1/6 TARJOUSPYYNTÖ 55168 Karvetin päiväkodin peruskorjaus ja laajennus / Putkiurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä Hankintayksikön esittely: Hankintayksikkönä toimii Naantalin kaupungin tilalaitos. Urakkasopimuksen tarkoittamana tilaajan edustajana toimii kiinteistöpäällikkö Pekka Alm ja hänen sijaisenaan rakennusinsinööri Kari Simola. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Karvetin päiväkodin peruskorjaus ja laajennus / Putkiurakka Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 55168 Hankinnan kuvaus: Naantalin Kaupungin Tilalaitos pyytää teiltä urakkatarjousta Naantalin kaupungin Karvetin päiväkodin peruskorjaus- ja laajennushankkeen putkitöistä (alisteinen sivu-urakka) oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Karvetinkatu 1, 21100 NAANTALI. Ilmanvaihto (sis. taloautomaatio)-, putki-, ja sähkötöiden sivu-urakat alistetaan kohteen pääurakkaan. Pääurakoitsija toimii rakennusurakoitsija. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai erityisalojen hankintalain 12 :n kynnysarvon. Päänimikkeistö: 45000000-7 (Rakennustyöt) Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka:
2/6 K529 (Naantali) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: 3. Hankinnan taustaa Karvetin päiväkoti on rakennettu alunperin 1980-luvulla. Hanke käsittää pääosin peruskorjausluonteisia toimenpiteitä. Hankkeen aikana rakennuksessa ei ole käyttäjän toimintaa. Karvetin päiväkodin peruskorjauksen toteutukseen on hyväksytty 1 000 000 euron hankemääräraha taloussuunnitelmassa 2016-2019. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Rakennusurakka Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Käytetään kahden kuoren menettelyä: Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä, mutta EU-kynnysarvon alittava. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderiveittäin Tarjouksen valintaperuste: Halvin hinta Sähköistä huutokauppaa käytetään: 5. Hankinnan kohteen kriteerit Putkiurakkatarjoushinta ALV 0% Kohderivin yhteishinnan 100.00 pienin annettu arvo maksimipisteet --------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
3/6 Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Kohderivin pisteet yhteensä 100.00 6. Hinta ja kaupalliset ehdot 7. Laskutus ja maksuehto Maksuehto ja viivästyskorko Maksuehto on väh. 21 pv netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen, mikä mainittava tarjouksessa.. 8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Kelpoisuusvaatimuksiin vastataan Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin lomakkeella (samassa yhteydessä kun tarjouksen tiedot syötetään). Jos kelpoisuuskriteereihin on määritelty minimi- tai maksimivaatimuksia, tarjoajan on pystyttävä vastaamaan niihin, jotta tarjous voidaan jättää. Samoin osassa vaatimuksissa saattaa olla määritys, että kysymykseen on vastattava ennenkuin tarjouksen voi jättää. Urakoitsija on suorittanut eläkemaksuvelvoitteensa. (todistus eläkemaksuvelvoitteiden suorittamisesta) Urakoitsijan kaupparekisteriote on puhdas ja riskivapaa. Urakoitsija on suorittanut veronsa, kuuluu ALVvelvollisten rekisteriin sekä työnantaja- ja ennakkoperintärekistereihin (todistus verojen maksamisesta) Mikä on noudattamanne työehtosopimus? Onko liikevaihtonne ollut kolmen viimeisen vuoden aikana enemmän kuin 300.000 euroa vuodessa? Mikä oli liikevaihtonne vuonna 2015? Mikä oli liikevaihtonne vuonna 2014? Mikä oli liikevaihtonne vuonna 2013? Referenssiluettelo vastaavista varhaiskasvatuskohteista viimeiseltä neljältä vuodelta. Ladattava Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa Referenssikohteista tulee esittää tilaaja, kohteen tyyppi, toteutusvuosi, laajuus ja urakkahinta.
4/6 Onko vastaavaksi KVVtyönjohtajaksi kohteeseen esitettävällä henkilöllä vähintään kahden vuoden kokemus toimimisesta vastaavana KVVtyönjohtajana? Vastaavan KVV-työnjohtajan referenssit kolmelta viimeiseltä vuodelta. Selvitys laatukäsikirjasta/laadunvarmen nusjärjestelmästä Ladattava Ladattava Vastaavan KVV-työnjohtajan koulutus ja referenssikohteet viimeiseltä kolmelta vuodelta. Laatusuunnitelmassa tulee esittää alustavasti, miten kyseisen hankkeen riskit tunnistetaan ja hallitaan sekä miten varmistetaan lopputuloksen ajallisten ja laadullisten tavoitteiden toteutuminen ja rakennustöiden turvallisuus. Sähköinen laskutus? edellyttää sähköistä laskutusta. 9. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa 90 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 10. Päätöksenteon perusteet Hankinta tehdään valtuuston hyväksymän määrärahan puitteissa. Tarjouslaskentaan osallistuvan tulee ottaa huomioon, että tilaaja varaa itselleen oikeuden hankintalain puitteissa keskeyttää hankinta ja hylätä kaikki saapuneet tarjoukset, eikä siitä synny tilaajalle mitään korvausvelvollisuutta. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 11. Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta voidaan myös sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste. 12. Sopimusmenettely Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 13. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen tekemisen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hinta ei ole liikesalaisuus. 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa.
5/6 Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyllä. 15. Muut asiat Hankintatoimi ei korvaa toimittajalle tarjouksen tekemisestä johtuvia kustannuksia. 16. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä 7 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön määräajan umpeutumista. Hanketta esitellään paikan päällä torstaina 24.3.2016 klo 14.00-16.00. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset, viimeistään neljä päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. NAANTALIN TILALAITOS, Karvetin päiväkodin peruskorjaustyöt kohteen urakkatarjouspyynnön asiakirjaluettelo 3.3.2016 - Urakkaohjelma, Naantalin tilalaitos 26.2.2016 - Työturvallisuusohje, Naantalin tilalaitos 26.2.2016 - HAVAT-analyysilomake 26.2.2016 - Arkkitehtisuunnitelmat, Arkkitehtitoimisto Teekki Oy - Rakennesuunnitelmat, Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy - LVIA-suunnitelmat, Insinööritoimisto RJ. Virta Oy - Sähkösuunnitelmat, APT-Elektro Oy - Geo-suunnitelmat, SM-Maanpää Oy 29.1.2016 piirustusluettelon mukaisesti 17. Liikesalaisuuksien ehdottaminen Liikesalaisuustietojen ehdottaminen estetty hankintayksikön toimesta 18. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: 11.04.2016 klo 09:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/naantali Tarjous tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. 19. Allekirjoittajat Kimmo Suonpää, Tekninen johtaja Pekka Alm, Kiinteistöpäällikkö
6/6 20. Liitteet ja linkit ARKK_urakka 290116.zip AU-urakka.zip GEO_urakka_29012016.zip IU-urakka.zip PU-urakka.zip RAK_urakka 290116.zip RAKENNUTTAJA_260216.zip RU-urakka.zip SÄHKÖ_urakka_29012016.zip