lisäksi osapuolien tulee osallistua työmaan normaaleihin kokouksiin, tarkastuksiin ja toimintakokeisiin Vastaanottotarkastukset Mikäli vastaanotto- ja jälkitarkastuksia joudutaan pitämään enemmän kuin yksi, tarkastuksien kustannuksista vastaa urakoitsija. 14. ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään Etelä-Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 15. TARJOUS 15.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa urakkatarjous kaavaketta. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja, sillä tällainen tarjous voidaan jättää hyväksymättä. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt yksikköhintaluettelo täytettynä.

14 14 / Vaihtoehtotarjoukset Katso sähköselostus kohta 7 Valaisimet ja pylväät Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolmen kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua tilaajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä: Urakkatarjous katuvalot Tarjous on laadittava suomenkielellä Tarjousten avaus Tarjoukset avataan jättöajan päätyttyä. Tarjouksen tekijät eivät voi osallistua avaustilaisuuteen Urakoitsijan valintaperusteet ja tarjousten hylkääminen Valintaperusteet: Tarjouksen tekijällä on oltava riittävä tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys sekä laaduntuottokyky urakan suorittamiseksi. Hankintayksikön asettamat vähimmäisvaatimukset ovat tarjoukseen liitettävät todistukset. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, suljetaan tarjouskilpailusta. Urakoitsijan tulee toimittaa urakkatarjouksensa liitteenä pätevyyden arvioimiseksi tarvittavina tietoina, kohta 12 TYÖANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET mukaiset asiakirjat. Päätökset ovat julkisia. Valinnasta ilmoitetaan kaikille tarjoajille. Urakkatarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tarjous. Tarjousten hylkääminen: Tilaaja pidättää itselleen oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun. Rakennuttaja hylkää tarjouksen, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen, sisältää omia ehtoja tai puutteellisesti täytetty. Tarjous hylätään myös siinä tapauksessa, että yhteiskunnalliset velvoitteet ovat täyttämättä. Urakoitsija suljetaan tarjouskilpailusta lain julkisista hankinnoista (348/2007) 53 :n mukaisissa tapauksissa. Urakoitsijoiden taloudellisten resurssien tulee olla riittävät hankinnan toteuttamiseksi. Mikäli ne eivät ole riittävät, tarjous voidaan hylätä seuraavin perustein: Urakoitsija on konkurssissa tai keskeyttänyt liiketoimintansa tai sille on vahvistettu ns. velkajärjestely. Vireillä on urakoitsijaa koskeva konkurssi- tai velkajärjestelymenettely, velkasaneerausohjelman

15 15 / 15 vahvistamismenettely tai hakemus yhtiön purkamiseksi. Urakoitsija on päätetty asettaa selvitystilaan. Urakoitsija on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta. Urakoitsija on toimintaa harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka tilaaja voi tarvittaessa näyttää toteen. Urakoitsija on lyönyt laimin verojen ja sosiaalimaksujen suorittamisen. Urakoitsija on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen, tarjouksessaan. Jos urakoitsija tarjoaa kauppanimellä mainittuja tarvikkeita käyttökohteen kannalta ominaisuudet ja laatu huomioon ottaen vastaavilla tarvikkeilla ja tilaaja katsoo, ettei vastaavuus täyty niin tilaaja hylkää ko. tarjouksen. Jos tarjous myöhästyy asetetusta jättöajasta, se palautetaan tarjouksen tekijälle avaamattomana. Rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä, jos ne kustannusarvioon verrattuna ovat kohtuuttoman kalliita. Rakennuttaja pidättää oikeuden keskeyttää hankinnan, mikäli hankintaan varatut määrärahat ylittyvät. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä ilman seuraamuksia. Tilaaja ei missään olosuhteissa korvaa tarjouksen tekijöille tarjouksen tekemisestä aiheutuneita kustannuksia Lisätiedot Tarjouksen antajan tulee esittää hanketta koskevat kysymyksensä tai epäselvyydet kirjallisesti sähköpostilla ja kysymysten on saavuttava rakennuttajalle vähintään 10 vuorokautta ennen tarjousten sisäänjätön määräaikaa. Tilaaja antaa vastaukset sähköpostilla vähintään 6 vuorokautta ennen tarjousten sisäänjätön määräaikaa. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Työmaan esittelyt suorittaa vs. rakennusmestari Markku Venäläinen puh Tarvittaessa lisätietoja antaa Osmo Jauhiainen osmo.jauhiainen@heinävesi.fi tekninen johtaja Markku Venäläinen markku.venalainen@heinavesi.fi vs. tekninen johtaja Heikki Miettinen , sähkösuunnittelija heikki.miettinen@ah-talotekniikka.fi Heinävedellä Markku Venäläinen