MIKKELIN VESILAITOS Arkistointilaitoksen vesihuolto

MIKKELIN VESILAITOS Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015

Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija... 1 2 Tiedot rakennuskohteesta... 1 2.1 Rakennuskohde... 1 2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 1 3 Hankkeen urakkamuoto... 1 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus... 1 3.2 Maksuperuste... 2 3.3 Tarkennuksia urakkarajoihin... 2 4 Urakat ja niiden sisältö... 3 4.1 Pääurakka... 3 4.2 Sivu-urakat... 3 4.3 Rakennuttajan hankinnat... 4 5 Työn toteutus ja yhteistoiminta... 4 5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet... 4 5.2 Työaikataulu... 4 5.3 Turvallisuus... 4 5.4 Työmaajärjestelyt... 4 5.5 Suunnitelmakatselmus... 5 5.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset... 5 5.7 Luvat... 5 6 Laatu... 5 6.1 Laadunvarmistus... 5 6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta... 5 6.3 Tuotteiden ja materiaalien hyväksyttäminen... 5 6.4 Vaihtoehtoiset tuotteet... 5 7 Ympäristö... 6 7.1 Ympäristön suojelu... 6 8 Asiakirjat... 6 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat... 6 8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys... 6 8.3 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen... 7 9 Urakka-aika... 7 9.1 Töiden aloitus... 7 9.2 Rakennusaika... 7 9.3 Työaika... 7 9.4 Viivästyminen... 7 10 Vastuuvelvoitteet... 7

10.1 Takuuaika... 7 10.2 Urakoitsijan vakuudet... 8 10.3 Vakuutukset... 8 10.4 Muut velvoitteet... 8 10.5 Rakennuttajan vakuudet... 8 11 Rakennuttajan maksuvelvollisuus... 9 11.1 Urakkahinnan muodostuminen... 9 11.2 Urakkahinnan maksaminen... 9 11.2.1 Maksuerätaulukko... 9 11.2.2 Maksuaika ja viivästyskorko... 9 11.3 Hintasidonnaisuus... 9 11.4 Muutostyöt... 9 11.4.1 Muutostyötarjous ja hinnat... 9 11.4.2 Yksikköhinnat... 10 12 Valvonta... 10 12.1 Rakennuttajan organisaatio... 10 12.2 Rakennuttajan valvonta... 10 12.3 Turvallisuuskoordinaattori... 10 12.4 Suunnittelijan laadunvalvonta... 10 13 Työmaan hallinto ja toimitukset... 10 13.1 Urakoitsijan organisaatio... 10 13.2 Työvoima... 11 13.3 Kulkuluvat... 11 13.4 Työmaapäiväkirja... 11 13.5 Työmaakokoukset... 11 14 Vastaanotto... 11 14.1 Vastaanottotarkastus... 11 14.2 Urakkasuorituksen tarkastus... 11 14.3 Tarkastuskustannukset... 11 14.4 Kuvaukset, toimintakokeet ja luovutusasiakirjat... 11 15 Erimielisyydet... 12 15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen... 12

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 1 (12) Arkistointilaitoksen vesihuolto 1 Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennusurakan tilaaja Mikkelin Vesiliikelaitos Mannerheimintie 1 (matkakeskuksen rakennus) 50100 Mikkeli Yhteyshenkilö: Reijo Turkki p. 044 794 2601 1.2 Rakennuttaja Mikkelin Vesiliikelaitos Mannerheimintie 1 (matkakeskuksen rakennus) 50100 Mikkeli Yhteyshenkilö: Reijo Turkki Rakennuttajan valvoja: Erkki Roivainen p. 050 5760 680 1.3 Suunnittelija Pääsuunnittelija: Ramboll Finland Oy Osoite: Jääkärinkatu 33, 50130 Mikkeli Yhteyshenkilö: pääsuunnittelija Kari Kiviranta p. 040 196 4608 2 Tiedot rakennuskohteesta 2.1 Rakennuskohde Urakka sisältää suunnitelma-asiakirjojen mukaisen vesihuoltolinjojen rakentamisen arkistointilaitoksen kiinteistöä ympäröiville katualueille. Urakka-alue alkaa Kalevankankaantien vesijohtoliitoksesta n. paalulta 240 ja päättyy Pohjoisväylän jätevesikaivoon J11 n. paalulla 364. Urakka sisältää kolmen kiinteistön tonttiputkien rakentamisen suojaputkineen. 2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuttaja ei järjestä erillistä esittelytilaisuutta. 3 Hankkeen urakkamuoto 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Rakennushankkeen urakkamuotona on kokonaisurakka.

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 2 (12) 3.2 Maksuperuste Urakkalaskentaa varten rakennuttaja antaa sitoumuksetta rakennussuunnitelman, jonka mukaan urakoitsijat laskevat urakkahinnan ja rakennuttaja valitsee urakoitsijan. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakkaan kuuluvat mm. seuraavien töiden ja hankintojen suoritus; - Kalevankankaantien sekä Pohjoisväylän vesijohdon ja jätevesiviemärin rakennustyöt työselitysten ja piirustusten mukaisesti täysin valmiina ja käyttökuntoon saatettuna viimeistelytöineen sisältäen tarvittavat (väli- )liitokset sekä kaivu- ja täyttötyöt materiaaleineen. Lisä- ja muutostöiden korvaukset urakoitsijalle ja hyvitykset rakennuttajalle lasketaan ensisijaisesti lisä- ja muutostöiden hintaluettelon mukaan, sama yksikköhinta hyvityksissä ja veloituksissa. Lisätöitä koskevat korvaukset sovitaan aina ennen työn aloittamista. Urakoitsijan tulee ennen rakentamisen aloittamista selvittää risteävien vesihuoltolinjojen sekä hulevesiputkien ja muiden johtojen sijainti ja merkitä ne. Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille toteutettavaksi. Urakoitsijan tulee hyväksyttää käyttämänsä aliurakoitsijat rakennuttajalla. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden käyttää myös muita urakoitsijoita alueella. Rakennuttaja rakennuttaa Ampumaradanpuiston jätevesipumppaamon ja paineviemärilinjan Siekkilään. Rakennustyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Urakka toteutetaan käännetyn arvonlisäverojärjestelmän mukaisesti. Käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että tilaaja suorittaa urakoitsijan tilaajalle osoittamista laskuista arvonlisäveron urakoitsijan puolesta, toisin sanoen tilaajalle lähetetään arvonlisäveroton lasku. 3.3 Tarkennuksia urakkarajoihin Raivaus- ja purkujätteet Urakkaan kuuluu kaivantoalueelta puuston, raivausjätteen sekä täyttöön kelpaamattomien materiaalien poisto ja kuljetus jätekeskukseen. Kaadettavista puista pidetään katselmus tilaajan kanssa ennen puuston kaatoa. Purkujätteen jätemaksut eivät kuulu urakkaan. Materiaalien täsmennykset Kaivantojen täytöt tehdään InfraRYL:n mukaisilla asennusalusta- ja alkutäyttömateriaaleilla, lopputäyttö tehdään soveltuvilla kaivumailla. Humuspitoinen pintamaa, josta on juurakot poistettu, käytetään kasvualustaksi kaivannon kohdalla enintään 2 m:n päähän päällysteen reunasta. Lähempänä päällystettä kasvualusta tehdään uudesta kasvualustamateriaalista. Kaivettaessa liikenneväylällä lopputäytön päälle tehtävät rakennekerrokset korjataan nykyistä vastaaviksi. Suodatinkerros tehdään hiekasta Hk 0/32 mm. Jakava kerros tehdään sorasta 0/150 tai murskeesta 0/56..90. Kantava kerros tehdään kalliomurskeesta KaM 0/32 mm. Kulutuskerros tehdään kalliomurskeesta KaM 0/16, kerrospaksuus 5 cm. Nykyiset rakennekerrokset todetaan kirjallisesti ja toteutettavat rakennekerrokset hyväksytetään tilaajalla.

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 3 (12) ylijäävät massat Täyttöön kelpaamattomat tai muuten yli jäävät maamassat kuuluvat urakoitsijalle, joka kuljettaa ne hankkimalleen luvalliselle läjitysalueelle. Urakkaalueelle ei läjitetä ylijäämämassoja. Toiminnan järjestely Urakoitsijan liikenne ei saa aiheuttaa haittaa alueen muille toimijoille tai lähiympäristölle. Mittaukset Urakkaan kuuluu kaikki työssä tarvittavat mittaustyöt. Urakoitsija hankkii korkeus- ja kiintopistetiedot Mikkelin kaupungilta ja suorittaa lähtötietojen tarkistusmittaukset. Ylläpito Työmaa-alueen ja työmaan käyttämien katualueiden kulku- ja kuljetusreittien, rakenteiden, tilapäisten liikennejärjestelyiden, yms. hoito ja kunnossapito kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Ympäristöstä huolehtiminen Urakoitsijan on huolehdittava riittävästä pölynsidonnasta. Toiminta on keskeytettävä, mikäli pölynsidonta toimet eivät ole riittäviä. Työaika Työaika on maanantaista torstaihin 07.00 21.00, perjantaisin 07.00-18.00. Tonttien rajapyykit Mikäli urakoitsija vahingoittaa tai siirtää olemassa olevia rajapyykkejä, niiden uudelleen asennus ja siihen liittyvät kustannukset kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Katselmukset Urakoitsija vastaa kaikista työsuorituksensa vaatimista katselmuksista. 4 Urakat ja niiden sisältö 4.1 Pääurakka 4.2 Sivu-urakat Urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi vesihuollon rakennustyöt rakennustyöselityksen, suunnitelmapiirustusten sekä yleisten työselitysten mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. Urakkaan kuuluu materiaalien hankkiminen, sekä hankintojen asennus, varastointi, suojaus, tilaus työmaalle, sekä vakuuttaminen. Urakkaan kuuluu myös tarvikekuormien purku, tarvikkeiden kuljetus työmaalle sekä rakennusalueiden viimeistelytyöt. Urakkaan ei ole liitetty sivu-urakoita.

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 4 (12) 4.3 Rakennuttajan hankinnat Rakennuttajan hankinnat: - Vesijohtojen tonttihaaratarvikkeet. Urakoitsija hankkii putket. - vesijohtoventtiilit, karan jatkot, venttiilin hatut ja satulat ja muut liitososat rungosta lähtiessä. Rakennuttajan työt: - myyntipuiden kaataminen ja poiskuljetus, urakoitsija poistaa kannot - vesilaitos tekee vesijohdon liitoksen yleiseen vesijohtoon. - vesilaitos tarkistaa venttiileiden toimivuuden ennen urakan vastaanottoa. - vesilaitos tekee vesijohdon desinfioinnit ja painekokeet. Rakennuttaja hankkii työluvat yleisillä alueilla suoritettaviin töihin. 5 Työn toteutus ja yhteistoiminta 5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 5.2 Työaikataulu 5.3 Turvallisuus Huomiota on kiinnitettävä urakoiden yhteensovittamiseen kohteessa mahdollisesti olevien muiden urakoitsijoiden kanssa. Urakoitsija huolehtii myös aliurakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Rakennuttaja huolehtii hankkeen yleisestä tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. Urakoitsijan on laadittava YSE 5 :n mukainen työaikataulu ja toimitettava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta rakennuttajan hyväksyttäväksi. Työaikatauluun on merkittävä myös aliurakoitsijoiden työt. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. Urakoitsijan on laadittava työmaan turvallisuussuunnitelma, joka käydään läpi työntekijälle työnopastuksen yhteydessä. Lisäksi urakoitsija ja työmaan työntekijät noudattavat työmaalla rakennuttajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet asiakirjaa. Rakennuttaja nimeää hankkeen vaativuutta vastaavan pätevän turvallisuuskoordinaattorin. 5.4 Työmaajärjestelyt Urakoitsijan on järjestettävä työmaa ja varastoalueet siten, että ne eivät aiheuta erityistä haittaa työkohteessa. Työmaajärjestelyissä on huomioitava alueella toimiva frisbee-golf rata ja sen käyttäjät. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta sekä rakennuttajan hyväksyntä alueiden käytölle. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 5 (12) kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon urakoitsijan kustannuksella, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon myös muut työalueella olevat rakenteet, kuten aikaisemmat vesi- tai viemärijohdot, kaukolämpöputket ja niihin liittyvät rakennukset ja rakenteet, aidat, rajapyykit, kaapelit, lämpöeristeet, ilmajohdot, kaivot, liikennekilvet yms. ja varmistaa niiden rakennusaikainen toimivuus ja suojaus sekä saattaa ne viimeistään työn valmistuttua alkuperäiseen kuntoon. 5.5 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista työn toteuttamiseksi suunnitelmien mukaan, suunnitelmavalmiuden toteamiseksi, sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 5.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset 5.7 Luvat 6 Laatu 6.1 Laadunvarmistus Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Aloituskatselmuksessa todetaan olemassa olevat kaivot, kaapelit, johdot, rajapyykit, yms. Todetut rakenteet tulee huomioida rakentamisen aikana ja tehdä rakentaminen heikentämättä mm. kaivojen antoisuutta ja laatua. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Rakennuttaja hankkii suunnitelman mukaisen rakennusluvan, työluvat tiealueella työskentelyyn, sekä luvat työnaikaisille liittymille. Muista työsuoritukseen liittyvistä lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. Urakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaata koskeva laatusuunnitelma. Kunkin aliurakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma tai noudatettava pääurakoitsijan laatusuunnitelmaa. 6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta, sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 6.3 Tuotteiden ja materiaalien hyväksyttäminen Hankkeessa käytettävät tuotteet, materiaalit ja tarvikkeet on hyväksytettävä etukäteen rakennuttajalla ennen niiden tilaamista työmaalle. 6.4 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen.

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 6 (12) 7 Ympäristö 7.1 Ympäristön suojelu 8 Asiakirjat Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkastettava, että asiakirjatoimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntö sisältää seuraavat asiakirjat: KAUPALLISET: tarjouspyyntökirje tarjouslomake urakkaohjelma turvallisuusasiakirja turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet yksikköhintaluettelo TEKNISET: työselostukset piirustukset luettelon mukaan määräluettelo 8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan maarakennustyön pienurakkasopimuslomakkeelle RT 80277 tai vastaavalle sopimusmallille. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660. Urakkasopimukseen liitetään: 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja liitteineen 3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 4. Tämä urakkaohjelma liitteineen 5. YSE 1998 6. Tarjous

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 7 (12) 7. Muutostöiden yksikköhintaluettelo Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia rakentamista ja turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normimääräyksiä. Lisäksi on noudatettava työsuojelu- ja työvoimaviranomaisten antamia määräyksiä. Mikäli jossakin asiakirjoissa tai keskenään samanarvoisissa asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, mitä teknisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. Työssä noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen. 8.3 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 2 sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelmaaikataulun mukaisesti. Mahdolliset muutokset suunnitelmiin tai rakennuttajalle kuuluviksi katsottavat lisäsuunnitelmat urakoitsijan tulee pyytää 1 vko ennakkoon. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi urakoitsija tilata kustannuksellaan suunnittelijalta. 9 Urakka-aika 9.1 Töiden aloitus 9.2 Rakennusaika 9.3 Työaika 9.4 Viivästyminen 10 Vastuuvelvoitteet 10.1 Takuuaika Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat heti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Urakan tulee olla valmis ja työ vastaanotettu 31.03.2016. Työaika on maanantaista torstaihin 7.00 21.00 ja perjantaisin 07.00 18.00. Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on YSE 98:sta poiketen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 0,3 %. Takuuaika työlle on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuspäivämäärästä lähtien. Takuuaikana korjatulle tai uusitulle osalle annetaan vähintään yhden (1) vuoden takuu (kuitenkin niin, että alkuperäinen takuuaika ei lyhene) samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäisellekin työlle ja materiaalille. Virheet ja puutteet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa tai haittaavat käyttöä, on korjattava välittömästi ennen takuuajan päättymistä.

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 8 (12) 10.2 Urakoitsijan vakuudet 10.3 Vakuutukset Rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Sen tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sopimuksen mukaisen rakennusajan, kuitenkin joka tapauksessa siihen saakka, kunnes rakennuttajan hyväksymä urakan loppuselvitys on pidetty ja rakennuttajan hyväksymät takuuajan vakuudet jätetty rakennuttajalle. Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi. Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummasta ja sen on oltava voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama, rakennuttajan hyväksymä, omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus pankin kuittaamattomuustodistuksella varustettuna. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät, siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan rakennusurakan YSE 1998 78-81 :n perusteella. Urakoitsija ottaa kustannuksellaan rakennuttajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen, joka kattaa rakennuskohteen koko rakennustyön ajalta. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % urakoitsijan urakkahinnasta. Vakuutuksen tulee kattaa myös mahdolliset urakan ympäristölle aiheutuneet välittömät (sekä välilliset) vahingot. Vakuutuslaitos on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen vakuutuksen ottamista. Vakuutuskirjat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ensimmäisen maksuerän maksamista. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 10.4 Muut velvoitteet Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan (vrt tarjouspyyntö). Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita ja hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan tulee huomioida Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä 14.12.2006/1176 ja hoitaa ko. velvollisuudet jotka asetuksessa on määrätty. Linkki aiheeseen: http://www.tyosuojelu.fi/tyoterveyskortti Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakassa on huomioitava verottajalle tehtävä tiedonanto-velvollisuus. 10.5 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 9 (12) 11 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 11.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kiinteä kokonaishinta. Urakkahinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. 11.2 Urakkahinnan maksaminen 11.2.1 Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakka-hintaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn arvo, ja sen laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa: ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkahinnasta ja se maksetaan kun sopimus on allekirjoitettu, työnaikainen vakuus jätetty, työt aloitettu, hyväksyttävä aikataulu tehty, laatusuunnitelma esitetty ja vakuutukset otettu. maksuerät on jaettava selvästi määritettävien tavoitteiden perusteella. Maksuerät sidotaan tehtyihin tarkemittauksiin. Viimeiset maksuerät maksetaan seuraavasti: Viimeinen maksuerä, 10 % urakkahinnasta maksetaan vasta sitten, kun kaikki tarkemittaustiedot on toimitettu, tarkepiirustuskuvat on yhteisesti tarkastettu, rakennuttajan hyväksymä taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja urakka on hyväksytty vastaanotetuksi. Rakennuttaja ja urakoitsija sopivat maksuerätaulukosta ennen sopimuksen allekirjoittamista. Maksuerätaulukko maksuaikatauluineen liitetään sopimukseen. 11.2.2 Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työ on tehty. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. 11.3 Hintasidonnaisuus 11.4 Muutostyöt Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- tai valuuttasidonnaisuutta. 11.4.1 Muutostyötarjous ja hinnat Muutos- ja lisätöiden hinnoittelun perusteena on urakoitsijan laatima yksikköhintaluettelo. Muutos- ja lisätöiden hinnat annetaan arvonlisäverottomina. Kaikista muutos- ja lisätöistä on kirjallisesti sovittava rakennuttajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskua ilman em. sopimusta. Ellei muutos- ja lisätöistä ole muuta sovittu, niin työ tehdään omakustannehinta periaatteen mukaisesti. Tällöin omakustannushintaan lisätään 12 %

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 10 (12) 11.4.2 Yksikköhinnat 12 Valvonta yleiskustannuslisä ja näin tehty työ ei aiheuta rakennuttajalle muita lisäkustannuksia. Ellei lisä- tai muutostyötarjouksessa ole mainintaa mahdollisesta suoritusajan pidentymisestä, niin rakennuttaja katsoo, ettei lisä- tai muutostyö aiheuta rakennusajan pidentymistä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden käyttää lisätyössä myös muita urakoitsijoita tai omaa työtä. Urakoitsijan tulee toimittaa yksikköhintaluettelo rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. Mikäli yksikköhintaluetteloa ei ole tarjouksen liitteenä, tarjous hylätään. 12.1 Rakennuttajan organisaatio Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki. 12.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 12.3 Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttaja ilmoittaa rakennushankkeeseen nimeämänsä turvallisuuskoordinaattorin viimeistään urakkaneuvottelussa. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii työturvallisuuden ja työterveyden huomioon ottamisesta rakennushankkeessa. Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa Turvallisuuskoordinaattorille ilmoitetaan turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät muutokset ja poikkeavat tiedot. 12.4 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Suunnittelijoilla ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuuttama edustaja. 13 Työmaan hallinto ja toimitukset 13.1 Urakoitsijan organisaatio Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolla on riittävä työkokemus vastaavista hankkeista. Urakoitsija esittää työpäällikön ja työnjohtajan tarjouslomakkeessa. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja mahdollisille muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Vastaavalla työnjohtajalla ja putkiasentajilla tulee olla hyväksytysti suoritettu vesihygieniapassi / vesityökortti.

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 11 (12) 13.2 Työvoima 13.3 Kulkuluvat Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työnantajana kaikista heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista yms. Urakoitsijan tulee ulottaa vastaava valvonta omiin alaurakoitsijoihinsa. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, jossa näkyy työntekijän veronumero. Tunnistekortista on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Pääurakoitsija on pidettävä yllä ajantasaista kulkulupaluetteloa. 13.4 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, jotka rakennuttajan edustaja ja urakoitsijan edustaja kuittaavat vähintään kerran viikossa. Urakoitsija säilyttää omat kappaleensa työmaapäiväkirjoista työmaalla. 13.5 Työmaakokoukset 14 Vastaanotto Hankkeen lyhyestä kestosta johtuen työmaakokouksien pidon tarpeellisuudesta sovitaan viimeistään sopimuskatselmuksessa. 14.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. 14.2 Urakkasuorituksen tarkastus Urakoitsijan tulee suorittaa dokumentoitu "itselle luovutus" ennen vastaanottotarkastuksen pyytämistä. Itselle luovutus dokumentit toimitetaan tilaajalle kymmenen (10) työpäivää ennen vastaanottotarkastusta. 14.3 Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli vastaanottotarkastuksen ja jälkitarkastuksen jälkeen joudutaan pitämään urakoitsijasta johtuvista syistä lisäkatselmuksia, rakennuttaja perii ko. lisäkatselmukset aiheuttaneelta urakoitsijalta 2 000 euroa, alv 0 % / kerta. 14.4 Kuvaukset, toimintakokeet ja luovutusasiakirjat Kaikki poikkeamaraportteihin liittyvät asiat valokuvataan ja ne toimitetaan valvojalle sähköpostitse välittömästi niiden oton jälkeen. Urakoitsija huolehtii, että viemärin painekokeet tulee suoritettua. Painekokeet tulee olla hyväksytysti suoritettuna ja tarkistettavana rakennuttajalla 14 päivää ennen vastaanottotarkastuksen pitämistä. Kolmansille osapuolille luovutettavan

Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 12 (12) aineiston (mm. sijaintitiedot) toimituksesta on liitettävä laatuaineistoon vastaanottajan hyväksyntä. Tilaajalle luovutettava aineisto on järjestettävä laatukansioksi seuraavan jaon mukaisesti: 1. Urakan laatusuunnitelma 1.a Laatusuunnitelma 1.b Aikataulut 1.c Laatusuunnitelman auditointipöytäkirjat 2. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 3. Turvallisuusasiakirja ja työsuojelu 3.a Työsuojelun toimintasuunnitelma 3.b Työsuojelutarkastuspöytäkirjat 4. Laatumittaukset 4.a Laatumittausraportit 4.b Laatumittauspöytäkirjat 4.c Koemittaukset 4.d Materiaalien laatutiedot 5. Poikkeamaraportit 5.a Korjaussuunnitelmat 6. Suunnitelma-asiat 6.a Luettelo suunnitelmanmuutoksista ja työnaikaisista korjaussuunnitelmista 6.b Muutos- ja korjaussuunnitelmat 6.c Toteutumapiirustukset 6.d Kuvaukset 7. Työmaapäiväkirja 8. Kolmannet osapuolet ja asiakaspalautteet 8.a Korvausasiat 8.b Sopimukset 8.c Asiakaspalautteet 15 Erimielisyydet 15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa.