Asianumero 1411/02.08.00/2012 TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012-2017/19 URAKKAOHJELMA
2(21) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUTTAJA JA TILAAJA 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.2.1 Tilaajan edustaja 4 2. TIETOJA HANKKEESTA 4 2.1 ALUEURAKAN KOHDE... 4 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 4 3.1 URAKKAMUOTO... 4 3.2 MAKSUPERUSTE... 4 3.3 URAKKASUHTEET... 5 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5 4.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS... 5 4.1.1 Urakkaan kuuluvat tehtävät 5 4.1.1.1 Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät (yleisen tehtäväluetten mukaan) 6 4.1.1.2 Kokonaishintaan sisällytettävät muut ehtävät 6 4.1.1.3 Urakoitsijan tiedoitusvelvollisuus urakkaan kuuluvana työnä 7 4.1.1.4 Yksikköhinnoilla suoritettavat tehtävät 8 4.1.1.5 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti 9 4.2 SIVUVELVOLLISUUDET... 9 4.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 9 4.3 ALUEURAKAN JOHTOVELVOLLISUUDET... 9 4.3.1 Työhön määrääminen 9 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 10 5.1 TILAAJAN TOIMESTA TEHTÄVÄT TYÖT... 10 5.2 TILAAJAN TOIMESTA TEHTÄVÄT HANKINNAT 10 5.3 JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKKA... 10 5.4 LUMEN- JA YLIJÄÄMÄMAIDEN VASTAANOTTOPAIKKA 10 5.5 VÄLIVARASTOT.. 10 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 11 6.1 SOPIMUSASIAKIRJAT... 11 7. TYÖN SOPIMUSAIKA 12 7.1 SOPIMUSAIKA... 12 7.1.1 Töiden aloitus 12
3(21) 7.1.2 Sopimuksen päättäminen 12 7.2 SOPIMUSAJAN JATKAMINEN... 12 7.3 VÄLITAVOITTEET... 12 7.4 TEHTÄVÄKOHTAISET SANKTIOT... 12 7.5 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAAMINEN JA KANNUSTIMET 13 7.6 INNOVAATIOKANNUSTEET... 13 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 14 8.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET... 14 8.1.1 Työn sopimusajan vakuus 14 8.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus 14 8.2 TILAAJAN VAKUUDET... 14 8.3 VAKUUTUKSET... 15 8.4 VASTUU KOLMANNELLE OSAPUOLELLE... 15 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 15 9.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN... 15 9.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN... 15 9.2.1 Maksuerätaulukko 15 9.2.2 Ennakko 16 9.3 HINTASIDONNAISUUDET... 16 9.4 MUUTOS- JA LISÄTYÖT... 16 9.5 LASKUJEN MAKSUAIKA JA VIIVÄSTYSKORKO... 17 10. ORGANISAATIOT 18 10.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT... 18 10.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT... 18 11. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI 18 11.1 KATSELMUKSET... 18 11.2 TYÖMAAKOKOUKSET... 19 11.2.1 Vahinkoraportointi. 19 11.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA... 19 11.4 RAPORTOINTI... 20 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 20 13. MUUT SOPIMUSASIA/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 20 13.1 TAPIOLAN KESKUSTAN RAKENNUSTÖIDEN VAIKUTUS... 20 13.2 AYSE:N TARKENNUS... 20 13.3 TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET... 21 13.4 ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE... 21
Alueurakka 4(21) 1. RAKENNUTTAJA JA TILAAJA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Rakennuttajana on Espoon kaupunki. 1.2.1 Tilaajan edustaja Tilaajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin Tekninen keskus, Katu- ja viherpalvelut / Ylläpitoyksikkö. katuosoite postiosoite puhelin Virastopiha 2 C, 02770 Espoo PL 41, 02070 ESPOON KAUPUNKI (09) 81621 (vaihde) 2. TIETOJA HANKKEESTA 2.1 Alueurakan kohde Urakan kohteena on Tapiolan kaupunginosan (lähiympäristöineen) katu / liikennealueiden, viheralueiden, puistojen talvi- ja kesähoitotyöt sekä puhtaanapito sekä metsien puhtaanapito. Urakan kohteena on myös alueen yleisten kiinteistöjen (koulut, päiväkodit) piha-alueiden kesähoitotyöt sekä puhtaanapito. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu liitteenä olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. 3.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta (varsinainen alueurakka) ja urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat (erillisen työtilauksen perusteella suoritettavat tehtävät ja kiinteistöjen ulkoalueisiin liittyvät ylläpitotehtävät). Kokonaishintaan sisältymättöminä tehtävinä ovat: Erikseen määriteltyjen ja tilattavien hoito- ja kunnossapitotöiden työsuoritusten (kohta 4.1.1.4) maksuperusteena on urakkasopi-
5(21) 3.3 Urakkasuhteet muksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrien ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. Erikseen määriteltyjen kiinteistöjen ulkoalueiden ylläpitotöiden (kohta 4.1.1.4) maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät kiinteistökohtaiset yksikköhinnat. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrien ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Määräykset näistä on sisällytettävä alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaaja ei salli alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole ennen töihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja selvityksiä tai on alihankkijan alihankkija. 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Pääsuoritusvelvollisuus 4.1.1 Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakka käsittää työkohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakäytävien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden katuviheralueiden, portaiden linja-autopysäkkien sadekatosten, pysäköintialueiden, torien, kiinteistöjen pihojen, puistojen, puistokäytävien, viheralueiden, talvi- ja kesähoitotehtävät sekä puhtaanapito tehtäväkorttien mukaisesti sekä metsien puhtaanapito. Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu yleisillä viheralueilla ja piha-alueilla sijaitseviin leikki- ja liikuntavälineisiin liittyvät varaosien vaihdot ja korjaukset. Urakoitsijalle kuuluvat kustannukset välinekohtaisesti ja kertaluontoisesti ovat enintään 150. Edellä ilmoitettu kustannusraja on kulloinkin tarvittavan varaosan arvonlisäveroton nettohinta. Varaosan nouto sisältyy urakkahintaan. Tätä suuremmat korjaukset tai ilkivallasta johtuvat työt ovat kokonaisuudessaan erikseen suoritettavaa työtä. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituin yksikköhinnoin. Myös nämä työt on tehtävä tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä.
6(21) Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja lähietäisyydellä käynnissä olevat ja sopimusaikana käynnistyvät rakennustyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Tapiolan keskustan alueella on käynnissä merkittäviä rakennustöitä monine työjärjestelyineen. 4.1.1.1 Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät (yleisen tehtäväluettelon mukaan) Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät on lueteltu asiakirjassa Tapiolan AU 2012-2017/19 Katuylläpidon tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset. Tehtäväluettelo perustuu Suomen Kuntaliiton julkaisuun Alueurakointi, yleinen tehtäväluettelo 2003 Tehtäväluettelon tehtäväkorteissa ja viheralueiden hoitoa koskevissa työkorteissa on esitetty kunkin tehtävän kohdalla töiden aloittaminen, ajoitus ja toimenpideaika. Kausitehtävissä em. kunnossapidon alarajan alittumista ei ole esitetty. 4.1.1.2 Kokonaishintaan sisällytettävät muut tehtävät Seuraavista yleiseen tehtäväluetteloon kuulumattomista tehtävistä on laadittu erillinen tehtäväluettelo. - Viher- ja vesialueiden hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat työt on eritelty ja lueteltu asiakirjassa Tapiolan AU 2012-2017/19 Viherylläpidon työkortit 2012 ja Tapiolan AU 2012-2017/19 Vesialtaiden hoito. - Piha-alueiden hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat työt on eritelty ja lueteltu asiakirjassa Tapiolan AU 2012 2017/19, Pihojen hoidon työkortit - Katulämmityksen säätö ja hoito (Katuylläpidon tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset) - Ponttoonisillan talvi- ja kesähoito (katuluokka I (A)). Painorajoitus 1,5 t, ei erillistä tehtäväkuvausta. Urakkaan kuuluvat talvihoitoon/kauteen liittyvä päivystys 24/7. Päivystyksen yksityiskohdista sovitaan erikseen. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuljettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla. Seuranta tulee järjestää niin, että tilaaja voi halutessaan suorittaa urakoitsijan toiminnan valvontaa ajoneuvoseurannan avulla. Hiekoitushiekan poisto katu-, puisto-, piha-, liikenneviheralueilta tulee suorittaa yhtenäisenä alueellisena toimenpiteenä. Jätteiden ja liukkaudentorjuntamateriaalin kuljetus-, vastaanotto- ja käsittelymaksut tulee sisällyttää urakkahintoihin. Urakoitsijalle kuuluu tilapäisten välivarastoalueiden (esim. lumen, risujen ja lehtien työnaikainen varastointi) hankinta tarvittavine lupineen. Urakoitsijalle kuuluu ensimmäisen kesähoitokauden aikana suorittaa penkkien ja
7(21) roskakorien määrälaskenta ja merkitä/täydentää niiden sijainti kartalle. Tehtävän yksityiskohdista sovitaan erikseen. Urakoitsijan tulee osallistua asukasyhteistyöhön. Osallistuminen kuuluu urakoitsijalle erityisesti silloin kun asukkaiden toiminta esim. talkootyö voi helpottaa urakoitsijalle kuuluvaa suoritusvelvollisuutta. Talvikauden töiden suorituksessa syntyneet korjaustyöt tulee tehdä kunkin hoitokauden jälkeen toukokuun loppuun mennessä. Vaaraa aiheuttavien vaurioiden korjaustyöt tulee suorittaa välittömästi. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, yleisen turvallisuuden, tai alueen, laitteen tms. käyttäjän turvallisuuden urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin varoittamis- tai korjaustoimenpiteisiin riippumatta siitä kuuluuko kyseinen tehtävä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon säilyttämisen, ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. Käytännössä se on työn yhteydessä havaittujen teknisten, esteettisten, toiminnallisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden kirjaamista ja poistamista. Sähköisen porttaalin perustaminen ja ylläpito sisältyy urakkaan. Osana ulkopuolista vuoropuhelua urakoitsija valmistelee internetin tai sähköpostin kautta tuleviin palautteisiin vastauksen pyydetyllä tavalla tilaajalle viikon sisällä palautteen vastaanottamisesta. Tilaajan hallinnoimaan asiakaspalveluun tulleet poikkeamat välitetään urakoitsijan sähköpostiin. Tiedottaminen ei kuitenkaan oikeuta lisätyölaskutukseen. Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Varautumisella tarkoitetaan, että poikkeavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa urakoitsija on tilaajan pyytäessä käytettävissä kulloisenkin tilanteen mukaiseen erikseen sovittavaan tehtävään. Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä palveluntuottajan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Näistä tehtävistä palveluntuottajan on ilmoitettava ensitilassa tilaajan edustajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. 4.1.1.3 Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnä Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakkaalueella havaitsemansa katu-, puisto-, piha- yms vauriot sekä liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus varsinaisten kuntotarkistusten lisäksi). Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle kaikista katu- ja ulkovalaistuk-
8(21) seen liittyvistä vioista välittömästi. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle vaaralliseksi todettavat puut, haittaeläimet, esim. jyrsijät sekä haitalliseksi luokitellut kasvit graffitit ja vastaavat. Kemiallisesta rikkakasvitorjunnasta on tiedotettava valvojaa ennen työsuoritusta. 4.1.1.4 Yksikköhinnoilla suoritettavat tehtävät Seuraavat katu-, puisto-, piha, ym yleisiin alueisiin sisällytettävät tehtävät on lueteltu asiakirjassa Tapiolan AU 2012 2017/19 Katuylläpidon tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset. Nämä tehtävät suoritetaan aina erillisen työtilauksen perusteella. Tilaajan erillisen työmääräyksen perusteella tehtävät työt suoritetaan tehtäväkorttien periaatteiden mukaisesti, jos työmääräystä annettaessa ei muita ohjeita ole annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan edustajaan. Tilaajan määräyksestä yksikköhinnoilla tehtävien töiden arvioidut työmäärät on ilmoitettu tarjouslomakkeella 3. Kiinteistöjen piha-alueisiin liittyvät ylläpitotehtävät suoritetaan urakkaan kuuluvina ilman erillistä työmääräystä. Tähän tehtäväryhmään kuuluvat kiinteistöt on osoitettu pihojen kohdekartassa ja pihojen kiinteistökohtaisissa hoitoluokituskartoissa sekä tarjouslomakkeella 4. Kiinteistöjen piha-alueisiin liittyvät ylläpitotyöt käsittävät: - pihojen pinnoitteet (lukuun ottamatta asfalttipäällysteitä ja puisia pinnoitteita) - pihan rakenteet (siirrettävät katokset, upotettavat reunatuet) - kasvillisuuden (puut, pensaat, perennat, rikkaruohontorjunta, nurmikoiden lannoitus ja paikkaus, karheikot, kasvikatteet) - liikunta-alueet (pienkentät, pihan liikuntavälineet) - aidat ja portit (portit, piha-aidat, kasvillisuuden suoja-aidat) - varusteet (leikkivälineet, penkit, pöydät) - muut (hiekkalaatikoiden hiekan vaihto) Normaalioloissa ja häiriötilanteissa urakoitsijalle kuuluu äkillisenä erikseen korvattavana hoitotyönä mm. - kiertotieyhteyden järjestäminen ja ylläpitäminen viranomaisen (pelastuslaitos tai poliisi) pyynnöstä - viranomaisen avustaminen liikenteen ohjaamisessa onnettomuuspaikalla
9(21) - tie/katualueen jälkisiivouksen hoitaminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaaminen 4.1.1.5 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävien suorituksen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena. 4.2 Sivuvelvollisuudet 4.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijalle kuuluu työmaan hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat sekä ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset. 4.3 Alueurakan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan velvollisuus on oma-aloitteisesti organisoida ja järjestää työt niin, että tilaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet toteutuvat. Hoidon alueurakkaan sisältyvät asiakirjaluettelossa mainittujen hoitotöiden lisäksi työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut. Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassaolevan kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain sekä tässä urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikeaaikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja tehtäväkorttien mukaisesti. 4.3.1 Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, tilaajan edustajalla, urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. on oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin
10(21) toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin yhden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita. 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaaja suorittaa kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien autojen siirrot erikseen sovittaessa tapauskohtaisesti Ajoneuvojen siirtolain edellyttämin ehdoin. Tilaaja vastaa kustannuksellaan - lain edellyttämästä romuajoneuvojen siirrosta - liikennevalojen ylläpidosta - liikunta-alueiden ylläpidosta - katuvalaistuksesta - uudelleenpäällystystöistä - kiveystöistä - ajoratamaalausten teosta Kiinteistöjen piha-alueiden talvihoidosta, puhtaanapidosta ja nurmikon leikkaamisesta huolehtii Espoon kiinteistöpalvelut. 5.2 Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat Tilaaja ei tee urakkaan kuuluvia hankintoja. 5.3 Jätteiden vastaanottopaikka Lähin erilaisten jätteiden vastaanottopaikka sijaitsee osoitteessa Ämmässuontie 8, 02820 Espoo. Vastaanotto on maksullista ja vastaanottomaksun tulee sisältyä urakkahintaan 5.4 Lumen- ja ylijäämaiden vastaanottopaikka Tilaajan ylläpitämä lumen vastaanottopaikka sijaitsee Turvesuontien / Sinimäentien kohdalla ja ylijäämämaiden vastaanottopaikka Kulmakorvessa. Molemmat paikat ovat maksullisia ja vastaanottomaksujen tulee sisältyä urakkahintaan. 5.5 Välivarastot Tilaaja osoittaa lyhytaikaiseen varastointiin seuraavat paikat; pieni alue Mennikäisen tien varrella, Kaskenkaatajan puisto ja Itärannan leikkipuisto. Välivarastojen käytöstä sovitaan tilaajan kanssa.
11(21) 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: a) Urakkasopimus b) Sopimusneuvottelupöytäkirja c) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset d) Urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja e) Alueurakan yleiset sopimusehdot AYSE 2003 f) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 g) Rekisteri- ja määrätiedot - Määräluettelo ( kadut, viheralueet ja varusteet) - Katurekisteri mukaan lukien portaat - Yleisten leikkipaikkojen varusteluettelo - Pihojen kohde ja pinta-alaluettelo - Pihojen varusteluettelo - Pysäkkiluettelo h) Tehtäväkortit - Katuylläpidon tehtäväluettelo ja tehtäväkohtaiset täydennykset - Viherylläpidon työkortit 2012 - Vesialtaiden hoito - Pihojen hoidon työkortit i) Työaluekartat - Katualueiden, raittien ja portaiden ylläpito - Viheralueiden ylläpito - Bussipysäkkien sijainti - Keskusta-alueen katualueiden ylläpito, katulämmitysalueet ja portaat - Pihojen kohdekartta - Pihojen kiinteistökohtaiset hoitoluokituskartat - Pelastusreitti Tapiolan keskustassa (päivämäärättä) j) Tarjous liitteineen k) Alueurakointi, yleinen tehtäväluettelo 2003 (Kuntaliiton julkaisu) l) Viheralueiden hoito VHT 05 m) Viheralueiden hoitoluokitus VYL n) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylät ja alueet o) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat p) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje q) Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla r) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt liikennealueella s) Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin Suraku 8, tilapäiset liikennejärjestelyt mukaisesti.
12(21) 7. TYÖN SOPIMUSAIKA 7.1 Sopimusaika Sopimusaika on 01.10.2012 15.4.2017. 7.1.1 Töiden aloitus Sopimuksen mukaiset työt aloitetaan 01.10.2012 klo 00.00. Työt aloitetaan tutustumalla alueisiin ja tehtäviin ilman eri korvausta vähintään kuukausi ennen sopimuksen mukaisten töiden aloittamista. 7.1.2 Sopimuksen päättäminen Sopimusaika päättyy 15.04.2017 klo 12.00. Sopimuksen päättyessä palveluntuottaja luovuttaa kohteiden asiakirjat sekä hoitaa tiedon siirtämiseen liittyvät asiat. Luovutuskatselmus pidetään kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen päättymistä ja siinä tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien alueiden kunto ja luovutettava aineisto. Katselmuksesta tehdään muistio. Viimeisen sopimuskuukauden maksu maksetaan, kun luovutuskatselmus on pidetty ja siinä mahdollisesti todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on päättynyt. Luovutus ja luovutukseen liittyvät tehtävät järjestetään yhdessä seuraavan palveluntuottajan kanssa. 7.2 Sopimusajan jatkaminen Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisellä päätöksellä jatkaa 15.04. 2019 saakka vuosi kerrallaan. Päätös sopimusajan mahdollisesta jatkamisesta tehdään hankintalain periaatteiden mukaan. 7.3 Välitavoitteet Sopimusajalle ei aseteta välitavoitteita. 7.4 Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan myöhästyessä yksittäisen tehtävän suorituksessa (aloitus, ajoitus, toimenpideaika) tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle hoitokausittain kirjallinen huomautus tai pidättää sakko, mikä määräytyy seuraavasti:
13(21) poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraava / seuraavat kerrat puutteellinen työsuoritus huomautus 500 1000 dokumentoinnin laiminlyönti huomautus 500 1000 tehtävän myöhästyminen (ei aiheuta vaaraa) huomautus 1000 2000 tehtävän myöhästyminen (vaaraa aiheuttava) 1 000 2 000 4 000 tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) 2 000 4 000 6 000 tehtävän laiminlyönti (vaaraa aiheuttava) 5 000 10 000 sopimuksen purkuperuste alihankintojen ketjuttaminen huomautus 2000 urakoitsijan edustajan vaihtaminen Pyhäpäivinä ja arkipyhinä poikkeamista johtuvat sakot ovat kaksinkertaiset. Urakoitsijan tulee vähentää saamansa sakko seuravasta laskustaan. Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan 4.1.1.5 mukaan. Tämän lisäksi laiminlyönnistä tilaajalla on oikeus antaa em. taulukon mukainen tehtäväkohtainen sakko. Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 7.5 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kannustimet Espoon alueiden hoidon tasoa koskevia asiakastyytyväisyystutkimuksia tehdään vuoden välein. Tutkimuksia on tehty vuodesta 1996. Tutkimusta hyödynnetään tämän urakan laadun seurannassa, kehitystyössä ja kannustimissa. Palautetta käsiteltäessä otetaan erikseen huomioon tavoitelaatuun ja palvelun tuottamiseen kohdistuva palaute. Palvelun laatua loppukäyttäjän näkökulmasta arvioidaan tyytyväisyyden tasolla ja tason muutoksella. Asiakastyytyväisyystutkimus on kohdistettavissa Tapiolan alueeseen. Kannustinmekanismi ja sen mahdollistama kannustinpalkkio kehitetään yhdessä urakoitsijan kanssa. 7.6 Innovaatiokannusteet Urakkaan kuuluu ensimmäisen hoitokauden (talvi- ja kesäkausi) aikana sopimusalueen läpikäynti tehtävittäin. Kustakin tehtävästä etsitään kehittämistarpeita, jotka voivat koskea mitä tahansa tehtävään liittyvää (laatu, toimenpideaika, sisältö, työmenetelmä, merkitys kokonaisuuden kannalta, kustannukset). Syntyneet ideat ja ehdotukset käydään yhdessä läpi, määritellään mahdolliset jatkotoimenpiteet ja käyttöönotto.
14(21) Toiminnan laatua ja oikeaa ajoitusta voidaan tarkastella myös käyttäjäkyselyjen avulla. Esimerkiksi hiekoitushiekan noston onnistuminen (asukaskysely). Tuottavuuden kehitystä edistääkseen tilaaja voi maksaa Onnistuneesta kehitystyöstä palkkion, jonka suuruus on 5-20 % tilaajan yhden budjettivuoden aikana saamasta ja todetusta taloudellisesta hyödystä. Laadullisista parannuksista kannusteita voidaan maksaa harkinnan mukaan arvioituun hyötyyn suhteutettuna. Erityisen onnistuneesta palvelun sisällön ja palvelukuvauksen kehittämisestä harkintansa mukaan palkkion, jonka suuruus voi olla puolet kustannuksista, jotka arvion mukaan olisivat syntyneet tilaajalle, jos tilaaja olisi itse kehittänyt vastaavat kuvaukset. Rahallisten innovaatiokannusteiden yksityiskohtaiset periaatteet sovitaan, kun urakoitsija on esittänyt omat kehittämiseen tähtäävät ideansa ja niiden osalta on voitu todeta mahdollisuudet ja mittarit erillisen kannusteen maksamiseen. 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1 Urakoitsijan vakuudet 8.1.1 Työn sopimusajan vakuus Sopimusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % ensimmäisen vuoden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuudeksi hyväksytään pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus. Sopimusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun työntulokset on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirjat on allekirjoitettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle osapuolelle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 8.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei alueurakan tehtävissä ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita. Mikäli tähän urakkaan tulee sisältymään (lisä- ja muutostyö) rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) piiriin kuuluvia töitä sovitaan takuuasioista erikseen. 8.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta.
15(21) 8.3 Vakuutukset Urakoitsijan tulee ottaa ylläpitotöihin toiminnan vastuuvakuutus (AYSE 2 ). Vakuutuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne. Vastaava vakuutus vaaditaan myös aliurakoitsijoilta. 8.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kaupunki saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain tai järjestyslain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kaupunki hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kaupungilla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade. Oikeus korvausvaateen esittämiseen kaupungilla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kaupungille muuta vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle vastuuvahinkoilmoitukseen vaadittavat selvitykset enintään viikon sisällä pyynnöstä. Kaikista vahinkotapauksista tehtyjen selvitysten tulee sisältää riittävän yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyistä ylläpitotoimista. 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton kokonaishinta. 9.2 Urakkahinnan maksaminen 9.2.1 Maksuerätaulukko Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että sopimusajan vakuus on asetettu ja urakoitsijan toimintavalmius todettu. Kokonaishinta maksetaan 55 tasaerässä. Erän suuruutta voidaan muuttaa indeksitarkastuksen muutosten mukaisesti. Viimeisestä tasaerästä maksetaan puolet sopimusajan päättyessä ja puolet kun koko urakka on hyväksytysti otettu vastaan ja kaikki urakoitsijaan kohdistuvat vaatimukset on hoidettu.
16(21) 9.2.2 Ennakko Kaikki laskut tulee eritellä tarjouslomakkeen 2 mukaisiin osatehtäviin. Kiinteistöihin liittyvä ylläpito laskutetaan kohteittain eriteltynä neljän kuukauden jaksoissa. Lasku osoitetaan Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos. Ennakkomaksua ei suoriteta. 9.3 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta sidotaan maarakennuskustannusindeksin hoidon ja kunnossapidon osaindeksiin seuraavasti: - vertailulukuna on maaliskuun 2012 pisteluku - indeksitarkistus ja laskutus tehdään kerran vuodessa - indeksitarkistus tehdään tarkasteluvuoden maaliskuun indeksin mukaan - indeksitarkistuksen kohteena on tarkistusjakson laskutus Urakkahintaan ei vaikuta sopimusajan säätilat tai muut olosuhdetekijät. 9.4 Muutos- ja lisätyöt Urakka-asiakirjoissa esitetyt alueiden laajuudet on esitetty sillä tarkkuudella kuin katu-, puisto- ym. rekisterit sen mahdollistavat. Kokonaishinta sidotaan laajuuden muutoksiin seuraavasti: - Määräyhteenvedon hoidettava katupinta-ala on 781 435 m². Katuhoidon kokonaishintaa (tarjouslomakkeen 2 kohta Katualueiden hoito yhteensä) voidaan suurentaa / pienentää jos laajuuden muutos on ± 0,5 % - Määräyhteenvedon hoidettava viheralueiden pinta-ala on 1 080 886 m² (ei sisällä hoitoluokkia C1-C5). Viherhoidon kokonaishintaa (tarjouslomakkeen 2 kohta Viheralueiden hoito A1 B4) voidaan suurentaa / pienentää jos laajuuden muutos on ± 0,5 % Seuraavien yksittäisten tehtävien määrät ja toleranssit ovat seuraavat: - Roska-astioiden lukumäärä on 450 kpl mukaan lukien bussipysäkkien astiat ± 30 kpl - Bussipysäkkien lukumäärä on 149 kpl ± 3 kpl. - Penkkien määrä on 250 kpl ± 20 kpl (ei sis. bussikatosten penkkejä) - Syväkeräysastioiden lukumäärä on 7 kpl ± 2 kpl (4 kpl 1,3 m³ ja 3 kpl 0,8 m³) - Hulevesikaivojen tyhjennys puisto- ja yleisillä leikkialueilla 20 kpl ± 3 kpl Kiinteistöjen piha-alueille ei ole annettu määrätoleransseja.
17(21) Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtävämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Kaikista muutos- ja lisätöistä ja lisävaatimuksista on sovittava työmaakokouksissa. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtävämäärittelyjen mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään hoitokausittain kuitenkin viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta. Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan ensin urakoitsijan kanssa. Jos kokonaishintaan sisällytettyjen tehtävien suoritemäärät muuttuvat - yksikköhintaa ei tarkisteta jos määrä lisääntyy tai vähenee vähemmän kuin 20 % sopimuksessa olevasta määrästä - yksikköhintaa korotetaan 12 % jos määrä vähenee enemmän kuin 20 % mutta ei kuitenkaan yli 40 % - yksikköhintaa alennetaan 12 % jos määrä lisääntyy enemmän kuin 20 % mutta ei kuitenkaan yli 40 % - yksikköhinnan korotusta tai alennusta ei suoriteta jos määrämuutoksen aiheuttama tehtävän kustannusmuutos on vähemmän kuin 1 % kauden/vuoden urakkahinnasta - tehtävän määrän vähetessä tai lisääntyessä enemmän kuin 40 % sopimuksessa olevasta määrästä sopijapuolilla on oikeus vaatia yksikköhinnan perusteltua tarkistusta 9.5 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Työmääräysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaan allekirjoitettujen työmaapäiväkirjojen perusteella kerran kuukaudessa muun laskutuksen yhteydessä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta ja arvonlisävero prosentteina sekä euroina. Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset.
18(21) Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajalla oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidätyksen perusteista ja määrästä. 10. ORGANISAATIOT 10.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan, Espoon kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelujen toimivaltaisena edustajana toimii ylläpitopäällikkö Esa Rauhala tai hänen määräämänsä. Muut tilaajan edustajat nimetään myöhemmin ja toimivaltuudet määritellään erikseen. 10.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan kuka on tähän työhön ehdotetut urakoitsijan edustaja ja työnjohtoon kuuluvat edustajat. Näistä henkilöistä toimitetaan henkilöesitteet. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä henkilöstö. Urakoitsijan työjohdolla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus ja viheralueiden työnjohdolla vähintään viheralan ammattikoulutus, sekä molemmilla riittävä kokemus alalta. Urakoitsijan edustajan, vastaavan työnjohtajan ja vähintään yhden työntekijän jokaisesta työryhmästä on kyettävä kommunikoidaan suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. 11. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI 11.1 Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ennen töiden käynnistymistä ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, sekä toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi tulevat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Urakan aikana talvi/kesähoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna.
19(21) Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa läsnä ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 11.2 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kuukauden välein. Työmaakokouksissa käsitellään myös kohteeseen ja tehtäviin liittyvät keskeiset turvallisuusasiat (kts työturvallisuusasiakirja). Urakoitsijan tulee työmaakokouksiin laatia omavalvontaraportti kokousvälin keskeisistä ja merkittävistä asioista. Omavalvontaraportti on työmaakokouspöytäkirjan liiteasiakirja. Omavalvontaraportti tulee esittää tilaajalle 2 arkipäivää ennen työmaakokousta. 11.2.1 Vahinkoraportointi Työmaakokouksissa käsitellään vahinkotapaukset, niihin liittyvät raportit ja tilaajan edellyttämät valokuvakuvat ja muu aineisto vahinkoon liittyen. 11.3 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa/toimenpidepäiväkirjaa. Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä: - päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot (vähintään kolme kertaa päivässä; aamulla, päivällä, illalla) - töiden aloitus- ja lopetusajat - tehdyt työt - tehdyt tarkastukset - laadunvalvontatoimenpiteet - käytetyt tilaajan materiaalit - toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) - poikkeamat esim. reittisuunnitelmista - mahdolliset muut havainnot urakka-alueella - tilaajan reklamaatiot - vahingot, - asiakaspalaute - vaatimusten toteutuminen Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan paikallisvalvoja.
20(21) 11.4 Raportointi Kaikki urakan/kauden aikana syntynyt päiväkirja, raportti ja muu tarpeellinen laadunvarmistusmateriaali luovutetaan tilaajalle. Aineisto hoitokausittain kootaan luovutuskansioksi, joka sisältää yhteenvedon kauden töistä. Kiinteistöjen osalta raportointi tehdään laskutuskausittain. Raportoinnissa noudatetaan seuraavia periaatteita: - kaikki raportit tulee allekirjoittaa - raportti muutetaan pdf-tiedostoksi - toimitetaan tilaajan ilmoittamalle henkilölle (valvoja) - urakoitsija säilyttää raportin, joka liitetään urakan luovutusaineistoon Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan ensiasteen tuomioistuimena Espoon käräjäoikeudessa. 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Tapiolan keskustan rakennustöiden vaikutus Tapiolan keskustassa urakka-alueella on urakka-aikana vireillä merkittäviä rakennustöitä. Näiden työmaiden käytössä on myös urakka-alueeseen kuuluvia katu ja puisto-osuuksia. Alueurakkaan kuuluva kokonaisalue käsittää koko yleisen alueen, työmaa-alueita ei ole vähennetty. Rakennustyöt tulevat edellyttämään useita työmaavaiheita. Alueurakan suoritusvelvollisuuteen kuuluu ottaa huomioon eri työmaavaiheet ja niiden aihettamat muutokset alueurakkaan. Työmaa-alueina olevia urakkaan kuuluvia alueita ei vähennetä suoritusvelvollisuuteen kuuluvasta alasta. 13.2 AYSE: n tarkennus Alueurakan yleisten sopimusehtojen kohtaa 6 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus täydennetään seuraavasti: Jos tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee urakkasuorituksessa virheen tai puutteen, jota ei välittömästi korjata ja jonka korjaamatta jättäminen aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia, vaaraa tai vahinkoa, hänen on kirjallisesti huomautettava tästä urakoitsijalle. Jos urakoitsija pitää huomautuksen sisältämää vaatimusta sopimuksen vastaisena tai epätarkoituksenmukaisena, hänen on mahdollisimman pian kirjallisesti esitettävä vaatimuksensa tai vastahuomautuksensa tilaajalle.
21(21) 13.3 Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa. Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän: a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla. Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot ja heillä on veronumero (tulee voimaan todennäköisesti 1.9.2012). Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen. Lähetetyillä työntekijöillä tulee olla työskentelyn alkaessa joko E 101- / A1 todistus tai sitten tapaturma- ja eläkevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiöstä (tilaajavastuulain muutos). 13.4 Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Espoon kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat ym. yhteystiedot (ly-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta). Espoossa 30.03.2012 Liite Työturvallisuusasiakirja