Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie Viitasaari Yhteyshenkilöt: Kari Liimatainen tai Juho Tenhunen. 2. Hankintamenettely Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja hankinta-asetusta (614/2007) sekä lakia julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Kelpoisuuden toteamiseksi tarjouksen yhteydessä on toimitettava kaikki tilaajavastuulain edellyttämät todistukset. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjouksen sisältämät tiedot liike- ja ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta, tulevat julkisiksi asianosaisille sen jälkeen kun hankintapäätös on allekirjoitettu ja muille kuin asianosaisille kun sopimusasiakirja on allekirjoitettu. Tarjoajaa pyydetään toimittamaan liike- ja ammattisalaisuuksi katsomansa tiedot erillisenä liitteenä merkinnällä ei julkinen. Asiakirjojen julkisuus ratkaistaan julkisuuslain (621/1999) nojalla. Tarjouksen hinta ei ole salassa pidettävä asia. 3. Tarjouspyynnön kohde Rakennustekniset työt liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. 4. Urakka-aika Lattipinnoituksen purku voidaan aloittaa viikolla 6/2016 Urakka valmis vastaanotettavaksi viikolla 10-13/2016

2 5. Tarjouksen sisältö ja hinnat Kokonaishintaurakka, alv 0%. Osoitteessa koulukuja Viitasaari sijaitseva Viitasaaren kirjasto peruskorjataan liitteenä olevien suunnitelmien mukaisesti. Kokonaishintatarjouksen tulee sisältää mm. - Rakennusselostuksessa mainittujen töiden suorittaminen. Urakka-alue on esitetty piirroksessa Kalustesuunnitelma pohjapiirros. Tarjoukseen tulee liittää yksikköhinnat yleisempien rakennusteknisten töiden osalta. Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi. Tarjoukseen on liitettävä tilaajavastuulain 1233/ mukaiset todistukset: 1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; ( /469) 2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot; ( /469) 3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6. Todistus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun todistuksen ottamisesta. Tarjoukseen on liitettävä hankinnan kohde huomioiden luettelo viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana toteutuneista rakennusurakoista. Tarjouksen mukana on toimitettava virallinen sähköpostiosoite johon päätös voidaan toimittaa. 6. Valintaperuste Valintaperusteena on hinnaltaan halvin tarjous. 7. Hylkäämisperusteet Tilaaja pidättää oikeuden hylätä tarjouspyynnöstä poikkeavat ja määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset. Tilaajalla on myös oikeus hylätä kaikki tarjoukset, mikäli hanketta ei aloiteta. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous jos tarjoajalla on keskeneräisiä erimielisyyksiä aikaisemmista urakoista tilaajan kanssa.

3 8. Maksuehdot, viivästyskorko ja maksut Maksuehto on 21 vuorokautta. Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Maksut urakoitsijan laatiman maksuerätaulukon mukaisesti. Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. Laskutusosoite on: Pl Pihtipudas. Viite Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjoaja vaikka yrityksellä on sovittuna maksujärjestelyt yllämainituista lakisääteisistä velvoitteista. 9. Sopimusehdot Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ). Valitun urakoitsijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella. 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Sopimusehdot YSE98 4. Tarjous 10. Toiminnan vastuuvakuutus Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. 11. Työturvallisuus Urakoitsija hoitaa kustannuksellaan kaikki työturvallisuusasetusten vaatimat toimenpiteet, vastaa työntekijöidensä vakuuttamisesta ja työturvallisuudesta. Työturvallisuudesta on esitetty vaatimuksia mm. urakkarajaliitteessä ja urakkaohjelmassa. 12. Tarjousten voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa kuusi viikkoa tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä.

4 13. Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjoina ovat seuraavat asiakirjat 1. Tarjouspyyntö 2. ARK-suunnitelmat piirustusluettelon mukaan Mahdolliset rakennuttajan lisäkirjeet julkaistaan myös osoitteessa kohdassa hankinnat ja kilpailutukset. Lisäkirjeessä vastataan mahdollisiin urakoitsijoiden esittämiin kysymyksiin. 14.Tarjousten jättäminen Tarjous on jätettävä viimeistään to klo mennessä toimittamalla se osoitteeseen: Keskitie VIITASAARI 15. Tarjouskuoren merkitseminen Urakkatarjouksen sisältävään, suljettuun kuoreen vasempaan alareunaan tulee merkitä "Kirjasto rakennustekniset työ 16. Tarjousten avaaminen Tarjoukset avataan suljetussa tilaisuudessa päätöksen valmistelua varten. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarvittaessa kaikki tehdyt tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta. Tarjouksia ei palauteta urakoitsijoille. 17. Lisätietoja antaa Lisätietoja tarvittaessa antaa Juho Tenhunen p tai Kari Liimatainen p Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään tekemään kirjallisena sähköpostilla osoitteeseen

5 Lisäkirjeet ja urakoitsijoiden esittämiin kysymyksiin vastataan osoitteessa kohdassa hankinnat ja tarjouspyynnöt. Viitasaarella Kunnioittavasti VIITASAAREN KAUPUNKI Juho Tenhunen Kiinteistörkm