SEINÄJOEN KAUPUNKI Riskuntien raitti URAKKAOHJELMA Liite 1 23.8.2016
SISÄLTÖ 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 1.1 Tilaaja /rakennuttaja 1 1.2 Suunnittelijat 1 1.3 Muut osapuolet 1 1.4 Urakoitsija 1 2. RAKENNUSKOHDE 1 2.1 Rakennuskohde ja -paikka 1 3. HANKKEEN URAKKAMUOTO 1 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 1 3.2 Maksuperuste 2 3.3 Urakkasuhteet 2 4. URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS 2 4.1 Kokonaisurakka 2 4.1.1 Tarkennuksia ja rajauksia urakkaan kuuluvista työsuoritteista 2 4.2 Sivu-urakat 3 4.3 Rakennuttajan ja kolmansien osapuolien hankinnat 3 4.4 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet 3 5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4 5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4 5.2 Työaikataulu 4 5.3 Työmaajärjestelyt 4 5.4 Suunnitelmakatselmus 4 5.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 4 5.6 Luvat 4 5.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 5 6. LAATU 5 6.1 Laadunvarmistus 5 6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 5 6.3 Käytettävät tuotteet 5 7. YMPÄRISTÖ 5 7.1 Ympäristön suojelu 5 7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 5 7.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 5 7.2.2 Raivaus- ja purkujäte 5 7.3 Ongelmajäte 5 8. ASIAKIRJAT 6 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 6 8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 6 8.3 Asiakirjojen julkisuus 6 8.4 Rakennuttajan määrälaskenta 6 9. URAKKA-AIKA 7 9.1 Töiden aloitus 7 9.2 Rakennusaika 7 9.3 Viivästyminen 7 9.4 Työaika 7 10. VASTUUVELVOITTEET 7 10.1 Takuuaika 7 10.2 Urakoitsijan vakuudet 7 10.3 Vakuutukset 7 10.4 Rakennuttajan vakuudet 7 10.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle 7 10.6 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset 8 10.7 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen 8 11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8 11.1 Urakkahinnan muodostuminen 8 11.1.1 Käänteinen arvonlisäverokäytäntö 8
11.2 Urakkahinnan maksaminen 8 11.2.1 Maksuerätaulukko 8 11.2.2 Erityiset maksuerät 8 11.2.3 Ensimmäinen maksuerä 9 11.2.4 Loppuerä 9 11.3 Maksuaika ja viivästyskorko 9 11.4 Hintasidonnaisuus 9 11.5 Lisä- ja muutostyöt 9 11.5.1 Lisä- ja muutostöistä maksaminen 9 11.5.2 Yksikköhinnat 9 12. VALVONTA 9 12.1 Tilaajan/rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 9 12.2 Rakennuttajan valvonta 9 12.3 Muiden osapuolten laadunvalvonta 10 13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 10 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 10 13.2 Työvoima 10 13.2.1 Työvoimasuunnitelma 10 13.2.2 Ulkomainen työvoima 10 13.3 Kulkuluvat 10 13.4 Kirjaukset 11 13.5 Työmaakokoukset 11 13.6 Yhteiset toimitukset 11 13.7 Viranomaiskatselmukset 11 14. VASTAANOTTOMENETTELY 11 14.1 Vastaanottotarkastus 11 15. ERIMIELISYYDET 11 15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 11 16. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 11 16.1 Tarjouksen hylkääminen 11 17. TARJOUS 11 17.1 Tarjouksen muoto 11 17.2 Tarjouksen voimassaoloaika 12 17.3 Tarjouksen tekeminen 12 17.4 Lisätiedot 12
1(13) 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Tilaaja /rakennuttaja Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / kunnallistekniikka Kirkkokatu 6, PL 215 60101 Seinäjoki p. (06) 416 2111 f. (06) 416 2506 info(at)seinajoki.fi etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi Yhteyshenkilöt Joni Ulvila, vt katurakennuspäällikkö p. 044 4181 677 Hannu Ilomäki, työpäällikkö p. 044 418 1252 1.2 Suunnittelijat Elina Männikkö, Kunnallistekniikan suunnittelija p. 044 4181 787 1.3 Muut osapuolet Seinäjoen Vesi, viemäri- ja vesijohtoverkostot Verkostopäällikkö Jari Mäntylä p. 040 5659 216 Seiverkot Oy, katuvaloverkon rakentaminen ja kunnossapito Jukka Ollila p. 020 760 1456 Caruna sähköverkon rakentaminen ja kunnossapito Arto Hirvonen, Caruna p. 040 194 2526 arto.hirvonen@caruna.fi 1.4 Urakoitsija Urakoitsijalla tarkoitetaan tilaajaan/rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa työmaan johtovelvollisuuksista vastaavaa päätoteuttajaa, joka toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. 2. RAKENNUSKOHDE 2.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohteena on Riskuntien raitin rakentaminen välillä Seinäjoentie Luhtasaarentie. Rakennuskohde sijaitsee Seinäjoen kaupungin Riskunmäen kaupunginosassa. Alueen tarkempi rajaus on esitetty urakka-asiakirjoissa. Urakoitsija tulee tutustua rakennuskohteeseen maastossa ennen tarjouksen jättämistä. 3. HANKKEEN URAKKAMUOTO 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.
2(13) Urakoitsija on velvollinen urakkahintaan kuuluvana vuokraamaan mahdollisesti töiden toteuttamista varten tarvitsemansa lisäalueet sekä korjaamaan ja korvaamaan rakentamisesta mahdollisesti ympäristölle aiheutuvat vauriot ja häiriöt. 3.2 Maksuperuste Rakennustyöt suoritetaan kiinteänä kokonaishintaurakkana. 3.3 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. 4. URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS 4.1 Kokonaisurakka Kokonaisurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja hankinnat täysin valmiiksi tehtynä sekä työmaapalvelut. Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä hankinnat aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle. Kaivutöiden yhteydessä esiin tulevat 2 m 3 kivet lasketaan kuuluviksi maamassoihin. Pääurakoitsija toimii rakennuskohteessa rakennustyön turvallisuudesta vastaavana päätoteuttajana huolehtien ja vastaten siitä, että valtioneuvoston 1.6.2009 voimaan tulleessa asetuksessa nro 205/2009 mainitut rakennuttajan ja päätoteuttajan rakentamista koskevat velvoitteet ja muut asiat otetaan huomioon. Urakoitsija laatii ja hyväksyttää tarvittaessa viranomaisilla kohteen työturvallisuutta koskevat viranomaisten vaatimat asiakirjat. Urakoitsija laatii työturvallisuussuunnitelmat ja työturvallisuusasiakirjan yhteistyössä vakuutusyhtiönsä edustajan kanssa. Rakennuttaja on laatinut urakkaohjelman liitteeksi hanketta koskevan rakennuttajan turvallisuusliitteen, turvallisuusasiakirjan. Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu päätoteuttajan velvollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa päätoteuttajan ohjeita ja määräyksiä. 4.1.1 Tarkennuksia ja rajauksia urakkaan kuuluvista työsuoritteista Urakkaan kuuluu mm: - Riskuntien raitin rakentaminen, päällystäminen ja ajoratamerkintöjen tekeminen - Sadevesiviemärin korjaaminen, uuden linjan rakentaminen, putkien ja kaivojen hankkiminen sekä liittäminen rakennettuun verkostoon - Yhden sadevesilinjan tienalituksen korjaaminen - Ylijäämämassojen, louheen sekä raivausjätteen poiskuljetukset maanläjitysmaksuineen. Kannot eritellään eri kuormiin. - Työn esteenä olevien kolmansien osapuolten omistamien kaukolämpö-, sähkö-, puhelin-, viemäri-, vesi-, ym. johtojen/kaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden muutos-, siirto- ja asennustöistä urakoitsijan tulee ottaa yhteys johtojen haltijoihin ja sovittava suoraan heidän kanssaan tarvittavista toimenpiteistä. - Putkijohdoille tehtävät huuhtelut ja kuvaukset. Kuvausten tulee olla sellaisessa muodossa että ne voidaan liittää Teklan NIS verkostotietojärjestelmään. Putkissa ei saa olla irtokertymää kuvausten yhteydessä. Kustannuksista vastaa urakoitsija
3(13) - Loppu/tarkepiirustusten laatiminen Seinäjoen kaupungin ohjeiden mukaan - Esiin tulevat salaojat/sadevesiputket kunnostetaan vähintään vastaavaan kuntoon - Uusien rakenteiden liittäminen saumattomasti ja viimeistellysti rakennettuun ympäristöön - Rakennuksiin liittyvien tarkastusten hoitaminen asianomaisten viranomaisten kanssa - Työnaikaisen yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen järjestely - Upotettavan betonisen reunakivien asentaminen ja hankkiminen - Valaisinpylväiden jalustojen asentaminen - Liikennemerkkien ja jalkojen hankkiminen ja asentaminen - Työalueella sijaitsevien nykyisten kaivojen, venttiilien yms. kansien laitteiden nosto/lasku uuden raitin yläpinnan mukaiseen korkeuteen. - Urakkaa varten tarvittavien tiedotustaulujen hankinta ja pystytys - Tarvittavan puuston poistaminen - Sivuojan/luiskan muotoilu maalla - Yhteydenpito ulkopuolisiin. Yhteydenpito voi käsittää mm. seuraavia tahoja ja aiheita: rakentamisen aikaiset ympäristöhäiriöt, liittymäjärjestelyt, melu-, pöly-, ym. haitat, turvallisuus ja onnettomuudet (poliisi ja palo- ja pelastustoimi), tiedotusvälineet. - Rakentamisen aloituksesta/aikataulusta tulee tiedottaa asukkaita etukäteen - Risteilyt kaapelien rakennettujen johtojen, tms. laitteiden kanssa sisältyy urakkaan, eikä niistä makseta erikseen - Kaikki urakassa tarvittavat mittaustyöt - Purettu asfaltti kuljetetaan asfaltille tarkoitettuun vastaanottopisteeseen - Käytöstä poisjäävien rakenteiden purkaminen ja kuljettaminen hyväksyttyyn jätteenkäsittelyyn käsittelymaksuineen Rakennuttaja merkitsee katualueen rajat maastoon ennen rakennustöiden aloittamista. Varsinaiset rakennustöiden mittaukset kuuluvat urakoitsijalle. Kaivannon teossa on noudatettava työsuojeluhallituksen ohjetta Kapeat kaivannot. Tarvittaessa tuentatavan valinta ja tarvittavien tuentasuunnitelmien tekeminen kuuluu urakoitsijalle. Jos kaivannon seinät sortuvat, kuuluu kaivannon uudelleen aukaisu urakoitsijan kaivu- ja täyttötyöhön. Mikäli joku asia on ilmoitettu urakkaan kuuluvaksi yhdessä asiakirjassa (esim. urakkaohjelmassa), mutta se puuttuu muista asiakirjoista (esim. piirustuksista), niin asia kuuluu urakkaan. 4.2 Sivu-urakat Ei ole. 4.3 Rakennuttajan ja kolmansien osapuolien hankinnat Seiverkot Oy toimittaa tarvittaessa uusittavat valaisimien jalustat. Seiverkot Oy rakentaa katuvalaistuksen ja hoitaa pylväiden hankinnan sekä pystyttämisen. 4.4 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat alueet. Urakoitsijan tulee huomioida, että tele- ja/tai sähköyhtiö mahdollisesti suorittavat alueella kaapelien ja niihin liittyvien laitteiden purkamis- ja asennustöitä. Urakoitsijan tulee sallia em. yhtiöiden työskentely ja liikkuminen työalueella.
4(13) 5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työn toteutuksessa ja yhteistoiminnassa noudatetaan YSE 1998 5-7 ohjeita. Pääurakoitsija huolehtii eri aliurakoitsijoiden ja rakennuttajan erillishankintojen töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaaalueen järjestelyistä rakennuttajalle, joka hyväksytään aloituskokouksessa. Lisäksi on noudatettava asetusta VNA205/2009. 5.2 Työaikataulu Urakoitsijan tulee laatia työaikataulu, jonka tilaaja hyväksyy aloituskokouksessa. 5.3 Työmaajärjestelyt Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vaaraa tai vahinkoa aiheuttamatta. Alueiden käytöstä ei saa aiheutua kenellekään vaaraa, häiriötä tai muuta haittaa. Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista omien toimenpiteiden aiheuttamasta kunnossapito- ja puhtaanapitotyöstä. Urakoitsijalle kuuluvat työmaa-alueiden merkitseminen turvallisuusasiakirjojen edellyttämällä tavalla ja järjestyksenpito. 5.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään tarjousneuvottelun yhteydessä, jossa varmistetaan, että tarjoaja on ymmärtänyt asiakirjat tilaajan tarkoittamalla tavalla. 5.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Ennen töiden aloittamista pidetään alkukokous, jossa käsitellään urakan laatu-, työmaa- ja turvallisuussuunnitelmat. Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Pääurakoitsijan on pidettävä naapurikiinteistöissä ennen louhinta- ja rakennustöiden aloittamista alkukatselmus ja töiden loputtua loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. 5.6 Luvat Urakkaan kuuluvia töitä tehdään tilaajan omistamalla katualueella. Rakennuttaja on hankkinut kustannuksellaan suunnitelman toteuttamisessa tarvittavia alueita koskevat työluvat maanomistajilta ja viranomaisilta ja maksaa kaikki rakennuskohteen viranomaisten vaatimat rakennusvalvonta-, tarkastus-, ym. maksut. Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut viranomaisten vaatimat luvat, tarkastukset, katselmukset, ilmoitukset ja mittaukset. Urakoitsijan tulee ilmoittaa liikennettä haittaavat rajoitukset ja niiden muutokset. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat on hyväksytettävä Seinäjoen kaupungin edustajalla.
5(13) 5.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta kahtena (2) sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan 6. LAATU 6.1 Laadunvarmistus Urakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloitusta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. 6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimusten mukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsija laatii urakan luovutusta varten kaikki laaturaportit ja luovuttaa ne tilaajalle loppuselvityskansiossa viimeistään seitsemän päivää ennen vastaanottotarkastuksessa. 6.3 Käytettävät tuotteet Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. CE-merkintä, kuten muutkaan tuotehyväksyntämenettelyt, eivät rajoita rakennuttajaa edellyttämästä haluamiaan tuotetta koskevia lisäselvityksiä. 7. YMPÄRISTÖ 7.1 Ympäristön suojelu Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaan rakennusjätteet lajitellaan voimassa olevien jätehuoltomääräysten ohjeiden mukaisesti. Jätteitä kuljetettaessa tulee työssä käytettävän kaluston olla hyväksytty ja merkitty jäterekisteriin. 7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 7.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa-aines ja louhittava kallio sekä katselmuksessa kaadettavaksi määrätyt puut ja kannot kuuluvat urakoitsijalle, joka kuljettaa ylimääräisen maaaineksen, louheen ja poistettavat puut pois työmaalta kustannuksellaan. Kaatopaikkamaksut jäteveroineen maksaa pääurakoitsija. 7.2.2 Raivaus- ja purkujäte Rakennusalueelta muodostuvan raivaus- ja purkujätteen poiskuljetus jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen sisältyy kokonaisurakkaan. 7.3 Ongelmajäte
Rakennuttajalla ei ole tiedossa että rakennusalueella on ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia tai maa-aineksia. mikäli kohteesta löytyy ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaali tai pilaantuneita maa-aineksia niin pääurakoitsijan tulee välittömästi informoida asiasta rakennuttajaa. 6(13) 8. ASIAKIRJAT 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liiteluettelossa. 8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakasta laaditaan urakkasopimus Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (viittauksissa käytetty lyhennettä YSE). Asiakirjojen pätevyysjärjestys Urakkasopimukseen liitetään: A Kaupalliset asiakirjat 1. urakkaneuvottelun/suunnitelmakatselmuksen pöytäkirja 2. yleiset sopimusehdot YSE 1998 (ei liitteenä) 3. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 4. urakkaohjelma 5. turvallisuusasiakirja 6. urakkarajaliite 7. tarjous liitteineen (sisältää yksikköhintaluettelon) 8. maksuerätaulukko 9. InfraRYL 2006 Rakennusosa ja hankenimikkeistö sekä Määrämittausohjeet (ei liitteenä) B Tarjouspyynnön liiteluettelon mukaan 1. työselostus 2. sopimuspiirustukset 3. InfraRYL 2010 osa 1 ja InfraRYL 2006 osa 2 (ei liitteenä) Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä. Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään hankkivan puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen. Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa piirustukset ja asiakirjat sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla. 8.3 Asiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 8.4 Rakennuttajan määrälaskenta Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrätiedot perustuvat liitteinä oleviin suunnitelmiin ja pohjatutkimuksiin. Määräluettelossa ilmenevät yksikkömäärät ovat ohjeellisia, eivätkä sido rakennuttajaa. Tarjouksen tulee kuitenkin sisältää muutkin erittelemättömät työt, jotka tarvitaan valmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi. Louhitut kalliomäärät (m2tr ja m3ktr), mitataan urakan aikana. Mikäli urakassa toteutuneet määrät poikkeavat määräluettelossa ilmoitetusta, niin poikkeamat otetaan
huomioon hyvitys- (-) tai lisälaskuilla (+), jossa yksikköhintana on urakkatarjouksen mukana annettu yksikköhinta. 7(13) Suunnitelmissa esitettyjen kerrosvahvuuksien yms. täyttyminen esitetään loppuselvityskansiossa. 9. URAKKA-AIKA 9.1 Töiden aloitus Urakan voi aloittaa kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan ja vaaditut takuut asetettu. 9.2 Rakennusaika Urakan tulee olla valmiina tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. 9.3 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästymissakkoa kultakin työpäivältä 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästymissakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 päivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. 9.4 Työaika Työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 10. VASTUUVELVOITTEET 10.1 Takuuaika Urakkasuorituksen takuuaika on kaksi vuotta hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien. 10.2 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Vakuuksien tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sovittujen valmistumis- ja takuuajan päättymispäivien. 10.3 Vakuutukset (YSE 38 ) 10.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle Urakoitsijan vastuu on YSE 1998:n 31 :n mukainen.
8(13) 10.6 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote sekä seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä: Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Voimassaoleva tapaturmavakuutus. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Luotettavana selvityksenä hyväksytään, että kuuluu tilaajavastuu.fi rekisteriin. Tämä vaatimus urakoitsijan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Selvitykset eivät saa olla sopimuksen teko hetkellä kolmea kuukautta vanhempia. (sama koskee aliurakoitsijoiden tietoja). Tilaaja voi hylätä tarjouksen, mikäli em. selvityksiä ja todistuksia ei ole liitetty tarjoukseen. 10.7 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Urakassa on otettu käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva uusi tiedonantovelvollisuus 363/2013 ja 364/2013. Sen vuoksi rakentamiseen liittyvää tietojen antamista verohallinnolle lisätään. 11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 11.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Urakan toteutumisessa urakkahintaan vaikuttavat muutokset (lisälaskut ja hyvityslaskut) otetaan huomioon vastaanottotarkastuksessa, urakan taloudellisessa loppuselvityksessä. 11.1.1 Käänteinen arvonlisäverokäytäntö Tilaaja kuuluu käänteisen arvonlisäveron piiriin. 11.2 Urakkahinnan maksaminen 11.2.1 Maksuerätaulukko Tilaaja maksaa urakoitsijalle urakkahinnan hyväksytyn maksuerätaulukon mukaisesti. 11.2.2 Erityiset maksuerät Työturvallisuusrikkomuksista aiheutuneet kustannukset käsitellään taloudellisessa loppuselvityksessä ja vähennetään tarvittaessa viimeisestä maksuerästä.
9(13) 11.2.3 Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakko) suuruus on enintään 5 % urakkahinnasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. 11.2.4 Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn sekä urakoitsijan toimitukseen kuuluvat dokumentit ja taloudellinen loppuselvitys on hyväksytty. 11.3 Maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja valvoja on todennut työn tehdyksi. Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 11.4 Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 11.5 Lisä- ja muutostyöt 11.5.1 Lisä- ja muutostöistä maksaminen Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvistus tai rakennuttajan allekirjoittama tilaus. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan. Muutos- ja lisätöistä suoritettavat maksut maksetaan urakan viimeisen maksuerän yhteydessä, ellei muuta sovita. Urakkaan kuuluvien töiden mahdollisten keskeytysten takia tai ajalta tilaaja ei maksa urakoitsijalle minkäänlaista korvausta. 11.5.2 Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään yksikköhintaluettelo. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat, ellei toisin ole mainittu. Yksikköhinnat ovat ilman arvonlisäveroa. 12. VALVONTA 12.1 Tilaajan/rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaajan/rakennuttajan edustajina vs. toimialajohtaja Kari Havunen. Työhön liittyvistä asioista päättää vt. katurakennuspäällikkö Joni Ulvila. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajan valtuuttamana työmaavalvoja. 12.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60 62 :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta.
10(13) 12.3 Muiden osapuolten laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla ja nimetyillä käyttäjän edustajilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttaja. 13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä. Työnjohtaja tulee hyväksyttää tilaajalla. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa. Pääurakoitsija vastaa, että viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaavat henkilöt nimetään kohteeseen. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Urakoitsija saa vaihtaa rakennuttajan hyväksymiä urakan vastuuhenkilöitä vain rakennuttajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkilöiden tulee olla kokemukseltaan vähintään samaa tasoa kuin työhön alun perin hyväksyttyjen vastuuhenkilöiden. Pääurakoitsija pitää yllä koko työmaata koskevaa jatkuvaa henkilötiedostoa. Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden voimassa olevia suojeluohjeita. Jokaisella työntekijällä tulee olla Tieturva1 kurssi suoritettuna ja voimassa oleva työturvallisuuskortti. 13.2 Työvoima 13.2.1 Työvoimasuunnitelma Urakoitsijan tulee käyttää työssä ammattitaitoista ja riittävän kokenutta työvoimaa. Urakoitsijan työnjohdon tulee puhua ja ymmärtää Suomen kieltä. 13.2.2 Ulkomainen työvoima Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn Suomessa ja lähetettyihin työntekijöihin liittyviä Työsuojeluhallinnon (http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset) antamia ohjeita ja mitä laissa on säädetty. Pääurakoitsijanvelvollisuus on huolehtia, että kaikki ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät todistukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan käyttöön suomenkielelle käännettyinä, virallisen kielenkääntäjän kääntäminä. 13.3 Kulkuluvat Rakennuttaja edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömaalla työskentelevillä urakoitsijan kaikilla omilla työntekijöillä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, sekä mainittava henkilön nimi, veronumero ja, mikäli kyse ei ole itsenäisestä työnsuorittajasta, työnantajan nimi. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta.
11(13) 13.4 Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä päivittäistä työmaapäiväkirjaa. 13.5 Työmaakokoukset Työmaakokouksia sovitaan aloituskokouksessa. 13.6 Yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. 13.7 Viranomaiskatselmukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset tulevat pidetyiksi. 14. VASTAANOTTOMENETTELY 14.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään, kun rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava urakan toiminta- ja laatusuunnitelmissa ja työmaakokouksissa sovitut dokumentit rakennuttajalle 7 vuorokautta ennen vastaanottotarkastusta. 15. ERIMIELISYYDET 15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 16. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 16.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja ja on puutteellinen. Tilaaja valitsee urakoitsijaksi alimman, urakkatarjouspyynnön mukaisen, kokonaishintatarjouksen antajan. Tilaaja voi hylätä kaikki saadut tarjoukset jos kohteelle varattu määräraha ei riitä. 17. TARJOUS 17.1 Tarjouksen muoto Tarjous annetaan kokonaishintaisena, sekä liitteenä olevan yksikköhintaluettelon muodossa ja esitetyllä tavalla eriteltynä täydellisenä. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset.
12(13) 17.2 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kuusi viikkoa tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. 17.3 Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. 17.4 Lisätiedot Mikäli tarjouspyynnössä esiintyy epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia, niistä tulee välittömästi ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle, viimeistään yhtä viikkoa ennen tarjouksen jättöpäivää. Kaikki tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee esittää suomen kielellä. Mahdollista korjausilmoitusta on seurattava HILMA:sta. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Elina Männikkö Kunnallistekniikan suunnittelija Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus