RINTEENKULMAN AVOVASTAANOTTOTILAT ROVANIEMI Koy Rinteenkulma pyytää urakkatarjoustanne yllä mainitun hankkeen tilaelementtiurakasta tämän tarjouspyynnön sekä liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja paikka Kauppakeskus Rinteenkulma 2. krs Osoite: Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi Hankkeen osapuolet Tilaaja Kauppakeskus Rinteenkulma Osoite: Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi yhteyshenkilö: Pekka Rinne, johtaja p. 0400 392 192 sähköpostiosoite: pekka.rinne@rinteenkulma.fi rakennuttajakonsultti Pentti Hänninen p. 040 766 1954 sähköposti pentti.hanninen@pp.inet.fi Suunnittelijat Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Suunnittelu Teppo Oy, Tammelantie 48B, 97220 Sinettä Pääsuunnittelija Jukka Teppo p. 0440 377171 sähköposti: jukka.teppo@snowbrick.net Arkkitehtisuunnittelu Jukka Teppo Rakennesuunnittelu Sweco rakennetekniikka Oy, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi sähköposti: ari.niva@sweco.fi Ari Niva, DI, vastaava rakennesuunnittelija p. 040 533 0475 Sähkösuunnittelu Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy, Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi sähköposti: jarmo.heikkila@eskolaakso.fi Jarmo Heikkilä p 0400 188 456 LVIASpr - suunnittelu LVI - Konsultointi J. Vaarala Oy, Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi sähköposti: juha.vaarala@lvi-konsultointi.fi Juha Vaarala p 040 5200 662 URAKKAEHDOT Urakan sisältö Tilaelementtiurakka sisältää tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti kohteen tilaelementit paikoilleen asennettuna Urakkamuoto Kohteen tilaelementtiurakka toteutetaan kokonaishintaurakkana mikä alistetaan pääurakkaan. Kohteen pääurakoitsija valitaan myöhemmin.
Maksuperuste Urakkatyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Urakkahintaan sisältyy arvonlisävero. Tarjouksessa hinta eritellään arvonlisäverottomaan ja arvonlisäveron osuuteen. Suoritusvelvollisuuden laajuus Pääurakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa työmaapalveluista YSE 1998 ehtojen mukaisesti sekä työmaan johtovelvollisuuksista. työmaatilat siivottuna kulkutiet ja niiden kunnossapito yleiset liikennejärjestelyt katu- ja tiealueen vuokraaminen tarvittaessa vartiointi tarvikkeiden suojaukset, varastot lämmitys, valaistus jätehuolto puhtaanapito, lumityöt Tilaelementtiurakoitsijalle kuuluu YSE 1998 kohdan 2 mukaiset sivuvelvollisuudet. Muut urakat ja rakennuttajan erillishankinnat Tilaelementtiurakan kanssa samanaikaisesti kohteessa on käynnissä pääurakka sekä useita pääurakkaan alistettuja sivu - urakoita. Sopimusehdot Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998 (RT 16 10660). Poikkeamat YSE:een on esitetty tässä tarjouspyynnössä. Urakka-aika Urakkaan kuuluvat asennustyöt tulee käynnistää vk 43/2017 Urakkaan kuuluvien töiden tulee olla valmiit 23.11.2017 Urakoitsijan tulee laatia töitänsä koskeva, urakan pääaikatauluun yhteensovitettu yksityiskohtainen toteutusaikataulu yhteistyössä pääurakoitsijan kanssa. Viivästyminen Viivästyksen välttäminen - Mikäli tilaaja toteaa työn suorituksen viivästyvän urakoitsijasta johtuvista syistä toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä tehtävä työtä poikkeavina työaikoina (mm. viikonlopputyötä tai vuoro-, ilta- ja yötyötä) ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään. Viivästyssakko Työn valmistumisen yllä mainitusta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa Yleisistä sopimusehdoista poiketen kultakin työpäivältä 0,2 % urakan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. Työpäivällä tarkoitetaan täyttä vuorokautta; lauantaita, sunnuntaita ja rakennusalan yleisiä vapaapäiviä ei lueta työpäiviksi. Jos urakoitsija aiheuttaa viivästymisen tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella, on rakennuttaja oikeutettu rajoittamattomaan viivästyssakkoon. Jälkitarkastussakot Urakoitsija maksaa tarkastuksista (myös toimivuus- ja takuutarkastukset) aiheutuneet omat kustannuksensa. Mikäli kuitenkin joudutaan sopimaan uusintatarkastuksesta sen takia, että urakoitsijan suoritus ei ole valmis, rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksen kustannukset kultakin viiveen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus ei veloitusta
- toinen jälkitarkastus 500 + alv - kolmas jälkitarkastus 1.000 + alv - neljäs jälkitarkastus 2.000 + alv - seuraavat edellinen + 1.000 +alv Uusintatarkastuksen kustannukset vähennetään urakoitsijan viimeisestä maksuerästä. Takuuajan uusintatarkastusten kustannukset peritään urakoitsijalta ennen takuuajan vakuuden palauttamista. Vakuudet Rakennusaikaisen vakuuden on oltava arvoltaan vähintään 10 % arvonlisäverottomasta urakkasopimuksen urakkahinnasta. Takuuajan vakuuden tulee olla YSE:stä poiketen vähintään 5 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakan lopullisesta kokonaishinnasta (sis. lisäja muutostyökustannukset) Rakennuttaja ei aseta vakuutta. Maksuehdot Urakkasopimukseen liitetään työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankintaa että asennusta. Ns. tarvikeposteja ei hyväksytä. Ensimmäinen maksuerä Maksuerätaulukko on laadittava siten, että ensimmäinen maksuerä on enintään 5 % urakkasummasta. Ensimmäisen maksuerän edellytyksenä on, että urakkasopimus on allekirjoitettu, työaikainen vakuus luovutettu sekä rakennustyö käynnistetty. Seuraavat maksuerät Seuraavat maksuerät ovat maksukelpoisia, kun aikataulu sekä asiakirjoissa vaaditut työn suoritukseen liittyvät laatusuunnitelmat on toimitettu tilaajalle. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuus luovutettu rakennuttajalle, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle. Maksuehto 21 vrk netto siitä, kun lasku on hyväksytty ja toimitettu rakennuttajalle. Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Lisä- ja muutostyöt Urakoitsijan on ennen lisätyöhön ryhtymistä annettava yksilöity tarjous. Tilaaja ei maksa lisätöitä, jotka eivät perustu tilaajan kirjalliseen tilaukseen. Tilaajalla on oikeus teettää lisätöitä muulla kuin tämän tarjouspyynnön tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisä on 6 %. Vaihtoehtoiset tuotteet Kun työselityksessä jonkin koneen, materiaalin tai muun tuotteen kyseessä ollen käytetään ilmaisua tai vastaava, on urakoitsijan, rakennuttajan niin vaatiessa, osoitettava vastaavuus esittämällä vertailu esimerkkituotteen ja urakoitsijan ehdottaman tuotteen fysikaalisista, teknisistä ja käyttöominaisuuksista.
Vakuutukset Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan tarvittavat kokeet ja mallit samalaatuisuuden toteamiseksi. Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 1998 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee rakennuttajan nimiin ja vakuutuksen on vastattava joka hetki vähintään urakoiden täyttä arvonlisäverotonta arvoa lisä- ja muutostöineen. Vakuutus on nimenomaan tätä kohdetta koskeva. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 2 000 euroa. Vahinkotapauksissa vahingon aiheuttanut urakoitsija maksaa omavastuun. Urakoitsijalla on oltava mahdollisten vahinkojen varalta voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka korvaussumma vahinkotapausta kohden on vähintään 500 000 ja vakuutuksen tulee kattaa urakoitsijan kaikissa vaiheissa aiheuttamat henkilö- ja omaisuusvahingot sekä -haitat kolmannelle osapuolelle tai tilaajalle. Vastuuvakuutuksesta tulee toimittaa kopio tilaajalle ennen työhön ryhtymistä. Työmaajärjestelyt Työkohde sijaitsee toimivan kauppakeskuksen 3. kerroksessa. Tilaaja esittelee urakoitsijoille kohteen tutustumiskäynnin yhteydessä. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut työkohteeseen ennen tarjouksen tekemistä. Toimitettavat tarvikkeet tulee nostaa kadulta 3. kerroksen pysäköintitasanteelle, mistä ne edelleen kuljetetaan työkohteeseen. Ulkoseinään 3. kerroksessa tarvittavan haalausaukon koko tilaelementtien sisälle vientiä varten tulee ilmoittaa tarjouksessa. Korkeuserot kadulta asennuspaikalle ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä olevista arkkitehtiasiakirjoista. Katualueen käytöstä mahdollisesti perittävästä vuokrasta vastaa tilaelementtien toimittaja. Rovaniemen kaupungin perimistä vuokrista katualueella työskenneltäessä antaa lisätietoja Peter Fyhr 040 549 7723. Työnsuorituksessa on otettava huomioon kauppakeskuksen jatkuva toiminta työmaa-alueen viereisissä tiloissa sekä siitä aiheutuvat rajoitukset. Urakoitsijan työmaaliikenteestä, varastoinnista tai muusta urakka-aikaisesta toiminnasta ei saa aiheutua haittaa tilaajalle, vuokralaisille tai kiinteistön taloteknisille järjestelmille. Lämmön, sähkön ja veden saantiin ei saa tulla keskeytyksiä ja viemäreiden toiminta tulee turvata. Mahdolliset katkokset tulee sopia tilaajan edustajan kanssa 1 vk ennen katkoksia. Työmaa-alueelle on rakennettava riittävästi tiiviitä suojaseiniä sekä järjestettävä riittävä alipaineistus pölyn leviämisen täydelliseksi estämiseksi urakka-alueen ulkopuolelle. Runkoääniä aiheuttavat työt (poraus-, piikkaus- ja sahaustyöt sekä purkutyöt) urakka-alueella tehdään ilta- ja viikonlopputyönä. Tarvittavat ilmastoinnin sulkemiset urakka-alueella hoitaa pääurakoitsija. Purkujätteet tulee suojata siten, että pöly ei pääse leviämään jätteiden uloskuljetuksen aikana kauppakeskuksen muihin tiloihin. Tilaaja vastaa kaikista rakentamisenaikaisista liittymistä aiheutuneista kustannuksista sekä vastaa rakentamisen aikaisista energia- ja vesi-/jätevesimaksuista. Tilaaja hankkii ja ylläpitää työmaa-alueen ympärillä tarvittavaa suoja-aitaa sekä huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Urakoitsija vastaa tarvitsemistaan varastotiloista. Tilaelementtiurakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kunnossapidosta sekä hankkii kaikki työ- ja nostotelineet urakka-alueellaan ja myös huolehtii näiden telineiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenettelystä. Ao. putoamissuojaus ja teline yms. suunnitelmat on esitettävä vastaavalle työnjohtajalle.
LAATU Sisäilmasto Kohteen rakentamisessa noudatetaan Sisäilmastoyhdistyksen laatiman Sisäilmastoluokituksen 2000, version 4, ohjeita ja vaatimuksia seuraavasti Taloteknisissä töissä Sisäilmaston luokkana S2 Rakennusteknisissä töissä Kaikkien urakan töiden puhtausluokka on P 1 Rakennusmateriaalien päästöluokka M1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma laadunvarmistusjärjestelmä ennen töiden aloitusta työmaan laatusuunnitelmineen. Urakoitsijan tulee ennen töiden aloitusta esittää kirjallisesti selvitys, miten urakoitsija varmistaa oman sekä aliurakoitsijoidensa suorituksen laadun. Lisäksi pääurakoitsijan tulee esittää ennen töiden aloitusta kirjallisesti selvitys, miten pääurakoitsija varmistaa pääurakoitsijan erityisvelvoitteiden hoitamisen laadun. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Puhtaudenhallintasuunnitelma Pääurakoitsijan tulee esittää ja saada hyväksyntä P1 puhtausluokan toteutusta ja todentamista koskeville puhtaudenhallintasuunnitelmille ennen töiden aloitusta. Tilaelementtiurakoitsijan tulee allekirjoituksellaan hyväksyä P1 - suunnitelma Tulityövalvontasuunnitelma Pääurakoitsija laatii ja hyväksyttää tulityövalvontasuunnitelman tilaajalla ennen töiden aloitusta Urakoitsijalle kuuluvat seuraavat yleiset velvoitteet: Erityiset katselmukset ja mittaukset Kaikki katselmukset, tutkimukset ja mittaukset sekä mallit urakoitsijan tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että tilaajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. Suunnitelmien toimitus Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta sähköisesti. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on alla olevan mukainen Urakkasopimus Urakkaneuvottelupöytäkirja Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset Urakkaohjelma Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 Maksuerätaulukko Urakoitsijan tarjous Työselostukset Asiakirjaluetteloissa esitetyt piirustukset ja laiteluettelot
Turvallisuusasiat Urakointityössä on huomioitava kaikki toimintaan, työskentelyyn, suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät turvallisuussitoumuksessa ja muissa turvallisuusasiakirjoissa mainitut määräykset ja -ohjeet. Urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla liikkuva urakoitsijan henkilö käyttää kuvallista kulkulupaa. Tilaaja tulee asianmukaisin toimenpitein varmistamaan, että työmaa-alueella ei liiku asiattomia henkilöitä. Kaikilla urakoitsijan työntekijöillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. YHTEISKUNTAVELVOITTEIDEN HOITAMINEN Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Tilaaja edellyttää, että kaikki urakkatarjouskilpailuun osallistuvat yritykset ovat liittyneet tilaajavastuu.fi;n Luotettava kumppani palveluun. Ennen tarjouspyyntöasiakirjojen lähettämistä urakoitsijalle, urakoitsijan on toimitettava tilaajalle seuraavat todistukset, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia hyväksyttävä tilaajavastuu.fi raportti todistus toiminnan vastuuvakuutuksesta 500.000 todistus työterveyshuollon järjestämisestä Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle myöhemmin pyydettäessä uudelleen vastaavat selvitykset. Mikäli em todistukset eivät ole kunnossa, tilaaja on oikeutettu keskeyttämään urakan maksuliikenne kunnes asiat on hoidettu kuntoon. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta ja näiden alihankkijoilta myös liittymistä tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani palveluun sekä edellä mainitut todistukset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita ja -hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla on tilaajana oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvitystä. Aliurakoitsijoiden käyttäminen ja ketjuttaminen Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan osan edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana. Aliurakan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman rakennuttajan hyväksymää erityistä syytä. Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyväksyttää rakennuttajalla. Rakennuttaja vaatii, että ennen kunkin yksittäisen aliurakointisopimuksen solmimista urakoitsija esittää rakennuttajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset aliurakoitsijasta. Aliurakoitsijan tulee sitoutua yksilöimään ennen työn aloittamista työmaalla työskentelevät palveluksessaan olevat henkilöt. Päätoteuttaja ylläpitää ajantasaista luetteloa myös aliurakoitsijoista ja näiden työntekijöistä työmaalla. Rakennuttajalla on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasuorituksia on ketjutettu ilman rakennuttajan nimenomaista hyväksyntää. Urakoitsijan tulee purkaa ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvasta haitasta. Rakennuttaja tiedottaa sopimusrikkomuksesta Rakennusteollisuus RT ry:lle ja Rakentamisen laatu RALA ry:lle. Rakennuttajalla on oikeus periä sivu-urakoitsijalta sopimussakkoa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta kultakin työpäivältä, jonka aikana sopimuksenvastainen aliurakoitsija on työskennellyt työmaalla. Henkilötunnisteet, kulkuluvat ja työntekijöiden perehdyttäminen Rakennuttaja edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla. Rakennuttaja velvoittaa päätoteuttajan huolehtimaan hankekohtaisten kulkulupien osa- ja aliurakoitsija- sekä henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla.
Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja veronumero. Jokaisen aliurakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat päätoteuttajalle tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Suomessa työskentelevillä ulkomaalaisilla on oltava suomalainen eläkevakuutus tai voimassa oleva E101- tai A1-todistus ennen kuin kulkulupa voidaan myöntää. EU:n ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetään lisäksi voimassaolevaa työlupaa. Päätoteuttajana toimiva urakoitsija myöntää työmaalle kulkulupia, valvoo niiden käyttöä ja palauttamista sekä ylläpitää työntekijöiden kulkulupaluetteloa. Kulkulupaluetteloon merkitään vähintään työntekijän nimi, syntymäaika, ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeuden peruste, työnantaja, työnantajan yritystunnus, luvan voimassaoloaika sekä päättyneen kulkuluvan palautuspäivä. Työmaan kulkulupaluettelo tulee olla sähköisessä muodossa. Työmaalla tulee olla esillä vertailu aliurakoitsija- ja kulkulupaluetteloista sekä urakoitsijoiden välisiä sopimussuhteita kuvaava kaavio. Päätoteuttajan on perehdytettävä työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan myöntämistä. Perehdytyksessä on huomioitava myös työturvallisuus, laatu, riskit sekä kielitaitorajoitteet. Perehdyttäminen ja sen sisältö on dokumentoitava. Päätoteuttajan tulee luovuttaa jokaiselle työntekijälle työntekijän turvaohje, jonka kukin työntekijä kuittaa perehdytyksen ohessa saaduksi erilliseen työntekijäluetteloon. Päätoteuttajan toimesta tehtävä perehdytys tehdään lähtökohtaisesti yhden kerran työmaalla toimivaa yritystä kohden. Näin ollen kunkin urakoitsijan tai aliurakoitsijan työmaalla työskentelevät henkilöt perehdytetään aina samalla kertaa. Mahdolliset poikkeamat edellä esitettyyn menettelyyn sovitaan työmaakokouksessa tai muussa yhteisesti sovitussa kokouksessa ottaen huomioon urakan laajuuden ja aikataulullisten tekijöiden vaikutukset kerralla perehdyttämisen mahdollisuuksiin. Rakennuttaja seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä muun muassa tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta. Urakoitsijatietojen ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kaikkien solmimiensa urakkasopimusten tiedot kuukausittain verohallinnolle. Pääurakoitsija toimii rakennushankkeen päätoteuttajana ja siten ilmoittaa vastaavat tiedot kaikkien aliurakoitsijoidensa sekä kaikkien työmaalla työskentelevien työntekijöiden osalta verohallinnon 1.7.2014 voimaan tulevien ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijoiden on myös edellytettävä aliurakkasopimuksissaan, että kaikki aliurakoitsijat ilmoittavat omien aliurakoitsijoidensa tiedot päätoteuttajalle. Urakoitsijoiden tulee toimittaa tilaajalle kuukausittain kopiot verottajalle toimittamistaan ilmoituksista. Työmaakokoukset Työmaakielenä on suomi. Työmaakokouksia pidetään 3-4 viikon välein ja urakoitsijan edustajan urakkaan sisältyvänä on oltava niissä läsnä sovittaessa. Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Tilaajan työnjohto valvoo ja ohjaa työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten tilaajan vastaavan työnjohtajan johdolla pidetään viikoittain yhteistoimintakokouksia. Kokouksissa käsitellään mm. töiden yhteensovitus-, aikataulu-, työsuojelu- ja työturvallisuusasiat. Urakoitsijan työnjohtajan on oltava paikalla. Urakoitsijat luovuttajat yhteistoimintakokouksissa kirjallisesti urakoitaan koskevat viikkoaikataulut ja resurssit.
Vastaanottotarkastus Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi - Urakoitsija toimittaa urakan luovutusta varten kaikki urakkasuorituksen aikana laaditut laaturaportit sekä luettelon käytetyistä tarvikkeista kohteittain ja luovuttaa ne tilaajalle. Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. Erimielisyyksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään Lapin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Rakennusaikaiset riitaisuudet on jätettävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin loppukatselmus pidettiin, sekä takuuaikana ilmeneviksi väitettyjä vikoja koskevat riitaisuudet viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin takuukatselmus pidettiin. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksien valintaperusteet Tarjouksista hyväksytään tilaajalle hinnaltaan halvin teknisesti hyväksyttävä tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tilaaja jättää itselleen oikeuden hylätä tarjoukset ilman korvauksia mikäli tarjoushinnat ylittävät hankekohtaiset kustannusarviot ja muuttaa hankinnan toteutusmuotoa, laajuutta sekä aikataulua. Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. TARJOUS Tarjoushintaa koskevat vaatimukset Tarjous tulee antaa oheisella tarjouslomakkeella. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Tarjous jätetään viimeistään 4.9.2017 klo 14.00 (suljetussa kirjekuoressa) Tarjous toimitetaan osoitteeseen Koy Rinteenkulma Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi Kuoreen merkitään Tarjouskuoreen merkintä tilaelementtitarjous Rinteenkulma Tarjousten avaus Tarjoukset avataan tarjousajan umpeuduttua. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. Tarjouksen voimassaolo Kaksi (2) kuukautta tarjouksen jättöpäivästä. Lisätiedot Urakoitsijan on tutustuttava kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Ajankohta tulee sopia Pekka Rinteen kanssa p. 0400 392 192 Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmenee epäselvyyksiä: - suoritteen määrää suunnitelma-asiakirjoista ei saada esille, - urakkarajoissa tarkennettavaa, tulee niistä kirjallisesti (@-posti) ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 23.8.2017 osoitteeseen pentti.hanninen@pp.inet.fi.
Rakennuttaja toimittaa urakkalaskenta-asiakirjojen täydennyksen sekä mahdolliset epäselvyyksistä johtuvat lisäselvitykset kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Vain kirjallisesti rakennuttajan toimittamat lisäselvitykset sitovat rakennuttajaa. Rovaniemellä 3.8.2017 toimeksisaaneena Pentti Hänninen rakennuttajakonsultti